天津市施工队伍管理站在什么位置？推荐回答：津市施工队伍管理站电：址：河东区直沽路7号邮编：300170天津市外地施工队伍管理站网址推荐回答：找应该www。tjsjz。com/没单独网站请问谁知道天津施工队伍管理站招聘信息推荐回答：其实津想找类似工作难像条件相信能找所要建议：由于本津所找些津性专业招聘网面企事业单位推荐：津英才网赖网站甲方耽误工期施工方如何要求索赔案列推荐回答：《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定：“因发包人的原因致使工程停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。案例如下：原告赵某某，男。被告中铁二十三局集团有限公司。法定代表人王某某，该公司董事长。第三人天津金河置业有限公司。法定代表人许某某，经理。案由：建设工程施工合同纠纷原告诉称，日，被告承包了金河公司发包的“天津市鑫马工业园标准厂房”工程。后被告与原告联系，将此工程的A座、D2座交给原告施工，被告将该工程施工的全部技术资料交与原告，原告按照技术要求及时组织人员、安排设备进行施工，并且作为施工方直接接收了监理人员的监督检查。日，原告将被告交给的A座、D2座正负零以下基础工程施工完毕，并且经有关部门验收合格。原告曾多次找到被告要求订立合同和支付工程款，但是被告以未招投标、未签备案合同为由始终未予办理。日，经该工程所在地大港开发区管委会组织协调，被告同意发包方金河公司将部分工人工资直接支付给原告。在施工过程中，该项工程因非原告的原因经常等待开工，因此，原告按照被告“等待开工”的指令，施工人员及设备均在场地待命未动。特别是日，发包方同意了被告关于鑫马工业园A座、D2座于本年度进行首层主体工程施工的请求。原告接到被告这一指令后，立即积极组织施工，并按照冬季施工要求比正常施工所需材料的三倍备足了所需建材及施工设施。但原告建完首层后，却一直等待开工，工程停工至今，原告经济损失巨大。可是，被告对其拖欠原告工程款、施工人员工资及停工损失却不予考虑。原告为避免更大损失，多次找到被告，但被告一直置之不理。现在原告处境困难，工人索要工资，情绪激动。故诉请判令被告给付所欠原告工程款2418651元、被拖欠的误工工人工资491440元，赔偿原告设备闲置损失费2687800元、钢材损失费元、模板、木方、临时设施损失费570245元，共计元；诉讼费由被告承担。被告辩称，原告起诉没有事实及法律依据，请求驳回原告的诉讼请求。1、原告所称本案涉诉工程是第三人与被告签订的与事实不符，盖章的是中铁二十三局集团有限公司天津工程公司，不是被告。本案被告不是合同的主体与义务人，与涉诉工程没有关系。2、合同是第三人与沛县二建签订并实际履行的，金河公司所有工程款的支付对象是沛县二建，本案原告再从沛县二建那里支取。原告与沛县二建是劳务关系，金河公司与沛县二建才与本案有关，有付款义务，而被告与此无关。另外，原告主张其损失的证据不足，损失是其故意造成的，应当自行承担。原告在明知停工，开工日期无法确定、另行通知的情况下，仍故意继续租赁、扩大损失，对其损失不应支持。第三人述称，本案应是原、被告之间解决其内部施工问题的案件，与本案第三人无关，并且根据我国合同法的规定，原告也只能对其合同相对方即本案的被告主张权利，而作为本案的第三人，其合同相对方应当是本案的被告，至于第三人与被告之间是否有纠纷或怎样解决纠纷，应当另案解决，与本案的审理及结果无任何关系。经审理查明，日，被告中铁二十三局集团有限公司天津办事处主任王某某作为被告委托代理人代表被告加盖“中铁二十三局集团有限公司天津工程公司”印章（该印章及“中铁二十三局集团有限公司天津工程公司第一项目部”印章系王某某持被告介绍信刻制）与第三人天津金河置业有限公司签订《建设工程施工合同》一份，约定被告承包第三人发包的“天津市鑫马工业园标准厂房”工程，工程地点在天津市大港区经济开发区，开工日期日，竣工日期日，合同工期210天。被告在该工程施工工地设立项目部，项目经理是被告天津办事处工作人员江某某、工地负责人是崔某某、朱某某，并使用“中铁二十三局集团有限公司天津工程公司第一项目部”印章。后被告将此工程的鑫马工业园一区厂房A座、D2座工程转包给原告施工，被告负责工程钢筋、混凝土等主材的供应，折抵工程款拨付原告。原告按照被告要求及时组织人员、设备进行施工，至日，原告将承包的A座、D2座正负零以下基础工程施工完毕，并且经被告及有关单位验收合格。日，第三人同意了被告关于鑫马工业园A座、D2座于本年度进行首层主体工程施工的请求。原告按照被告要求组织施工，并按照冬季施工的要求备足了工程所需建材及施工设施。至日，原告将该工程的首层施工完毕，并经被告及有关单位验收合格。在本案工程施工过程中，由于第三人工程款拨付不到位，经常停工、等待开工，因此，原告按照第三人及被告“等待开工”的指令，数次进场施工、窝工或者停工、复工，原告正常实际施工158天，造成原告施工人员窝工、误工及材料和设备积压、闲置。至日，第三人发给被告及施工单位（原告）“通知”一份，其主要内容为：鉴于本工程处于停工，开工日期无法确定，要求被告安排留守人员轮流值班，保证现场的安全，不得容留无关人员逗留，开工时间另行通知。日，经该工程所在地天津市大港区经济开发区管委会组织协调，原告等六个施工队队长与被告及第三人达成《会议纪要》一份，即第三人于日前支付农民工工资459000元，剩余拖欠工资于开工后10日内付清，最迟于2007年5月底付清。至2007年7月第三人将上述工人工资支付给原告等六个施工队。日，朱某某以大港工地施工负责人的名义与第三人签订《大港工程初议条款》，约定：开工日期：施工方要求在07年12月5日前，每平米造价1000元（含停工损失），……不愿干的立即结算，……。原告因催款未果，成讼。你好吗，n又查，被告在天津市施工队伍管理站登记备案的“外地建筑业企业进津备案登记表”记载：被告及其法定代表人王某某承诺：“我公司委托王某某为我公司进津企业负责人，全权代表我公司在津期间一切相关事项。受托人所签署的一切有关文件，我均予以承认。”另查，为本案工程施工，原告与天津市津南区祥宏建筑设备租赁站签订《建筑物资租赁合同》、租赁结算单，自日至2007年3月底(计499天)，原告共欠祥宏租赁站建筑钢管、扣件、顶丝租金632500元。自日停工至日，原告租赁以上建筑机械闲置257天，租金损失为325757元（9天257天）。原告与天津市塘沽区安竹建筑周转材料租赁站签订《租赁合同》、租赁结算单，自日至2007年3月底（计817天），原告共欠安竹租赁站钢管、扣件、山行件租金230800元，扣除实际施工158天，自日至日原告租赁以上建筑机械闲置474天，租金损失为133904元（7天474天）。原告与天津市塘沽区天龙钢模租赁站签订《钢模板租赁合同》、租赁结算单，自日至2006年5月底（计522天），原告共欠天龙租赁站钢模板、钢管、U型卡、木架板租金245500元，扣除实际施工158天，原告租赁以上建筑机械闲置364天，租金损失为171192元（2天364天）。原告与天津市塘沽区宏胜模板租赁站签订租赁合同、租赁结算单，自日至日（计1040天），原告共欠宏胜租赁站扣件、钢模条条、竹架板租金182110元，扣除实际施工158天，自日至日原告租赁以上建筑机械闲置503天，租金损失为88078元（40天503天）。至日，原告租赁以上钢模板、钢管、U型卡、扣件、顶丝、木架板、竹架板等建筑机械的闲置租金损失共计为718931元（325757元+133904元+171192元+88078元）。日，根据原告申请，本院组织原、被告及第三人到本案工程施工现场核对原告闲置、积压建筑设备及材料的情况，被告及第三人确认原告在施工现场仍存有安装的塔吊两台、钢模板、钢管、扣件、钢模角条、木架板、木方、钢筋、线管等建筑设备及材料，但对具体数量被告及第三人未清点。本案经原告申请，被告及第三人同意，本院依法委托天津市北方首创建筑工程鉴定咨询有限公司对双方讼争工程的工程造价进行鉴定，鉴定部门已出具了鉴定报告，鉴定结论为：原告施工的鑫马工业园A座工程造价为3611626元，另外争议项目造价为33938元；原告施工的鑫马工业园D2座工程造价为1502651元，另外争议项目造价为16963元；A座、D2座（木）模板、钢筋、PVC管、埋件和塔吊设施损失费为A座907303元+D2座591785元=1499088元。即原告无争议项目的工程造价合计为：A座3611626元+D2座1502651元=5114277元，争议项目造价为33938元+16963元=50901元。在本案法庭调查终结前，原告变更诉讼请求为：请求判令被告给付原告所欠工程款1465178元、误工、窝工工人工资491440元、赔偿原告模板、钢筋、PVC管、埋件和塔吊设施损失费1499088元、其它机械设备闲置损失费1876710元，共计5332416元。【裁判要旨】本案的主要争议焦点是：1、中铁二十三局集团有限公司是否是本案的适格被告。《中华人民共和国民法通则》第四十三条规定“企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。”王某某作为被告天津办事处主任、进津企业负责人代表被告加盖持被告介绍信刻制的“中铁二十三局集团有限公司天津工程公司”印章与第三人签订、履行建设工程施工合同的行为，系为被告进行经营活动的职务行为。原告有理由相信被告总包第三人发包的本案所涉工程，原告作为实际施工方与被告已形成事实上的建设工程施工合同关系。至于被告主张原告与沛县二建系劳务分包关系，因被告提供的有关证据中所盖“沛县第二建筑公司合同专用章”及“沛县第二建筑公司财务专用章”两枚印章，与沛县第二建筑公司工商登记资料中备案的印鉴不一致；被告未提供有力的证据证明其主张，本院依法不予支持。原告未要求第三人在本案中承担付款责任，第三人与原告也无直接合同关系，第三人在本案中不应承担责任。被告应是本案的适格被告。2、被告是否应该给付原告工程款及误工、窝工工人工资、材料和设备积压、闲置等损失共计5332416元。原告已完成的工程已经验收合格。被告、第三人对本院委托鉴定部门作出的鉴定结论虽有部分异议，但经鉴定人员出庭接受质询，被告、第三人异议无正当理由，本院依法不予支持。对于鉴定结论中原告单方主张，被告不予认可的有争议项目的工程造价，因原告未提供相应的证据予以证实，本院依法不予认定。本院认定原告已完工工程的工程造价为5114277元，原告承认已收到转账材料款及工程款共计3700000元，被告还应支付尚欠原告的工程款1414277元。《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定：“因发包人的原因致使工程停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。关于原告请求被告赔偿施工中窝工、误工工人工资损失491440元，被告委托的施工负责人朱某某当庭作证，朱某某对原告主张的窝工、误工的人数、时间有部分异议，对因工程停建、缓建造成原告停工、窝工、材料和设备积压、闲置等损失的事实予以认可。原告当庭出示了《人工工资发放表》，证明原告发放劳务工误工工资508670元；原告此项主张有事实及法律依据，本院应予支持。关于原告请求被告赔偿（木）模板、钢筋、PVC管、埋件和塔吊设施损失费1499088元，该诉请有原告所提供的相应证据及鉴定部门所作的鉴定结论予以证实，符合法律规定，本院应予支持。关于原告请求被告赔偿其它机械设备闲置损失费1876710元，其中原告为工程施工租赁钢模板、钢管、U型卡、扣件、顶丝、木架板、竹架板等建筑机械的闲置租金损失，因至日，第三人已通知原、被告本工程处于停工，开工日期无法确定，开工时间另行通知；原告在接到本通知后三个月内未接到开工通知，应立即归还租赁的以上建筑机械，以防止损失的扩大。《中华人民共和国合同法》第一百一十九条第一款规定：“当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。”原告主张日后的租金损失属于扩大的损失，本院依法不予支持。至日，原告租赁以上钢模板、钢管、U型卡、扣件、顶丝、木架板、竹架板等建筑机械的闲置租金损失共计为718931元，该损失的赔偿有原告当庭出示的租赁合同、租赁结算单、出租方营业执照、支付部分租金凭证等证据予以证实，符合法律规定，本院依法应予支持。至于原告主张赔偿其租赁龙门架、搅拌机、钢筋弯曲机、切断机、电焊机、闪光对焊机、电锯、电刨、打夯机等建筑设备的租金损失，因施工单位长期租赁以上建筑机械用于工地施工不符合建筑行业的常规，原告此项主张本院依法不予支持。原告主张赔偿其在施工现场的井架、搅拌机、钢筋弯曲机、切断机、电焊机、电锯、电刨、翻斗车等机械设备的闲置损失费334500元，无事实及法律依据，本院依法不予支持。即被告应赔偿原告因工程停建、缓建造成的材料和设备积压、闲置等损失共计1499088元+718931元=2218019元。3.判决主文被告中铁二十三局集团有限公司于本判决生效之日起十日内付清原告赵某某工程款1414277元、赔偿原告停工、窝工的工人工资损失491440元、材料和设备积压、闲置损失2218019元，共计人民币4123736元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审宣判后，被告上诉到天津市第二中级人民法院，二审法院判决：驳回上诉，维持原判。从天津站到天津市建设工程质量安全监督管理总队（天津市河西区友谊南路与珠江道交口）坐哪辆公交车能到？推荐回答：津站(津站A5站台)乘坐50路经3站达沙路车,转乘906路经11站车即达梅江区外省进入天津市施工需要什么资料推荐回答：1、营业执照副本2、职业健康与安全管理体系认证证书3、环境管理体系认证证书4、质量管理体系认证证书5、组织机构代码证6、项目经理所持建造师证（级企业需要级建造师）7、安全产许证8、项目经理2寸证件照另外：项目经理进津备案及管理细则、 进津备案条件度性备齐度予办理增加备案手续1、 进津项目经理专业必须与企业进津资质相匹配非资质专业范围内项目经理予备案；2、 进津项目经理发证机关必须各省市建设厅或其建筑业直属部门；3、 进津项目经理等级要求必须二级（含二级）同按照建设部完善级项目经理数据库文件要求级项目经理必须建设信息网（www。cein.gov。cn/home/zyrc/index.asp）查询误；4、 项目经理进津数低少于三；5、 本度进津项目经理数量≤度施工项目经理*（1+50%）6、 证书必须真实效证书钢印清晰；项目经理资质证书工作单位必须与企业公章致；项目经理资质证书编号必须建设部统形式（十位阿拉伯数字含字母汉字）；7、 项目经理资质证书检期必须检合格否则具检机关检证明度质量安全等违规行证明；8、 外商投资建筑业企业聘用外籍项目经理按照建设部关文件执行；9、 其规范项目经理资质证书违规事实项目经理予办理进津备案10、 建造师暂予办理备案手续另规定；二、 提交材料1、 项目经理资质证书原件（副本）其外商投资建筑业企业聘用外籍项目经理提供建设部或省级建设主管部门具文件或证明；2、 副本彩色复印件（原件）加盖企业公章；3、 项目经理本身份证明（身份证、军官证、警官证、护照）复印件（彩色）；4、 项目经理本单位医疗保险、养保险证书（验原件、留复印件）缴费名册（原件）；5、 备案少于三项目经理说明材料；6、 项目经理资质登记表（加盖企业公章、定代表章、检部门章驻津省办者加盖省办章）；7、 已办理项目经理IC卡进行IC卡检合规定项目经理收IC卡三、 审批程序1、 窗口审核点：津市建交二楼8号窗口审查：李 雪联系电：182、 审查内容：（1） 项目经理证、身份证、社保证明及登记表四者统；（2） 证书必须真实效（3） 证书单位名称企业公章致；（4） 专业企业进津资质相匹配；（5） 办理项目经理IC卡重新刷卡检3、津市施工队伍管理站综合管理部签署意见4、 通确认（办理进津备案通知书）5、 领取备案通知书办理项目经理IC卡四、 监控管理处罚1、 代表总包企业定代表施工现场进行全面 管理工程质量、进度、安全向建设负责；组织施工现场必备资料；加强工入场前安全、质量、文明施工等教育；协助农民工与劳务企业签订劳合同、办理工资卡指导农民工确使用工资卡2、 协调各关系及解决施工现问题确处理劳务企业农民工间矛盾做农民工稳定工作；3、 施工现场建立信息栏项目部项目经理信息《津市拖欠工程款劳务费调节暂行办》及维权投诉电公布其；4、每名进津项目经理办理项目经理IC卡每进行检未检IC卡律视效；5、 定期展检查加强项目经理现场管理五、度考核每度12月所津备案项目经理展考核考核内容主要备案度项目经理市场行、质量安全等事项并考核结列入企业考核内容别记入项目经理信用档案企业信用档案进津项目经理主持工程项目部发重质量安全事故、发拖欠情况、发使用伪造项目经理证书及其违违规情况该项目经理律予清除市允许津备案或主持工程急！天津市级文明工地标准及一些相关的要求是什么推荐回答：津市市级文明工考核标准第章 总 则1.1进步加强施工企业施工现场管理全面施行施工现场标准化效促进企业各项基础管理结合我市具体情况制订本《标准》1.2 本《标准》根据家关规、令、条例关操作规程编制1.3 施工企业各主管部门考核企业基础管理工作、现场管理水平评选文明施工企业、文明工等都应本《标准》考核依据1.4 本《标准》适用于所津市境内建设工程施工工第二章评定办及等级划2.1 评定办2.1.1文明工" 评定要《标准》依据按各项标准评、汇总2.1.2 本《标准》按三清、六、保证 "十项各项检查实行百制评定等级按表要求换算标准汇总综合标准准2.1.3 检查采取观、实测、查阅关资料询问等2.1.4 项目减应度2.1.5 评遇缺项按列公式计算：项=该项实查各项目/该项实查各项目应*100综合标准=实查各项实标准/实查各项应标准*1002.2文明工等级划2.2.1文明工综合标准依据评文明工、局级文明工、市级文明工、合格工四等级2.2.2文明工：综合标准70(含70)且工程质量、安全产两项均70(含70)者2.2.3局级文明工：综合标准85(含85)文明工2.2.4市级文明工：建筑面积三千平米或造价120 万元综合标准90( 含 90)文明工2.2.5合格工：综合标准70或工程质量、安全产两项任何项70者2.3 组织评定2.3.1 本《标准》加强建设工程施工现场管理重要依据凡本市事建设工程施工关单位必须遵守本《标准》2.3.2文明工"评定按度进行2.3.3文明工企业自查、自评基础由级主管部门检查、批准2.3.4局级文明工各施工企业主管局所属施工企业由其主管局组织评定各区县所属施工企业由各区县建委组织评定各工业局属施工企业由级主管部门 ( 局级 ) 评定各郊县施工企业由郊县建筑管理总站组织评定央驻津施工企业由其主管局级单位组织评定外进津独立承包施工企业由市外施工队伍管理站组织评定2.3.5市级文明工局级文明工"- 由各主管部门推荐报由市建委审定第三章文明工标准3.1 主要内容三清、六、保证即现场清整、物料清楚、操作面清洁；职业道德、工程质量、降低消耗、安全产、完任务、职工；保证使用功能3.2 现场清整3.2.1 施工现场必须设置围护设施围护要安全、牢固、效高度致风景区、繁华区主要街道施工现场围护碍观瞻临街脚手架应设置相应围护设施施工工必须设置门并明显五种标牌即：工程概况牌(写明工程名称建筑面积结构形式竣工期建设单位设计单位、施工单位等)；施工管理网络牌(写明施工负责技术负责质量负责安全负责器材负责等)；施工现场总平面布置图；安全宣传牌(安全警示标志安全产及消防保卫制度)；文明施工措施牌凡施工现场外公共场临存放施工材料要码放整齐并符合关规定散体、流体材料必须设置围挡围挡高低于 0.5m白灰必须加苫盖,防止飞扬3.2.2 施工场应平整清洁工程废料及清理道路要坚实、平整、畅通3.2.3 临给排水设施要符合使用要求元跑、冒、滴、漏现象施工污水应收使用或按标准排放准污染现场危险排水沟、排水井必须设置明显标志并夜间防护设施3.2.4 应宣传党针、政策鼓舞士气保证工程质量注意安全消防保卫文明施工等标语口号3.3 物料清楚3.3.1 施工材料堆放区、机械设备安置区、机具车辆停放区、构件加工区、办公区、仓库等要按施工现场平面布置图设清楚并区域标志责任3.3.2 砖瓦码放要丁、行砌块等砌筑材料要、垛整碎离随用随清留料底砂石等散体材料要堆混杂；材料堆放场要平整坚实料底随清用3.3.3 库存水泥须设垫板库房漏露存放须垫盖散包散装水泥飞灰受潮变质3.3.4品、半品材料及构件放置须符合要求整齐须防潮应防雨防潮措施准水浸现象3.3.5型工具要严格管理类码放扣件、附件使用完毕及清理要入库存保管3.4 操作面清洁3.4.1 施工操作区明保洁责任明确完料净场清落材料及收或清理保持工作面清洁3.4.2 运输机具必须严密运输撒、漏随保持道路清洁机具车辆保养良用擦洗干净定点存放3.4.3 搅拌站前必须设排水沟并设置水池或渗水井要经清理保持畅通台乱料前淤浆3.4.4 搅拌机、砂浆机、卷扬机、发电机、空压机、电焊机必须搭设临建棚其电机械亦应采取效防晒、．防雨措施随保持机电设备清洁3.4.5 加工操作面应保持清整洁净木屑、刨花、锯末、钢筋短等废料及清理场废料、杂物品码放整齐3.5 职业道德3.5.1 施工单位要认真遵守家政策规严格执行建设市场管理关规定信守合同准乱招乱雇3.5.2 项目管理员团结协作、恪守职责、严格管理、公廉洁与建设单位密切配合协调与居民关系自觉接受群众监督民主作风征求意见记录资料3.5.3 加强职工思想政治工作教育职工树立四" 思想民服务思想做经化、制度化并教育记录3.5.4 职工作风硬互相团结、互相协作野蛮施工打架、赌博、偷盗现象3.5.5 党、团员要发挥模范作用树新风比奉献认真搞文明施工3.5.6 制定施工扰民、保护环境保护文物等文明施工措施3.6 工程质量3.6.1 建立健全完整质量保证体系制订明确质量管理目标质量管理措施认真执行自检、互检、交接检三检 " 制度坚持板引路板指导施工3.6.2 严格按操作工艺设计图纸施工偷工减料各项试验资料准确、真实、齐全、满足设计要求重质量事故发3.6.3 严禁使用合格品、半品及施工材料3.6.4 严格按《建筑工程施工质量验收标准》及准确评定各部、项工程质量并认真填写工程技术管理资料按家质量验收标准检查项工程合格率均达 100 ％3.6.5 积极展全面质量管理质量管理组课题选择准确能确运用施工并取效工程质量管理积累定经验3.7 降低消耗3.7.1 建立健全工、料、机管理制度明确降耗指标保证措施降耗指标能解落实工程部位岗位建立收节约台账3.7.2 主要材料施工前两算 "( 设计预算与施工预算 )比执行限额领料领退料手续齐全3.7.3 施工材料收发要量量尺；账物相符严格执行机械型工具进场检验制度记录齐全、准确严禁使用模板垫道3.7.4 要核算位建立材料消耗、节超析制度每完部工程或按季、月进行工、料、机消耗节超析找总制定针性改措施、工程竣工及反映本核算情况3.7.5 加强计量管理做材料收发、使用计量工作各类计量器具必须严格进行周期测定并测定合格标记3.7.6 严格按设计要求施工做四超 "( 超高、超、超厚、超强 )3.8 安全产3.8.1 建立健全安全产管理制度安全产责任制要明确安全产控制指示针工程特点制订安全技术措施并按部、项工程进行交底手续齐全3.8.2 认真贯彻执行建设部《建筑施工安全检查评标准》必须达合格标准3.8.3 建立安全检周期检制度整改要定、定、定措施并做记录特殊工种必须持证岗禁止证员操作3.8.4 认真做安全产三级教育、班前教育安全培训工作3.8.5 按照谁主管、谁负责原则建立消防保卫制度层层签订责任书配备消防保卫员做组织落实员落实制度落实3.8.6进场职工经进行消防保卫安全教育消防保卫员关键岗位员必须做三懂三"( 懂自产火灾危险性懂预防火灾安全措施懂扑救火灾；报警使用灭火器扑救处理险肇事故 )3.8.7 易燃、易爆物品其危险品要专、专库存保管库存房符合要求并严格领退料手续审批制度3.8.8 现场监建房屋搭设应符合防火规定电气线路架设符合要求宿舍照明律采用低压线路防火通道畅通其宽度低于3.5米3.8.9 施工现场必须配备足够消防器材并经维护、保养保证灵敏效且设置合理禁烟区必须设置警示牌3.9 完任务3.9.1 施工现场必须编制经审批建设工程施工组织设计科组织施工保证工程按期完3.9.2 建筑工程保证资料、施工记录试验记录 ( 报告 ) 隐检记录及质量评定竣工图等各项管理资料填写详实齐全工程验收建筑物改、扩律维修提供准确依据3.9.3 按工期进度计划定期析进度情况采取相应措施保证工程进度3.9.4 重点工程实际完进度与计划要求相比低于 95 ％般工程实际完讲度与施工进度计划相比低于 90 ％3.10 职工3.10.1 制定管理、卫管理制度防暑降温、防寒保温措施落实3.10.2区临建宿舍整齐、清洁挡风遮雨防冻防寒门窗齐全夏季防蚊蝇设施3.10.3 工应配备食堂 ( 送饭设备 ) 、饮水设备、沐浴 ( 盥洗 ) 设施、体息室、更衣室 ( 箱 ) 、保健站 ( 箱 ) 、厕所等条件建自行车棚俱乐部3.10.4 抓防病防疫工作加强食品卫管理、办公区域环境卫清洁垃圾及清除食堂清洁元鼠害防蚊蝇设施3.10.5 施工现场厕所遮挡严密粪便及消除3.11 保证使用功能3.11.1 洁——清洁工程废土施工余料清除彻底室内外打扫干净、粉刷装饰色泽光亮污染3.11.2 完——完加强品保护做建筑产品完损3.11.3 平——平整面、墙面坚实平整空鼓踢脚板墙裙高度厚度致线平直3.11.4 齐——齐全洁具、设备、预埋件符合设计要求3.11.5 牢——牢固所安装物预埋件符合设计要求3.11.6 严——门窗框周塞缝严密门窗关闭启灵屋顶封盖严密3.11.7四通亮——水通跑水水通渗漏烟道通串烟垃圾道通元挂连照明灯亮漏电3.11.8 安全便——楼梯扶手坚固安全踏步高度致建筑产品保证安全使用外地建筑企业在天津办理进津许可证如何办理推荐回答：佳答案外进津建筑业企业备案办、规范外进津建筑业企业备案管理维护建筑市场秩序保护建筑事合权益根据《华民共建筑》《津市建筑市场管理条例》结合本市实际情况制定本办二、凡本市行政区域内事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程、 园林绿化工程等施工经营外建筑业企业应遵守本办三、本办所称外进津建筑业企业指：由外省、自治区、 直辖市及务院关部门核发《建筑业企业资质证书》且工商注册本市建筑业企业四、津市建设管理委员（简称市建委）负责外进津建筑业企业管理工作津市施工队伍管理站（简称市施管站）具体负责外进津建筑业企业备案管理外省市建设行政主管部门本市设立办事机构配合市施管站做本进津建筑业企业管理五、外建筑业企业实行进津备案登记制度进津建筑业企业经登记备案由施管站发给《外进津建筑业企业备案通知书》本市事建筑备案通知书效六、进津企业办理登记备案手续需持效证件：（1）企业营业执照副本原件复印件；（2）建筑业企业资质证书副本原件复印件；（3）建筑业企业安全资格证书副本原件复印件；（4）企业定代表授权文件；（5）企业注册金融部门具资信证明；（6）津企业负责身份证原件复印件及项目经理资格证书、身份证原件复印件；（7）企业工程技术经济管理员职称证件原件复印件；（8）企业注册省级建设行政主管部门或务院关部门具外施工证明；（9）企业近三承包代表性工程名称、规模、点及证明文件七、外进津建筑业企业津承包工程必须依签订书面合同合同自签订起15内市施管站办理合同备案手续八、外进津建筑业企业必须事危险作业职工办理意外伤害保险并支付保险费九、外进津建筑业企业项目经理须进行注册企业项目经理凭项目经理资格证书办理注册登记手续随所企业进津注册由市施管站换发《津市建筑业企业项目经理管理手册》十、外进津建筑业企业施工管理员、技术员及技术工种必须持证岗市施管站负责述员资格确认岗位证书员由市施管站统组织进行培训颁发岗位证书十、外进津建筑业企业违反家本市建筑市场管理规定属于列情况予登记备案：（1）近三内发重质量安全事故；（2）采取挂靠、借照等欺骗手段获取《外进津建筑业企业备案通知书》予登记备案；（3）津施工期间发两起市场违规行两内予登记备案；（4）津施工期间发起三级工程建设重质量安全事故或者发两起四级工程建设重质量安全事故三内再进津登记备案；十二、市施管站负责外进津建筑业企业态管理跟踪考核企业现场管理实际情况建立包括企业津市场行等内容考核业绩档案我答希望您能所帮助展开全部下一篇：如果业主选择装修队伍，那么就一定需要慎重，不能忽视对装修队伍的考察，而选择施工队伍往往是选择施工队长的考察，下面教业主如何选择合适的施工队伍导读：现代装修行业不仅让建筑、科技等领域发达了起来，一种新的职业也随之诞生，那就是施工队伍，这类专门为房屋从事修缮美化工作的人群在我们的生活如果业主选择装修队伍，那么就一定需要慎重，不能忽视对装修队伍的考察，而选择施工队伍往往是选择施工队长的考察，下面教业主如何选择合适的施工队伍我们走在街上，经常能够看到一些施工现场，这些施工，要不然是在地下要不然就在空中。石家庄众合美家装饰公司是一家专业从事室内外设计、装饰、施工的企业。公司有经验丰富的设计师、做工精良的施工队伍、严格的施工监理。在外施工难免会遇到下雨天，甚至是暴雨天，对于户外作业的施工，正常都会停止施工。家庭装修中电路管线的设计和施工是怎么进行的呢？下面，爱福窝小编就撷取几条电路改造细节和安装电路改造流程为大家剖析一下，请对照要求施工队伍哦。就算设计师给出的设计方案非常棒，如果没有比较高素质的装修队伍也会让预期的装修效果打折扣，所以好的设计方案和高素质的施工队伍都是必不可少的，今在墙面刷漆施工过程中，装修公司和施工队伍方面经常会偷工减料，业主也对刷墙面漆环节也不是特别了解，今天就给各位业主仔细讲解一下刷墙面漆的七大猫九江市宏陶装饰工程有限公司在行业内拥有强大的品牌影响力，拥有专业创新的精英设计团队与经验丰富的施工队伍。合作伙伴企业版售前咨询（08:30-17:30）业主服务号设计师服务号热门标签