因设计图纸重大变更减少工程造价,能否要求对工程合同变更_百度知道
因设计图纸重大变更减少工程造价,能否要求对工程合同变更
一、因设计图纸变更导致工程造价的减少，应在工程竣工结算时做出签证不能要求合同变更。二、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-）通用条款第10点对变更的规定；10. 变更10.1变更的范围除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。10.2变更权发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。10.3变更程序10.3.1 发包人提出变更发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。10.3.2 监理人提出变更建议监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。10.3.3 变更执行承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。10.4变更估价10.4.1 变更估价原则除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。10.4.2 变更估价程序承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。10.5承包人的合理化建议承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。10.6变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。10.7暂估价暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。10.8暂列金额暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。10.9计日工需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：（1）工作名称、内容和数量；（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；（3）投入该工作的材料类别和数量；（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；（5）其他有关资料和凭证。 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。
其他类似问题
为您推荐：
乙方在工程竣工验收合格后（以最后检验合格的日期计起）7天内，可双方协商。一般发生这种情况，甲方在收到工程结算书之日起20天内提出审查意见1，以实际工程量进行结算审核、 若工程无发生超出承包范围的施工中新增减工程项目.如无，以审核价为准。3，则可在工程完工后进行结算审核，乙方按双方同意的结算价办理工程结算、如果合同条款中有约定，则本工程合同价即结算价，均可以按照实际的工程量结算的、如对方不同意,按合同条款进行、如果合同条款中无此方面的约定。如合同条款中有约定工程量变更后如何处理，以实际工程量结算审定价格结算:2。2，工程发生重大设计变更,双方一致后签订补充协议，以实际造价为准，可找仲裁委员会提出仲裁、 若施工中发生新增减工程项目，以结算审核为准。3。一般我签订的合同在工程承包价处有以下2点，或工程造价超过一定的百分数，向甲方提交工程结算书及工程变更的有关依据
其他4条回答
的太模糊，应该不会有多大的争议的，如果当时没有设定那么需要双方进行协商才行，合同类型是什么，也会有出现重大变更的条款。 还有就是即使签订的是总价合同。一般变更都是合同上有约定变更程序的，计价类型是什么
可以的，如果因建设单位变更图纸引的，可以和建设单位协商变更合同，或索赔
无法变更，这可不是随便变更的！合同如果是随便变的吗？？？合同就是起法律约束作用的！
可以变更 因为图纸有变更你可以要求甲方变更合同
合同变更的相关知识
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁工程签合同的如何签订_百度知道
工程签合同的如何签订
主要就是注意工程价款数额，工程量清单校对工期规定，合同组成部分，合同组成文件的优先顺序还有就是合同通用条款和专用条款，通用条款是工程通用的，基本上所有的工程都适用，再有就是合同专用条款专用条款和通用条款是编码对应的，是对通用条款的补充和完善，合同主要就是合同双方权利义务的一个明确的文件，双方的一个合意注意仔细研读合同，以后都是双方向对方索赔的依据，具体签合同，只要对上面的进行仔细核对，在双方都同意的情况下有各自单位的法定代表人或者授权代表签字并加盖公章即为生效。ps：目前我手头上管理的施工合同有十几份。
其他类似问题
为您推荐：
绿化工程道路铺设范围内预埋钢套管工程施工分包合同
甲方：****
乙方：****
建设单位：****
因立交绿化工程施工需要，避免道路重复性破坏，建设单位委托甲方对 立交绿化工程道路铺设范围内预埋给水钢套管，现甲方决定将该绿化工程道路铺设范围内预埋给水镀锌钢管工程承包给乙方实施。为了明确双方的权利和义务，遵照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体实际情况，经双方协商达成以下协议：
工程概况及安装责任范围
1、工程名称： 立交绿化工程道路铺设范围内预埋钢套管工程施工分包合同
2、工程地点：**市**区**街道
3、承包工程内容：乙方严格按照《**立交初期景观工程施工图设计》范围内绿化给水管道穿公路部分钢套管进行预埋及其道路开挖修补等施工...
合同编号： 川东 施合（ 黄骅 中燃）字第HHSH（号
工 程 施 工 合 同
这是合同范本 具体可见工库网
工程名称：
黄骅中燃天然气管道末站土方工程
工程地点：
中捷盐场末站
发 包 方：
重庆市川东燃气工程建设有限公司
承 包 方：
沧州黄骅港航务工程有限公司
发包方（以下简称甲方）：重庆市川东燃气工程建设有限公司
承包方（以下简称乙方）：沧州黄骅港航务工程有限公司
受业主（黄骅中燃天然气输配有限公司）...
详细点找一个相关合同，补充一下都是固定条款
您可能关注的推广
签合同的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁固定单价合同工程材料价格高于市场价10倍，结算时能按市场价调整吗？ - 相关问题 - 110网法律咨询
律师您好，我们和施工方签订的是固定单价合同，目前要结算了，发现一个材料单价高于市场价10倍多，对方表示这个价格签合同时认可的（签字人目前已离职），请问这种情况下，我们主张按市场价重新定价结算，是否合理可行?
----------------------------------------问题补充：--------------------------------------------------
如果可行，应该以什么依据反驳对方。
合同总价在结算时，由于承接施工范围减少，超过20%，合同中的单价是否可以重新调整
由物价上涨,原投标的材料价格低于现在的价格,有没有理由要求招标人调整材料价格.
公司在一项采购活动中，与一持有该项采购活动代理授权的单位签订了供货合同，现在发现这一合同采购价格高出该品牌产品厂家直销价格的一倍。公司能否要求供货方变更合同价款？
我跟一家公司合作帮助他单位做预结算，前面两年钱一直都按时结清的，因为长期合作也没有签订合同，现在那个工程已经停工，不做了，我帮他们把结算核对完毕，他们现在赖着钱不给，如果他们公司申请破产，我能拿回我的结算费用吗？我这样可以去法院起诉吗？按照我们协商下来应付给我工资2万元，这样合算起诉吗？谢谢
签订合同之前设计还不够完善，签订的是工程固定总价合同，工程量发生了很大的变化，合同总价能改变吗
土地整治项目固定总价合同设计一条路长度100米,实际修110米,如何结算?
我是一个钢筋包工头，于现在项目经理没有签约合同，平方价格按小区价格定，现活一完工，不给结算我现欠工人60多万，不加我银行贷款26万，现项目经理说没钱，但他又接了3排高楼正在施工，我该如何处理
签定了认购书，商品房单价和总价都体现在上面。首付也已经交了，但开发商现在拖延签合同。担心房价上涨，签合同时有权要求我按新的价格购买吗？谢谢 认购书上说如果他们开发商把房子卖给第3方，将双倍返还“定金”，如果他们最终违约卖给第3方，我能做的是：让他返还双倍定金和剩余的首付吗？谢谢
请输入你的问题签订合同必须提供发票吗？合同上未约定，工程完工后甲方提出的必须有发票才结算。
我与一分包老板签定价格是165元，但他与项目部的价格是135元他说只能按这个计算。要我去法院告他，法院会支持我吗监理工程师(建设部)考试
1.选择试题2.注册/登陆3.开始答题4.提交试卷5.查看成绩6.答案解析
您的位置：&& && && && && 试卷题库内容
试题来源：
正确答案：有， 或者
您可能感兴趣的试题
第&1&题：案例分析题: ()
某实施监理综合楼工程项目，经当地主管部门批准后，由建设单位自行组织施工，公开招标。
招标工作主要内容确定为：①成立招标工作小组；②发布招标公告；③编制招标文件；④编制标底；⑤发放招标文件；⑥组织现场踏勘和招标答疑；⑦投标单位资格审查；⑧接收投标文件；⑨开标，⑩确定中标单位；(11)评标；(12)签订承发包合同；(13)发出中标通知书。
现有A、B、C、D四家经资格审查合格的施工企业参加该工程投标，与评标指标有关的数据见表5-1。
经招标工作小组确定的评标指标及评分方法如下。
(1)报价以在标底价(3600万元)的1%&3%以内为有效标。评分方法是：报价以标底价减去其3%为100分，在标底价减去其3%的基础上，每上升1%扣5分。
(2)定额工期为500天。评分方法是：工期提前10%为100分，在此基础上每拖后5天扣 2分。
(3)企业信誉和施工经验均已在资格审查时评定。
企业信誉得分：C单位为100分，A、B、D单位均为95分；施工经验得分：A、B单位为100分，C、D单位为95分。
(4)上述四项评标指标的总权重分别为：投标报价45%，投标工期25%，企业信誉和施工经验均为15%。
[问题]如果将上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当?如果不妥，请确定合理的顺序。
2．试在表5-2中填制每个投标单位各项指标得分及总得分。其中报价得分要求列出计算式。请根据总得分列出名次并确定中标单位。
正确答案：有， 或者 第&2&题：案例分析题: ()
某房屋建筑工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定：
(1)设备由建设单位采购，施工单位安装；
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工，按18元/工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按表5-3中所列标准补偿；
(3)施工过程中发生的设计变更，其价款按建标[号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础)，间接费费率为10%，利润率为5%，税率为3.41%。
表5-3 设备闲置补偿标准表
台班单位/(元/台班)
大型起重机
台班单价的60%
自卸汽车(5t)
台班单价的40%
自卸汽车(8t)
台班单价的50%
该工程在施工过程中发生以下事件。
事件1：施工单位在土方工程填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑，增加费用30000元，工期延误10天。
事件2：基坑开挖深度为3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支10000元，工期延误3天。
事件3：施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后，增加费用20000元，工期延误 8天。
事件4：建设单位采购的设备没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天，工人窝工86工日，工期延误5天。
事件5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，必须进行设计变更。设计变更后，经确认直接工程费增加18000元，措施费增加2000元。
上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
[问题]分析以上各事件中监理工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?
2．对于工程施工中发生的工程变更，监理工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?
3．监理工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?
正确答案：有， 或者 第&3&题：案例分析题: ()
某工程项目，建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同》(示范文本)签订了施工承包合同，并委托某监理公司承担施工阶段的监理任务。施工总承包单位将桩基工程分包给一家专业施工单位。 开工前：(1)总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件时发现部分图纸设计不当，即通过计算修改了该部分图纸，并直接签发给施工总承包单位；(2)在工程定位放线期间，总监理工程师又指派测量监理员复核施工总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控点；(3)总监理工程师审查了分包单位直接报送的资格报审表等相关资料；(4)在合同约定开工日期的前5天，施工总承包单位书面提交了延期10天开工的申请，总监理工程师不予批准。 钢筋混凝土施工过程中监理人员发现：(1)按合同约定由建设单位负责采购的一批钢筋由供货方提供了质量合格证，但在使用前的抽检试验中材质检验不合格；(2)在钢筋绑扎完毕后，施工总承包单位未通知监理人员检查就准备浇筑混凝土；(3)该部位施工完毕后，混凝土浇筑时留置的混凝土试块试验结果没有达到设计要求的强度。 竣工验收时：总承包单位完成了自查、自评工作，填写了工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了竣工报验单，并向建设单位提交了质量评估报告。建设单位收到监理单位提交的质量评估报告后，即将该工程正式投入使用。 [问题]对总监理工程师在开工前所处理的几项工作是否妥当进行评价，并说明理由。如果有不妥当之处，写出正确做法。 2．对施工过程中出现的问题，监理人员应分别如何处理? 3．指出工程竣工验收时，总监理工程师在执行验收程序方面的不妥之处，写出正确做法。 4．建设单位收到监理单位提交的质量评估报告，即将该工程正式投入使用的做法是否正确?说明理由。
正确答案：有， 或者
做了该试卷的考友还做了
······我给开发公司双方谈好由我劳务公司承包扩大劳务主体工程但是签订 - 相关问题 - 110网法律咨询
我给开发公司双方谈好由我劳务公司承包扩大劳务主体工程但是签订合同的是一家建筑公司盖的公章是假的现在工程已完工一年多由于结算发生意异公司又不算帐又不给钱无奈之下我起诉到法院也申请了三百万元的财产保全当法院去冻结公司财产的时候公司的所有财产和帐户上的钱都以全部转移没卖完的房产全部也转移等于公司是一个空壳请问象这种情况有限公司和法人代表可不可以一起起诉。
本人跟某快递公司签订了承包合同，押金交了18000元，但是期间他来我店里找我时因我不再打开我抽屉偷了我跟他签的和同还有押金单，刚好我的员工看见，他又不承认偷了合同，如是他说因为我没有了合同，不让我做了，请问我该怎么告他
我承包工程，但劳务公司承诺2个月完工，但因为其它班组的原固造成工期拖延，成本增加，后果是工人工资付不出，怎么办
2013年在郑州东区承包的建筑劳务，合同说明是工程主体完成后付款95%，一年后付清剩下的5%，可是一年过去了，还剩15%没有给，去找分包商老板，他说没钱，拖着不给，不知道怎么办，签订的合同有签字 没有盖章。还请律师给予回复，谢谢了
我是做防水承包工程的，一朋友介绍我一个工程，我跟建筑公司签订了合同，工程干了一半我不想干了，后来那介绍把后面的工程找第三方承包了，第三方跟我和介绍人没有任何手续，我跟第三方也没见过面，现公司结束了，建筑公司把工程款全部打到我账上，了，我把第三方干的钱全给了介绍人，可介绍人并没有把钱给第三方。现在介绍人跑了不见面，第三方却把我和我老婆扣着不让我们回家。我想请问我们该如何行使我们的权利，后面我们该怎么办？
个人同劳务公司签订合同，有劳务公司章，但是乙方签字并非身份证上所用的，如果违约有法律责任吗，是否需要赔偿违约金，这合同是否成立
私人从地产开发公司承包了点工程，但没有相应的资质就挂靠了一个建筑公司，现在正在结算工程款，可是开发公司必须要转到承建单位的账号上，我怎么才能从承建的建筑公司安全的拿到钱
我朋友遇到1个事：他是开发公司外事经理，手下人赵某承包了工程?包苗某，后来公司1直没拨款赵某也没给苗某结帐，苗某多次催要并大骂约地点说事，我朋友也去了，后赵苗打架，赵砍苗两刀构成轻伤，我朋友没动手还拉架，请问这个伤害案我朋友应该负法律责任被追究吗？
你好,我们是一个公司,最近我们老板决定后勤人员(司机/搬运/食堂人员/门卫/保洁员),不管这些人员有没有过退休年龄,不与他们签订劳动合同,而是与他们签订"劳务承包协议",内容较为苛刻,比如:1、相关人员在工作应采取严格的安全措施，如发生人身安全事故，一切责任和后果由乙方及乙方家属自行负责（包括事故产生的医疗费用等）。与甲方无关。2、本协议自签订后，若乙方在上班期间发生一切意外事件，与甲方无关，乙方及乙方家属自愿放弃就赔偿事件另行主张任何权利，甲方也不承担任何义...
你好,我们是一个公司,最近我们老板决定后勤人员(司机/搬运/食堂人员/门卫/保洁员),不管这些人员有没有过退休年龄,不与他们签订,而是与他们签订"劳务承包协议",内容较为苛刻,比如:1、相关人员在工作应采取严格的安全措施，如发生人身安全事故，一切责任和后果由乙方及乙方家属自行负责（包括事故产生的医疗费用等）。与甲方无关。2、本协议自签订后，若乙方在上班期间发生一切意外事件，与甲方无关，乙方及乙方家属自愿放弃就赔偿事件另行主张任何权利，甲方也不承担任何义务。如乙...
请问，建筑行业的具有资质的劳务公司因工期原因，在自有班组劳动力不足的情况下，与外来的社会班组（例如木工班组）之间签订的劳务承包协议是否有效？承包协议约定了承包范围、承包单价、支付方式等内容。但是协议注明了为一次包干价格，若因不可预测的风险或非劳务公司的原因导致实际产生的工程费用超出约定价格，超出的部分由班组自己承担。
想请问：1.承包协议本身是否有效？2.协议中注明包干价格方式是否具有法律效力？若是因不可预测的风险或非劳务公司的原因导致实际产生的...