杭州萧山国际机场T2到达行李提取区域环境提升项目招标公告 - 千里马招标网
[] [] [] [] []
[] [] [] [] []
[] [] [] [] [] []
[] [] [] []
[] [] [] [] []
热门搜索： &
&&&&您现在的位置： &&
杭州萧山国际机场T2到达行李提取区域环境提升项目招标公告
状态：公告
【千里马：打造招标采购第一门户】
一、招标项目概况:
本项目为杭州萧山国际机场T2到达行李提取区域环境提升项目，位于杭州萧山国际机场T2航站楼到达区域，主要包括：该区域附近抱柱灯箱的拆除、行李转盘区域的封平、问询柜台的制作、吊式灯箱的移位、部分标识的重新制作等，具体详见招标人提供的招标文件要求。
二、投标人资格要求:
（1） 必须是在中华人民共和国境内注册的企业法人；
（2） 注册资金不低于人民币100万元，具备独立法人资格（需提供营业执照复印件并加盖公章，原价备查）；
（3） 企业业绩和信誉要求：良好；
（4） 有机场、火车站、地铁等单项金额不低于50万元的公共区域标识标牌制作业绩，须提供成功案例相关证明材料（合同或中标通知书复印件并加盖公章，原件备查）；
（5） 其它资格条件：投标人必须为标识标牌类的生产厂商，具有履行合同所必需的设备、专业技术能力及相应设计、安装、维修能力；
（6） 本项目招标内容不可以分包，由中标单位独立完成。
（7） 本次招标不接受联合体投标.
三、招标文件的获取
杭州萧山国际机场网站下载： （）
四、投标截止时间：日上午09:00（北京时间）
五、投标地点：杭州萧山国际机场综合楼213室
邮编：311207
六、开标时间：同投标截止时间
七、开标地点：杭州萧山国际机场内
八、联系方式
投标联系人：俞楚石
联系电话：6
技术联系人：梁姝婷
联系电话：5
招标监督联系人：阮周长
联系电话：3
杭州萧山国际机场T2到达行李提取区域环境提升项目
招 标 文 件
招 标 人杭州萧山国际机场有限公司
二○一七年
 TOC o h z u  HYPERLINK l Toc 目
录  PAGEREF Toc h 1
 HYPERLINK l Toc 第一章 招标公告  PAGEREF Toc h 3
 HYPERLINK l Toc 第二章 投标人须知  PAGEREF Toc h 5
 HYPERLINK l Toc 投标人须知前附表  PAGEREF Toc h 5
 HYPERLINK l Toc 1 总则  PAGEREF Toc h 9
 HYPERLINK l Toc 11 项目概况  PAGEREF Toc h 9
 HYPERLINK l Toc 12 资金来源和落实情况  PAGEREF Toc h 9
 HYPERLINK l Toc 13 招标范围计划工期质量要求  PAGEREF Toc h 9
 HYPERLINK l Toc 14 投标人资格要求  PAGEREF Toc h 9
 HYPERLINK l Toc 15 费用承担  PAGEREF Toc h 10
 HYPERLINK l Toc 16 保密  PAGEREF Toc h 10
 HYPERLINK l Toc 17 语言文字  PAGEREF Toc h 10
 HYPERLINK l Toc 18 计量单位  PAGEREF Toc h 10
 HYPERLINK l Toc 19 踏勘现场  PAGEREF Toc h 10
 HYPERLINK l Toc 110 投标预备会  PAGEREF Toc h 11
 HYPERLINK l Toc 111 分包  PAGEREF Toc h 11
 HYPERLINK l Toc 112 偏离  PAGEREF Toc h 11
 HYPERLINK l Toc 2 招标文件  PAGEREF Toc h 11
 HYPERLINK l Toc 21 招标文件的组成  PAGEREF Toc h 11
 HYPERLINK l Toc 3 投标文件  PAGEREF Toc h 12
 HYPERLINK l Toc 31 投标文件的组成  PAGEREF Toc h 12
 HYPERLINK l Toc 32 投标报价  PAGEREF Toc h 12
 HYPERLINK l Toc 33 投标有效期  PAGEREF Toc h 13
 HYPERLINK l Toc 34 投标保证金  PAGEREF Toc h 14
 HYPERLINK l Toc 35 资格审查资料具体可按第八章的要求编制  PAGEREF Toc h 14
 HYPERLINK l Toc 36备选投标方案  PAGEREF Toc h 14
 HYPERLINK l Toc 37投标文件的编制  PAGEREF Toc h 14
 HYPERLINK l Toc 4 投标  PAGEREF Toc h 15
 HYPERLINK l Toc 41 投标文件的密封和标记  PAGEREF Toc h 15
 HYPERLINK l Toc 42 投标文件的递交  PAGEREF Toc h 15
 HYPERLINK l Toc 43 投标文件的修改与撤回  PAGEREF Toc h 15
 HYPERLINK l Toc 5 开标  PAGEREF Toc h 16
 HYPERLINK l Toc 51 开标时间和地点  PAGEREF Toc h 16
 HYPERLINK l Toc 52 开标程序  PAGEREF Toc h 16
 HYPERLINK l Toc 53 开标异议  PAGEREF Toc h 16
 HYPERLINK l Toc 6 评标  PAGEREF Toc h 16
 HYPERLINK l Toc 61 评标委员会  PAGEREF Toc h 16
 HYPERLINK l Toc 62 评标原则  PAGEREF Toc h 17
 HYPERLINK l Toc 63 评标  PAGEREF Toc h 17
 HYPERLINK l Toc 7 合同授予  PAGEREF Toc h 17
 HYPERLINK l Toc 71 定标方式  PAGEREF Toc h 17
 HYPERLINK l Toc 72 中标通知  PAGEREF Toc h 17
 HYPERLINK l Toc 73 履约担保  PAGEREF Toc h 17
 HYPERLINK l Toc 74 签订合同  PAGEREF Toc h 17
 HYPERLINK l Toc 8 重新招标和不再招标  PAGEREF Toc h 18
 HYPERLINK l Toc 81 重新招标  PAGEREF Toc h 18
 HYPERLINK l Toc 82 不再招标  PAGEREF Toc h 18
 HYPERLINK l Toc 9 纪律和监督  PAGEREF Toc h 18
 HYPERLINK l Toc 91 对招标人的纪律要求  PAGEREF Toc h 18
 HYPERLINK l Toc 92 对投标人的纪律要求  PAGEREF Toc h 18
 HYPERLINK l Toc 93 对评标委员会成员的纪律要求  PAGEREF Toc h 19
 HYPERLINK l Toc 94 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求  PAGEREF Toc h 19
 HYPERLINK l Toc 95 投诉  PAGEREF Toc h 19
 HYPERLINK l Toc 10 需要补充的其他内容  PAGEREF Toc h 19
 HYPERLINK l Toc 第三章 评标办法  PAGEREF Toc h 20
 HYPERLINK l Toc 第四章 合同条款及格式  PAGEREF Toc h 24
 HYPERLINK l Toc 第二部分 通用合同条款  PAGEREF Toc h 27
 HYPERLINK l Toc 第三部分 专用合同条款  PAGEREF Toc h 27
 HYPERLINK l Toc 第五章
工程量清单  PAGEREF Toc h 51
 HYPERLINK l Toc 第六章
技术标准和要求  PAGEREF Toc h 53
 HYPERLINK l Toc 第七章
投标文件格式  PAGEREF Toc h 56
 HYPERLINK l Toc 目
录  PAGEREF Toc h 57
 HYPERLINK l Toc 一投标函及投标函附录  PAGEREF Toc h 58
 HYPERLINK l Toc 一投标函  PAGEREF Toc h 58
 HYPERLINK l Toc 二投标函附录  PAGEREF Toc h 59
 HYPERLINK l Toc 二法定代表人身份证明及授权委托书  PAGEREF Toc h 60
 HYPERLINK l Toc 一法定代表人身份证明  PAGEREF Toc h 60
 HYPERLINK l Toc 二授权委托书  PAGEREF Toc h 61
 HYPERLINK l Toc 三投标保证金  PAGEREF Toc h 62
 HYPERLINK l Toc 四已标价工程量清单  PAGEREF Toc h 63
 HYPERLINK l Toc 五施工组织设计  PAGEREF Toc h 65
 HYPERLINK l Toc 附表一拟投入本项目的主要施工设备表  PAGEREF Toc h 66
 HYPERLINK l Toc 附表二劳动力计划表  PAGEREF Toc h 66
 HYPERLINK l Toc 附表三进度计划  PAGEREF Toc h 67
 HYPERLINK l Toc 六项目管理机构  PAGEREF Toc h 68
 HYPERLINK l Toc 一项目管理机构组成表  PAGEREF Toc h 68
 HYPERLINK l Toc 七资格审查资料  PAGEREF Toc h 69
第一章 招标公告
一招标项目概况
本项目为杭州萧山国际机场T2到达行李提取区域环境提升项目位于杭州萧山国际机场T2航站楼到达区域主要包括该区域附近抱柱灯箱的拆除行李转盘区域的封平问询柜台的制作吊式灯箱的移位部分标识的重新制作等具体详见招标人提供的招标文件要求
二投标人资格要求
必须是在中华人民共和国境内注册的企业法人
注册资金不低于人民币100万元具备独立法人资格需提供营业执照复印件并加盖公章原价备查
企业业绩和信誉要求良好
有机场火车站地铁等单项金额不低于50万元的公共区域标识标牌制作业绩须提供成功案例相关证明材料合同或中标通知书复印件并加盖公章原件备查
其它资格条件投标人必须为标识标牌类的生产厂商具有履行合同所必需的设备专业技术能力及相应设计安装维修能力
本项目招标内容不可以分包由中标单位独立完成
本次招标不接受联合体投标
三招标文件的获取
杭州萧山国际机场网站下载  HYPERLINK httpwwwhzairportcomzbxxaspx httpwwwhzairportcomzbxxaspx
招标文件下载
四投标截止时间日上午0900北京时间
五投标地点杭州萧山国际机场综合楼213室
邮编311207
六开标时间同投标截止时间
七开标地点杭州萧山国际机场内
八联系方式
投标联系人俞楚石
技术联系人梁姝婷
招标监督联系人阮周长
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
容111招标人名称杭州萧山国际机场有限公司
地址杭州萧山国际机场内
联系人俞楚石
电话112项目名称杭州萧山国际机场T2到达行李提取区域环境提升项目113建设地点杭州萧山机场T2航站楼到达层行李提取区域121资金来源及比例自筹122资金落实情况已经落实131招标范围具体详见招标人提供的招标文件要求132计划工期计划工期 35日历天133质量要求合格141投标人资质条件能力详见招标公告142是否接受联合体投标√不接受
□接受应满足下列要求151踏勘现场√不组织由招标人提供区域环境照片如有疑问可联系技术联系人161投标预备会√不召开
□召开召开时间
召开地点162投标人提出问题的截止时间投标人对招标文件若有疑问请在2017 年11月20日15
时00分前以书面形式 HYPERLINK mailto提交招标代理机构同时将疑问内容发电子邮件到qqcom 提交技术联系人并电话确认招标人已收到招标人将视情况采用补充公告的方式予以澄清所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告招标人不再一一通知投标人因自身贻误行为导致投标失败的责任自负17投标人拟分包的工作√不允许
□允许分包内容
分包金额要求
对分包人的资质要求 18偏离√不允许
□允许19样品无21构成招标文件的其他材料补充公告若有221投标人要求澄清招标文件的截止时间投标人对招标文件若有疑问请在2017 年11月20日15时00分前以书面形式 HYPERLINK mailto提交招标代理机构同时将疑问内容发电子邮件到qqcom 提交技术联系人并电话确认已收到222投标截止时间日上午0900北京时间31投标有效期投标截止之日起90日历天不满足要求的投标文件将被否决处理32投标保证金无331近年财务状况的年份要求2016年 332近年完成的类似项目的年份要求日起
341签字或盖章要求见投标文件格式342投标文件副本份数正本 壹 份副本 贰 份343装订要求按照投标人须知311项约定的投标文件组成内容投标文件应按照以下要求装订
1商务标技术标资格后审需提供的资料可分别单独装订成册也可合订成册
2投标文件装订应牢固不易拆散或换页不得采用活页装订41封套上应载明的信息杭州萧山国际机场T2到达行李提取区域环境提升项目
招标人名称杭州萧山国际机场有限公司
投标人名称
在投标截止时间
分前不得开启421递交投标文件地点杭州萧山国际机场综合楼213室
邮编2是否退还投标文件√否
□是51开标时间和地点开标时间同投标截止时间
开标地点杭州萧山国际机场内52开标程序密封情况检查投标文件启封前投标人代表在招标人代表协助下应首先检查各自投标文件的密封状况与递交时是否一致所有投标文件的密封状况与递交时一致的则由招标人代表按照开标顺序进行开标若发现莫一投标文件的密封状况与递交时不一致的招标人应按开标异议程序处理
开标顺序先送达后开标
开标时如出现以下情况之一的则应详细记录并送评标委员会进行评审
1 投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的或投标报价大小写书写不规范的
2 投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价且未书面声明以哪个为最终报价的
6评标委员会的组建评标委员会构成 3 人及以上单数71是否授权评标委员会确定中标人□是
√否推荐的中标候选人数前二名72履约担保履约担保的形式 履约保证金采用银行转账
履约担保的金额合同价的10 8需要补充的其他内容81暗标评审
施工组织设计是否采用暗标评审方式√不采用
□采用投标人应严格按照第八章投标文件格式中施工组织设计技术暗标编制及装订要求编制和装订施工组织设计82投标文件电子版
是否要求投标人在递交投标文件时同时递交投标文件电子√不要求
□要求投标文件电子版内容商务标内容83计算机辅助评标
是否实行计算机辅助评标√否
□是投标人在递交纸质投标文件时需按投标人须知附表八电子投标文件编制及报送要求编制及报送电子投标文件计算机辅助评标方法见第三章评标办法84知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件未经招标人书面同意投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时需征得其书面同意并不得擅自复印或提供给他人85重新招标的其他情形除投标人须知正文第 8 条约定的情形外除非已经产生中标候选人在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的招标人应当依法重新招标86同义词语构成招标文件组成部分的通用合同条款专用合同条款技术标准和要求和工程量清单等章节中的出现的措辞发包人和承包人 在招标投标阶段应当分别按招标人和投标人进行理解87监 督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受中华人民共和国杭州海关的监督88解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释互为说明如有不明确或不一致构成合同文件组成内容的以合同文件约定内容为准且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释仅适用于招标投标阶段的约定按招标公告投标邀请书投标人须知评标办法投标文件格式的先后顺序解释同一文件中就同一事项的约定不一致的以逻辑顺序在后者为准同一文件不同版本之间有不一致的以形成时间在后者为准按本款前述约定仍不能形成结论的由招标人负解释招标人的补充约定891投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清相互矛盾多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时对招标文件有异议的应当在投标截止时间10日前提出并按中华人民共和国招标投标法实施条例国务院令第613号进行反映逾期不得再对招标文件的条款提出质疑
11 项目概况
111根据中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标投标法实施条例等有关法律法规和规章的规定本招标项目已具备招标条件现对本项目施工进行招标
112 本招标项目招标人见投标人须知前附表
113 本招标项目招标代理机构见投标人须知前附表
114 本招标项目名称见投标人须知前附表
115 本招标项目建设地点见投标人须知前附表
12 资金来源和落实情况
121 本招标项目的资金来源及出资比例见投标人须知前附表
122 本招标项目的资金落实情况见投标人须知前附表
13 招标范围计划工期质量要求
131 本次招标范围见投标人须知前附表
132 本招标项目的计划工期见投标人须知前附表
133 本招标项目的质量要求见投标人须知前附表
14 投标人资格要求
141 投标人应具备承担本项目施工的资质条件能力和信誉
1资质条件见投标人须知前附表
2财务要求见投标人须知前附表
3业绩要求见投标人须知前附表
4其他要求见投标人须知前附表
142投标须知前附表规定接受联合体投标的除应符合本章第141项和投标人须知前附表的要求外还应遵守以下规定
1联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体投标协议书明确联合体牵头人和各方的权利义务
2由同一专业的单位组成的联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级
3联合体各方不得以自己名义单独或参加其它联合体在同一项目中投标
143 投标人不得存在下列情形之一
1为招标人不具有独立法人资格的附属机构单位
2为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的
3为本招标项目的监理人
4为本招标项目的代建人
5为本招标项目提供招标代理服务的
6与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的
7与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的
8与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的
9被责令停业的
10被暂停或取消投标资格的
11财产被接管或冻结的
12在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的
144 单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位不得同时参加本招标项目投标
15 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密违者应对由此造成的后果承担法律责任
17 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文专用术语使用外文的应附有中文注释
18 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位
19 踏勘现场
191 投标人踏勘现场发生的费用自理
192 除招标人的原因外投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失
193 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况供投标人在编制投标文件时参考招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责
110 投标预备会
1101 投标人须知前附表规定召开投标预备会的招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会澄清投标人提出的问题
1102 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式将提出的问题送达招标人以便招标人在会议期间澄清
1103 投标预备会后招标人在投标人须知前附表规定的时间内将对投标人所提问题的澄清以书面形式通知所有购买招标文件的投标人该澄清内容为招标文件的组成部分
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体非关键性工作进行分包的应符合投标人须知前附表规定的分包内容分包金额和资质要求等限制性条件
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度
2 招标文件
21 招标文件的组成
　　211 本招标文件包括
1招标公告或投标邀请书
2投标人须知
4合同条款及格式
5工程量清单
6技术标准和要求
7投标文件格式
8投标人须知前附表规定的其他材料
212 根据本章第110款第22款和第23款对招标文件所作的澄清修改构成招标文件的组成部分
3 投标文件
31 投标文件的组成
311 投标文件由商务标技术标和资格后审需提供的资料三部分组成应包括下列内容
1投标函及投标函附录
2法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书
3联合体协议书投标人须知前附表规定不接受联合体投标的或投标人没有组成联合体的投标文件不包括此内容
4投标保证金
5已标价工程量清单
1施工组织设计
各分部分项工程的主要施工方法
拟投入的主要施工机械设备情况主要施工机械进场计划
劳动力安排计划
确保工程质量的技术组织措施
确保安全生产的技术组织措施
确保文明施工环境保护的技术组织措施
确保工期的技术组织措施施工进度计划网络图
投标人认为需要提供的文件或需加以说明的其他内容
2项目管理机构
3招标文件要求的其他技术资料
3资格后审需提供的资料格式详见第八章
4投标人须知前附表规定的其他材料
32 投标报价
321投标人应按第七章投标文件格式的要求填写相应表格并报价
322本工程的工程量清单的投标单价采用综合单价的方式进行报价综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费材料费机械使用费管理费和利润并考虑材料价格变化等风险因素由投标人根据现行预算定额依据和企业内部定额测算结合市场价格信息企业管理技术水平综合测定自主报价
323投标人应按照招标文件的要求和招标人所提供的工程量清单施工图纸资料以及本工程实际情况和自身的综合实力自由竞报投标报价并承担相应的风险责任工程总报价用人民币元表示保留整数
324本招标文件附件提供的工程量是根据完整的施工图纸及有关资料计算得出的是统一投标报价口径的主要依据投标人不得变更
投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费含设备购置费间接费利润税金保险费用风险费地方或行业部门收取的相关费用等
325措施项目清单及计价表所列项目投标人可结合实际情况补充措施项目总价一次性包干费用单列计入总价不发生的措施项目金额以0计价
326计日工单价最高限价150元工日
327工程量清单中的报价均应以人民币元为单位最终以人民币办理结算
328有关取费符合国家或本市相关规定
329投标人在收到招标文件后应认真阅读和正确理解招标文件包括投标须知中各款项的规定和要求投标人在填报价格及费用时根据市场价格并结合企业自身实力施工技术和资金能力以及企业自身素质应充分考虑国家现行技术标准规范和施工要求充分考虑到市场竞争和工程施工风险充分考虑投标人编制的施工组织设计充分了解和考虑招标文件以及施工现场现状情况充分考虑合同条件特别是投标人责任支付方式变更处理方式违约责任充分了解各种取费的计取标准不得超出政府造价管理部门的相关规定等
3210设备及材料
1本次招标范围内的材料等均由承包人根据设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购运输检验保管所有材料等须有产品合格证和质量保证书符合国家规定的技术标准采购中投标人均应选择具有一定生产规模和市场信誉良好的生产厂的产品若使用劣质建材施工一经发现发包人有权制止使用甚至停工返工或中止合同无论发包人是否发现和制止由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人自负
3211施工过程中可能出现因政策处理等原因造成工期延长或推迟给投标人带来各种的影响或风险要求投标人报价时充分考虑
33 投标有效期
331 除投标人须知前附表另有规定外投标有效期为90天
332在投标有效期内投标人撤销或修改其投标文件的应承担招标文件和法律规定的责任
333出现特殊情况需要延长投标有效期的招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期投标人同意延长的应相应延长其投标保证金的有效期但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件投标人拒绝延长的其投标失效但投标人有权收回其投标保证金
34 投标保证金
341 投标人在递交投标文件的同时应按投标人须知前附表规定的金额担保形式和第八章投标文件格式规定的投标保证金格式递交投标保证金并作为其投标文件的组成部分联合体投标的其投标保证金由牵头人递交并应符合投标人须知前附表的规定
342 投标人不按本章第341项要求提交投标保证金的评标委员会将否决其投标
343中标人的投标保证金将在与招标人签订合同后10个工作日内无息退还以银行转账方式未中标的投标保证金将在中标公示结束后15个工作日后无息退还以银行转账形式办理退保证金手续时需向招标人提供投标人开具的投标保证金收据并同时提供书面的退款账户详细信息包含所投标段名称户名开户行账号快递方式送达投标地址
344 有下列情形之一的投标保证金将不予退还
1投标人在规定的投标有效期内撤销撤回或修改其投标文件
2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的
3拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款
4中标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同协议书或在签订合同同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保
5经查实投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的或投标人拟派项目经理有在建工程
6法律法规规定其它损害招标人利益和公共利益的情形
35 资格审查资料具体可按第八章的要求编制
36备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外投标人不得递交备选投标方案允许投标人递交备选投标方案的只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的招标人可以接受该备选投标方案
37投标文件的编制
371投标文件应按第八章投标文件格式进行编写如有必要可以增加附页作为投标文件的组成部分其中投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺
372 投标文件应当对招标文件有关工期投标有效期质量要求技术标准和要求招标范围等实质性内容作出响应
373投标文件应用不褪色的材料书写或打印并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章委托代理人签字的投标文件应附法定代表人签署的授权委托书投标文件应尽量避免涂改行间插字或删除如果出现上述情况改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表
374 投标文件正本一份 副本份数见投标人须知前附表正本和副本的封面上应清楚地标记正本或副本的字样当副本和正本不一致时以正本为准
375 投标文件的正本与副本应分别装订成册具体装订要求见投标人须知前附表规定
41 投标文件的密封和标记
411 投标文件应进行密封并在外包装加盖投标人单位章
412 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表
413 未密封的投标文件招标人将不予受理
42 投标文件的递交
421 投标人应在本章第222项规定的投标截止时间前递交投标文件
422 投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表
423 除投标人须知前附表另有规定外投标人所递交的投标文件不予退还
424 招标人收到投标文件后向投标人出具签收凭证
425 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人不予受理
43 投标文件的修改与撤回
431 在本章第222项规定的投标截止时间前投标人可以修改或撤回已递交的投标文件但应以书面形式通知招标人
432 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第373项的要求签字或盖章招标人收到书面通知后向投标人出具签收凭证
433 投标人撤回投标文件的招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金
434 修改的内容为投标文件的组成部分修改的投标文件应按照本章第3条第4条规定进行编制密封标记和递交并标明修改字样
51 开标时间和地点
招标人在本章第222项规定的投标截止时间开标时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加参加开标的代表应签名报到以证明其出席未参加开标的投标人视作默认开标结果至投标截止时间送达投标文件的投标人少于三个的应停止开标招标人将重新组织招标
52 开标程序
主持人按下列程序进行开标
1公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称并点名确认投标人是否派人到场
2按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况
3按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序
4按照宣布的开标顺序当众开标公布投标人名称投标保证金的递交情况投标报价质量目标工期及其他内容并记录在案
5投标人代表招标人代表监标人记录人等有关人员在开标记录上签字确认
53 开标异议
投标人对开标有异议的应当在开标现场提出招标人当场作出答复并制作记录
61 评标委员会
611 评标由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会成员人数以及技术经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表
612 评标委员会成员有下列情形之一的应当回避
1投标人或投标人主要负责人的近亲属
2项目主管部门或者行政监督部门的人员
3与投标人有经济利益关系
4曾因在招标评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的
5与投标人有其他利害关系
62 评标原则
评标活动遵循公平公正科学和择优的原则
评标委员会按照第三章评标办法规定的方法评审因素标准和程序对投标文件进行评审第三章评标办法没有规定的方法评审因素和标准不作为评标依据
7 合同授予
71 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表招标人对评标定标不负责解释
72 中标通知
在本章第33款规定的投标有效期内招标人以书面形式向中标人发出中标通知书
73 履约担保
731在签订合同前中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章合同条款及格式规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保除投标人须知前附表另有规定外履约担保金额为中标合同金额的10
732 中标人不能按本章第741项要求提交履约担保的视为放弃中标其投标保证金不予退还给招标人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿
74 签订合同
741招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同中标人无正当理由拒签合同的招标人取消其中标资格其投标保证金不予退还给招标人造成的损失超过投标保证金数额的中标人还应当对超过部分予以赔偿
742 发出中标通知书后招标人无正当理由拒签合同的招标人向中标人退还投标保证金给中标人造成损失的还应当赔偿损失
8 重新招标和不再招标
81 重新招标
有下列情形之一的招标人将重新招标
1投标截止时间止投标人少于3个的
2经评标委员会评审后否决所有投标的
3所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的
4所有投标人报价均偏高招标人无法接受的
82 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个属于必须审批或核准的工程建设项目经原审批或核准部门批准后不再进行招标
9 纪律和监督
91 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料不得与投标人串通损害国家利益社会公共利益或者他人合法权益
92 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标投标人不得以任何方式干扰影响评标工作
若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的招标人有权没收投标人的投标保证金2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标给招标人造成损失的还需承担赔偿责任
93 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中评标委员会成员应当客观公正地履行职责遵守职业道德不得擅离职守影响评标程序正常进行不得使用第三章评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标
94 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中与评标活动有关的工作人员不得擅离职守影响评标程序正常进行
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的有权向有关行政监督部门投诉就招标文件开标评标结果投诉的应当先向招标人提出异议
10 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容见投标人须知前附表
第三章 评标办法
根据中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标投标法实施条例评标委员会和评标方法暂行规定工程建设项目施工招标投标办法浙江省招标投标条例等有关规定制定本办法
评标应遵循公平公正科学择优的原则
二评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会由招标人以及评标专家库中随机抽取的有关技术经济专家共同组成
三评标办法
本次评标采取百分制综合评分的方法最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标人将被推荐为中标候选人
四评标程序
1评标的一般程序为
1熟悉招标文件和评标办法
2投标文件的符合性审查
3投标文件的资信业绩评审
4投标文件的技术审查
5投标文件的商务审查
6必要时对投标文件中的问题进行询标
7完成评标报告推荐中标候选人和预备中标候选人
2投标文件的符合性审查
评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查
投标人不得通过补充修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据
投标文件如存在以下情况之一的经评标委员会审核认定作为符合性审查未通过予以废除不再进行技术和商务审查
1投标人的投标资格不满足国家有关规定的或招标文件规定的资格要求
2出现投标须知前附表52开标程序特别说明中情况的
3未按招标文件的要求签署和盖章的仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章
4投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的
5投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限
6投标文件附有招标人不能接受的条件
7采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的
8采用的施工工艺方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的
10投标人存在串通投标行为或弄虚作假行为的
11存在法律法规规章规定的其它无效投标情况的
3 投标文件的技术标评审
经评标小组充分审核讨论及评议后由各专家按综合评分细则自行评分集体打分部分除外每人一份评分表并签名在统计得分时如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围则该张评分表无效投标人技术评审的最终得分为全体评标专家的有效评分的算术平均值
序号评价内容分值1投标人有成功的标识制作经验0~5分自日起至投标截止日止具有合同金额50万含以上的机场火车站地铁等公共区域标识标牌项目业绩的第一个不得分每增加1个加1分其中有全国十大机场标识建设经验的每个可额外加2分须提供中标通知书或合同复印件并加盖公章原件备查0~5分2投标人组织实施方案的科学性合理性规范性和可操作性响应招标文件规定的技术指标要求功能要求方案成熟具体合理可执行性强加4分标识制作各项技术要求优于招标文件的要求加3分0~7分3投标人有成功的标识设计经验0~5分自日起至投标截止日止具有合同金额10万不含以上的机场火车站商场等公共区域标识标牌设计项目业绩的每增加1个加1分须提供中标通知书或合同复印件并加盖公章原件备查0~5分4投标人各项服务承诺技术保证履约保证情况有较完善售后服务能及时提供维修服务根据维修效率及响应时间将投标人依次排序评判由评标委员会酌情评分0~5分 0~5分5工期计划安排情况0~4分充分考虑部分区域标识标牌需航班结束后夜间施工根据各投标人的工期计划安排情况进行评分0~4分6投标人通过ISO9000质量论证体系认证并在有效期内得1分通过ISO14001体系认证并在有效期内的得1分0~2分0~2分7拟派项目经理具有高级技术职称的得2分具有工程师技术职称的得1分0~2分0~2分以上内容评分时保留一位小数计算评分值时保留二位小数
中标人应合理安排工期在现场施工时应采取必要的措施清除施工过程中产生的异味避免对T2航站楼正常投入运营产生影响相关费用一并考虑计入报价中标人需严格按照招标人要求做好安全文明施工并无条件服从招标人的安排现场供电消防及临时仓储等设施的布置由招标人指定相关费用由投标人自行考虑并计入总价一旦中标相关费用不再调整
4 投标文件的商务标评审
41商务标评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据投标评标价应在最终报价的基础上按照招标文件约定的因素和方法进行计算凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的应调整投标人报价但因投标人自身失误造成多算少算漏算的不得调整
42投标文件的商务评分为报价计算得分70分由评标委员会指定专人计算并复核
421全部有效投标人最终报价指评标价下同平均价作为最佳报价值
422投标评标价与最佳报价值对比计算出报价计算得分值即
1投标评标价等于最佳报价值得满分70分
2评标价偏离高于或低于最佳报价值的按评标价偏离最佳报价值的正负百分率计算报价得分每低于1个百分点扣05分每高于1个百分点扣1分
以上计算得分时如不足一个百分点时使用直线插入法计算保留二位小数报价得分不足20分给20分
5 投标文件的综合得分
投标文件的综合评分为投标文件的资信业绩评分与技术标评分商务标评分的总和
评分时保留小数l位计算评分值时保留小数2位
6 推荐中标候选人
61 评标委员会根据综合评分对投标人进行排序按评分高低依次推荐前二名为中标候选人评分相同时报价低者优先评分报价相同时由评标委员会全体成员记名投票不得弃权决定排序
62如所有投标单位的报价均偏高招标人将有可能否决所有投标重新招标
7 评标报告
71 评标委员会对投标文件作出的评审结论应当符合有关法律法规规章和招标文件的规定
72 评标委员会应根据评标情况和结果向招标人提交评标报告评标报告应由评标委员会起草经评标委员会三分之二以上的成员同意通过评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明
未尽事宜按有关法律法规规定执行
8 特别说明
根据中华人民共和国招标投标法实施条例的规定评标中发现在建设工程招标投标活动中有下列情形之一的且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的经评标委员会半数以上成员确认其投标文件按无效标处理予以否决不再对其进行评审也不影响招标工程继续评标
1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜
3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异
5不同投标人的投标文件相互混装
6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出
7法律法规或规章规定的其他串通投标行为
第四章 合同条款及格式
合同协议书
杭州萧山国际机场有限公司以下简称发包人为实施
项目名称已接受
以下简称承包人对该项目施工的投标发包人和承包人共同达成如下协议
1 本协议书与下列文件一起构成合同文件
1本合同书面补充协议以及合同履行中双方有关工程的洽谈变更等书面协议或文件
2本合同协议书含合同谈判纪要
3中标通知书
4本合同专用条款
5招标文件及其补充文件包括询标记录
6投标文件及其附件
7本合同通用条款
8标准规范及有关技术文件
9工程量清单
10工程报价书
2 上述文件互相补充和解释如有不明确或不一致之处以合同约定次序在先者为准
3 签约合同价人民币大写
4 承包人项目经理
5 工程质量符合国家现行的验收标准
6 承包人承诺按合同约定承担工程的实施完成及缺陷修复
7 发包人承诺按合同约定的条件时间和方式向承包人支付合同价款
8承包人按照发包人的指令开工工期为
9 本合同正本一式2份双方各执1份副本一式
10 合同未尽事宜双方另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分
11合同生效本合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效
发包人杭州萧山国际机场有限公司盖单位章
法定代表人或其委托代理人签字
法定代表人或其委托代理人签字
第二部分 通用合同条款略
第三部分 专用合同条款
11 词语定义
111 合同当事人和人员
1112 发包人杭州萧山国际机场有限公司
1113 总承包人无
1114 承包人
1115 承包人项目经理
1116 分包人 无
1117 监理人 无
1118 总监理工程师总监 无
112 工程和设备
1121 工程名称
1122 永久占地本工程建筑红线范围内占用的土地
1123 临时占地除永久占地外经发包人确认的施工总平面图内的土地
12 合同文件的优先顺序
合同文件组成及解释顺序
1本合同书面补充协议以及合同履行中双方有关工程的洽谈变更等书面协议或文件2本合同协议书含合同谈判纪要3中标通知书4本合同专用条款5招标文件及其补充文件包括询标记录6投标文件及其附件7本合同通用条款8标准规范及有关技术文件9工程量清单10工程报价书?
131 承包人的地址
132 发包人的地址杭州萧山国际机场有限公司
邮编311207
133 如一方拒绝签收另一方通知另一方以
邮递快件 方式将通知送至专用条款中指定的地址视为送达
2发包人义务
21 提供施工场地
施工场地具备施工条件的要求及完成的时间为开工日期前不少于3天
施工场地内地下管线和地下设施等有关资料的提供时间为开工日期前不少于3天
31 监理人的职责和权力
311 需要经发包人事先批准才能行使的职权
1影响工期的施工暂停
2工程变更设计变更的估价
3索赔价款的确定和支付
4涉及改变原设计意图的变更
5对承包人合同规定的义务提出变更
6暂估价的确定
7超出施工合同约定的工程价格的调整和变更
41 承包人的一般义务
411 承包人应无条件执行国家以及建筑业有关的法律法规规章规范和技术标准服从发包人及发包人主管单位管理诚信履行投标承诺和本合同承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律法规及时支付工程中的材料设备货款专业分包工程若有及农民工工资等费用若在施工过程中发现承包人有拖欠材料设备供应商货款专业分包工程若有及民工工资现象时发包人有权从承包人工程款或履约保证金中扣除该费用直接支付给被拖欠材料设备供应商货款专业分包工程若有及农民工所造成的一切损失均由承包人承担同时承包人必须无条件执行合同约定的内容承包人与供应商签订合同时必须经发包人认可并备案否则发包人有权拒付相应费用
412建筑垃圾应严格按照发包人的要求进行堆放并及时清运垃圾弃运地点由承包人自行联系解决严禁弃至机场场区内始终保持施工场地及周边道面环境的整洁若发现承包人未按发包人要求进行垃圾堆放的每发现一次处以1000元违约金并必须立即清除对于在机场场区内随意弃运垃圾的每发现一次处以10000元违约金并必须立即清运出场外发包人有权直接从应付承包人的工程款或履约保证金中扣除违约金
42 履约担保
增加以下条款
421承包人向发包人提供履约担保担保方式为支票银行汇票电汇担保额度合同总价的10 履约担保包括以下类别工期担保为履约担保金的25质量担保为履约担保金的35人员及设备到位率担保为履约担保金的10廉政担保为履约担保金的10安全文明施工治安交通及机场空防安全担保为履约担保金的20如承包人不能按投标承诺和合同要求履约发包人有权罚没相应类别的履约保证金当承包人按合同保证工期时则罚没履约保证金的10当承包人不能按合同保证质量时则罚没履约保证金的35当承包人不能按合同保证人员及设备到位率时则罚没履约保证金的10以此类推当承包人不能按照合同完成2种及2种以上类别的承诺时则按照相应类别累积罚没履约保证金当承包人不能按照合同完成上述所有类别的承诺时则罚没全部履约保证金履约保证金自本项目竣工验收合格后28日内无息退还
422承包人违约情形以发包人出具的书面意见为准发包人有权直接以此为索赔依据要求承包人承担违约责任
43 承包人项目经理
431项目经理和施工管理架构的管理人员应与承包人投标文件一致发包人原则上不接受承包人调整项目经理的要求
1确因特殊原因无法需要调整人员的承包人应书面提出申请但更换的项目经理必须符合或高于招标文件中的各项资质及资格要求经发包人同意后予以更换
2在任何情况下如果发包人认为项目经理不能胜任工作有权以书面方式通知承包人要求承包人更换项目经理承包人应在收到发包人通知之日起的7天内按照发包人要求提出新的项目经理人选报发包人批准后立即任命到位
3出现上述两种情况时承包人应同时再向发包人支付合同价3的人员保证金如因更换后的项目经理组织管理不力影响工程的按时保质完成除承担合同约定的其他违约责任外发包人还有权没收该部分人员保证金若承包人擅自更换项目经理发包人有权终止合同没收全部履约保证金并向相关部门通报其违约信息
432开工报告批准起至竣工验收合格止项目经理或技术负责人员到位率不得少于80否则按缺勤天数扣除项目经理或技术负责人员1000元人天的违约金
44 承包人其他义务
441承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求签订本合同后10天内承包人向发包人提交符合工程实际情况的具有可实施性的施工组织设计施工组织设计应得到发包人的认可实施性施工组织设计应详细说明整个工程进度计划施工措施和方案及组织架构劳动力计划安全措施计划机械设备进场计划材料计划需要配合的事项可能遇到的不利因素及相应的措施在施工过程中工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时承包人应按发包人的要求提出改进措施经发包人确认后执行因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符承包人无权就改进措施提出追加合同价款及工期索赔
发包人确认的时间发包人收到承包人提交的施工组织设计和工程进度计划后7天内予以确认或提出修改意见
承包人根据发包人修改的合理意见提交修改后的施工组织设计和工程进度计划的时间和要求收到发包人修改的合理意见后7天内提交修改后符合要求的施工组织设计和工程进度计划的时间和要求
442 已完工程成品保护的特殊要求已完工程成品在未竣工验收移交给发包人前均应由承包人妥善保管 承包人对其防盗防损防潮等负责竣工验收合格后须完整移交给发包人并办理相关移交手续
施工场地地下管线和邻近建筑物构筑物包括文物保护建筑古树名木等的保护要求和费用承担承包人应在整个施工期间采取强有力的保护措施按图施工确保各种包括现场周边地下永久管线和临近建筑物构筑物古树名木机场围界等的安全承包人负责并承担因承包人防护不力而发生的事故及由之产生的一切责任和经济损失
交工前清洁施工现场的要求承包人应达到浙江省和杭州市有关部门规定要求及满足发包人要求包括但不限于施工场地及临时占用场地的余土垃圾办公及生活临时设施拆除硬化场地的破除做到工完场清并承担所需的费用在颁发任何接收证书时承包人应从该接收证书涉及的那部分现场清除并运出全部承包人设备多余材料垃圾和各种临时设施并保持该部分现场和工程清洁整齐达到使发包人满意的使用状态对于承包人未能及时清理运走的设备多余材料垃圾和各种临时设施发包人可予以出售拆除或另行处理发包人有权从此类收益若有中扣留足够的款额以支付出售或处理及整理现场所发生的费用支出此类收益的所有余额若有归还承包人若出售所得不足以补偿发包人的支出则发包人有权从应付承包人的工程款或承包人履约保证金中扣回不足部分的款额
443约定承包人应做的其他工作及费用承担
1承包人须自发积极地负责对图纸及技术要求作出全面检查图纸尺寸应以图纸上标明的为准不能用比例尺量度任何矛盾不一致的地方须立即书面通知发包人若本工程的任何项目因承包人对此等矛盾不一致的地方没有向发包人及时要求澄清而错误地建造则在发包人要求时承包人须自费予以拆除及重建而工期亦不会因此延长
2发包人对合同图纸或标准规范和技术要求内的矛盾不一致的地方发出指示作出澄清不被视为工程变更指示而承包人也不会因此获得工期延长及费用补偿
5材料和工程设备
51 承包人提供的材料和工程设备
增加以下条款
511本工程除甲供设备材料外的材料均须经发包人确认后由承包人采购提供采购使用前应经发包人核验所有材料与设计及投标承诺的质量规格是否相符签字确认如事后发现不合格材料或不符合设计投标文件承诺的材料发包人代表将拒绝使用承包人应无条件负责更换或返工并承担由此发生的费用和工期损失
52 发包人提供的材料和工程设备
521因工程需要如发生发包人供应材料设备的情况其计算方法为发包人单独与材料设备供应商结算承包人除按本条规定的标准计取采保费外不得向发包人和材料设备供应商收取其它费用甲供设备材料不计入总造价由发包人负责供至承包人现场承包人必须配合做好验收并负责卸车保管搬运产品保护等工作如发生丢失损坏等情况承包人负责修复或赔偿并承担相应费用采保费在工程竣工结算时一并支付
522发包人供应材料设备发生的损耗按浙江省建设工程计价依据2010版规定结算
61 道路通行权和场外设施
施工场地与公共道路的通道开通时间和要求本工程施工场地周围道路现状由承包人自行调查掌握施工时通道及施工时间的具体利用应受杭州萧山国际机场管理规定招标文件的限制就此承包人应自行承担费用及采取一切必要合理的措施以避免对杭州萧山国际机场发包人或其他第三方的正常运行或财产人身安全造成影响干涉妨碍或侵害
对于承包人因施工导致机场现有道路管线或设备设施等财产损坏未影响机场正常运行的则承包人应按发包人的要求向发包人赔偿1万元违约金在当月工程进度款或合同款中扣除对于承包人因施工导致机场现有道路管线或设备设施等财产损坏并影响机场正常运行甚至导致机场临时关闭的则承包人应按发包人的要求向发包人赔偿10万元违约金在当月工程进度款或合同款中扣除且发包人有权单方面解除合同除支付上述违约金外对于修复上述受损道路管线或设备设施等财产的费用由承包人承担若造成发包人其他损失的承包人应赔偿发包人的全部损失涉及犯罪的将追究其刑事责任
7施工安全治安保卫和环境保护
71 承包人的施工安全责任
711 承包人将施工安全措施计划报送发包人审批并报发包人备案时间于本合同生效后15天内
增加以下条款
712为确保用电平稳功率较大的电机式负荷需要承包人设置相应的降压启动设施
81 合同进度计划
承包人提供详细的施工进度计划和施工方案说明的时间合同生效后3天内提供
发包人确认的时间于承包人提交后3天内
因承包人原因导致实际施工节点进度比合同节点进度计划延误达15日及以上时发包人有权终止合同有权没收履约保证金并保留对承包人追溯赔偿其他一切损失的权利
82 施工进度计划的修订
承包人提交修订合同进度计划的申请报告的时间于发现工程的实际进度与第101款的合同进度计划不符后3天内提供
发包人批复的时间于承包人提交后7天内
因承包人的原因导致实际进度与合同计划进度不符承包人无权就改进措施提出追加合同价款或工期索赔
9开工和竣工
91 承包人的工期延误
逾期竣工违约金依发包人主张可包括以下各项的单独或合并运用
1没收全部履约保证金
2按合同总工期每延误一天承包人应支付违约金人民币10000元
3根据本合同的其他约定支付违约金并视给发包人造成的实际损失给予赔偿
10暂停施工
101 承包人暂停施工的责任
6因联系单变更或现场签证单未确认引起的暂停施工
11工程质量
111 承包人施工质量不达标的责任
承包人必须按中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例房屋建筑工程质量保修办法及合同约定的质量标准完成本工程施工如第一次验收不合格承包人就不符合质量标准的部分进行重建直至符合标准费用由承包人承担同时承包人应向发包人支付数额为合同价5的损失赔偿该约定的损失赔偿金额不能弥补实际损失的承包人应补充赔偿不足部分第二次验收不合格的发包人有权另行委托他人重建或修复重建或修复费用由承包人承担同时承包人应再次向发包人支付数额为合同价10的损失赔偿该约定的损失赔偿金额不能弥补实际损失的承包人应补充赔偿不足部分凡存在验收不合格情形的发包人有权没收全部履约保证金
12试验和检验
121 检验费用的约定
1211承包人承担检验费用的材料设备 按现行的法律法规规章和有关标准规范的规定进场后必须履检的材料设备其检验费用均认为已包含在投标报价中由承包人承担承包人应了解到部分测试可能不在市内发包人及设计人亦须见证测试承包人须承担工程师等前往见证测试的交通及住宿等所有费用该部分费用含在投标报价中不另行支付
1212发包人承担检验费用的材料设备 若发包人对承包人提供的材料设备的质量提出异议要求重新检验应送发包人指定的国家有关权威检测部门检验若检验合格则检验费用由发包人承担若检验不合格则检验费用由承包人承担
131 变更的范围和内容
双方约定在履行合同中发生以下情形之一不得进行变更
1承包人投标报价时漏报的综合单价内的工作内容
2合同执行期内除约定的因物价波动引起的价格调整范围以外的投标材料人工价格的市场变化
3合同执行期内施工临时停电停水或因机场运营需要造成的连续8小时内的停工
4合同执行期内因承包人原因造成停工窝工
5合同执行期内可能发生的其他费用包括市政市容环保治安等
132 变更的估价原则
1321工程量清单计价表中有的项目按工程量清单计价表中该项综合单价计价
1322工程量清单计价表中类似的项目参照工程量清单计价表中类似项目综合单价计价上述类似指工作内容或工料机部分调整能够利用已有项目进行综合单价调整的综合单价调整的方法工料机费用调整其他费用不调整
1323工程量清单计价表中无适用或类似子目的单价由承包人在施工前提出并补充编制工料单价预算书套用浙江省2010定额按直接工程费＋综合费用按投标口径只计取综合费率规费农民工工伤保险和税金计取不能套用浙江省2010定额的项目可按照成本加利润的原则承包人与发包人协商后交由发包人按通用条款执行
1324对发包人要求变更的工程费用在发包人提出该等要求之日起24小时内可由发包人承包人商定的则应由双方发包人承包人签字认可若不能当时认定的承包人应无条件执行并实施变更待施工完毕后再由发包人承包人据实协商进行定价承包人应在发包人提供变更单后24小时内实施变更工程若承包人拒绝或懈怠实施变更工程每拖延一天应按10000元天向发包人支付违约金超过10天的发包人有权单方终止合同并委托第三方代为实施所产生的费用全部由承包人承担同时发包人有权没收履约保证金且承包人应赔偿发包人违约金为合同总价的30
1331 本工程的所有变更必须按照有关规定执行所有变更事项承包人必须按照工程变更联系单中所列明的内容和要求进行施工若未按上述办法规定擅自进行变更的发包人一律不予认可工程变更费用不予结算对已实施的工程变更发包人责令承包人按原设计要求限期整改由此造成发包人经济损失工期延误或影响工程质量的将按照施工合同的有关约定追究承包人的违约责任
1332 由于承包人自身原因未按规定的时间和要求上报工程变更费用增减的书面报告和资料或者对工程变更费用争议部分久拖不决的从而影响工程结算和建设项目竣工财务决算的发包人将向承包人发出书面函告发出函告1个月后承包人无正当理由仍拒不执行的视作承包人自动放弃权利的主张发包人将不予结算工程变更费用或争议部分的费用
14价格调整
141物价波动引起的价格调整
1411价格调整按下列规定执行
1双方约定的因物价波动引起的价格调整范围为不予调整
142风险范围以外合同价款调整方法
1421本合同价款采用固定单价合同方式确定
合同价款中包括的风险范围a发包范围内招标图纸包含的工程内容b合同执行期内投标材料人工价格的市场变化除131款情况外c合同执行期内施工临时停电停水或因机场运营需要造成的连续8小时内的停工d合同执行期内因承包人原因造成停工窝工e合同执行期内可能发生的其他费用包括市政市容环保治安等
风险费用的计算方法承包人在投标报价时综合考虑不再另行计取
1422风险范围以外合同价款调整方法
14221工程实施过程中分部分项工程量清单项目工程量发生增减时工程量按清单计价规则计算其单价执行原投标综合单价并按投标口径计取规费税金不再计其他任何费用若合价金额占合同价2及以上的分部分项清单项目其工程量增减超过本项目工程量清单数量15及以上时工程量按清单规则计算其综合单价按以下规定计算
浙江省建设工程施工取费定额2010版
浙江省建筑工程预算定额2010版
浙江省安装工程预算定额2010版
浙江省市政公用预算定额2010版
综合费率规费农民工工伤保险和税金按投标口径计取措施费用按合同142225约定调整
14222其他情况
1计日工单价无论何种情况均执行投标价只计取税金数量按实际签证量计入结算
2不可抗力因素造成承包人的直接损失费用发包方将根据实际情况另行协商但属于应该预见预防承包人没有及时预防或预防不力造成的损失发包方不负责补偿
3经发包人签证的材料单价按签证单价调整
4发包人提出经双方书面约定的其他调整因素
5合同执行期内因设计变更和工程签证引起的措施项目费的调整以项为单位的技术措施费项目由承包人自行测算报价的技术措施费项目施工组织措施费项目一次性包干不予调整发包人提供实物工程量的项目经发包人及造价咨询单位审核后按实调整
15计量与支付
1511 计量周期
双方约定其他项目费用法律变化引起的价格调整纳入竣工结算在竣工结算后支付
其余总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定
152 预付款
1521 预付款
153 工程进度付款
1531工程进度款
工程验收合格并办理工程结算后一次性支付至工程结算价的95提供增值税专用发票结算总价的5留作质量保证金在缺陷责任期结束后的56天内支付缺陷责任期24个月
1532变更支付条款
在施工过程中发生的现场签证及设计变更除价格调整外将不进入工程进度款中但该等费用应由承包人及时提交费用审核单经发包人委托的造价咨询单位审核按核定费用的50进行支付如有全过程审计中联系单核减额超过5而发生追加审计费由承包人直接支付或在变更工程款中直接扣除余款等工程竣工验收后一并结算
154 质量保证金
1541 双方约定按第1531款的规定扣留质量保证金
155 竣工结算
1551 竣工付款申请单
1双方约定承包人提交的竣工付款申请单份数6份时间工程竣工验收报告经发包人认可后28天内
增加以下内容
1552发包人委托工程造价咨询人按规定进行审核并按最终审定的工程价款进行结算核减追加费按核减额包括全过程审计中联系单核减额超过送审造价5的幅度以外的核减额的5计算费用由承包人支付或由发包人从应付工程价款中扣缴核增部分以核增额为基数费率为5由承包人直接支付审查费用
156 最终结清
1561 最终结清申请单
双方约定承包人提交的最终结清申请单份数 6份时间缺陷责任期终止证书签发后28天内
16竣工验收
161竣工归档资料
承包人应在合同规定的工程竣工日的28天前免费向发包人提交4套符合相关规定的竣工图纸和竣工资料包括相片电子版竣工图光盘5套如因资料不符合要求而产生的资料整理费用由承包人承担具体要求见附件四
17缺陷责任与保修责任
171 保修责任
双方约定工程质量保修范围期限和责任见附件一工程质量保修书
181 工程保险
承包人必须为从事危险作业的职工和雇佣人员办理意外伤害保险并为施工场地内承包人的自有人员和雇佣人员生命财产及施工机械设备办理保险支付保险费用承包人按施工安全规范和采取预防事故的措施确保施工安全和第三者安全承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险凡施工中发生的一切安全事故均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费抚恤费和其他法律规定应当支付的费用和法律规定应当承担的责任发包人不承担此责任如因此给发包人造成损失的承包人应赔偿发包人因此所遭受的全部损失
双方约定的投保内容保险金额保险费率保险期限等有关内容建筑工程一切险和安装工程一切险由发包人办理其他按国家省市有关规定由承包人办理的按有关规定执行其中涉及发包人保险利益的应将发包人列为被保险人如发生保险事故的保险赔偿金少于实际损失的情况差额部分由承包人承担
承包人须在签订本合同之日起10日内如在此期间发生保险事故由承包人承担风险按照本合同的约定办理办结保险事宜否则视为承包人违约承包人除须按本合同总价2支付违约金外还应承担未投保或未及时投保而引起的一切赔偿责任
19不可抗力
191双方关于不可抗力的约定经相关行政主管部门认定直接对本工程造成影响的六级以上地震山洪暴发战争
201 承包人违约
2011除通用条款中约定的情形外承包人违约情形还包括
1不符合本合同43款情形约定的到位率或任职要求的或其它管理人员到位率小于90的
2投标文件记载的主要管理技术人员不到位或未经发包人同意擅自更换的
3其他不履行合同义务或者履行义务不符合合同约定的行为
4不符合本合同第71条101 条201条规定及要求的
2012对承包人违约的处理
承包人发生2011违约行为之一的根据其违约行为种类除承包人须根据本合同约定支付违约金外发包人有权没收履约保证金并根据其对发包人造成经济损失的程度予以赔偿此外发包人亦有权终止合同而不向承包人作任何赔偿或补偿
2013发包人根据法律规定或合同约定解除本合同的发包人无须向承包人作任何赔偿或补偿
因承包人弄虚作假骗取订立本合同或在本合同的履行中违约等情形而由发包人按法律规定或本合同的约定依法解除本合同的则承包人应当向发包人承担如下义务或违约责任
1向发包人支付不低于本合同约定的合同总价的10作为违约金
2承担发包人就本协议项下未完施工内容另行招标或其他方式订约所开支的费用
3因解除本合同后发包人委托其他承包人提供本合同项下的施工服务的则其他承包人相应施工内容的合同价款高于与本合同相应价款的差额本合同承包人应向发包人赔偿
4赔偿发包人遭受的其他实际损失
5在发包人指定期限内无条件的向发包人所确定的其他承包人妥善移交本合同解除前形成的施工工作内容及一切相关文件资料逾期移交的应向发包人支付本合同总价千分之一每一延误日的违约金
2015 本合同履行中因承包人违约发包人扣除全部或部分履约金的则自发包人书面通知之日起5日内承包人应以转账支票银行汇票或电汇方式向发包人补足该履约保证金逾期补足的承包人应向发包人按未补足金额的千分之一每日计付违约金如果30日内未补足该履约保证金发包人有权解除本合同
2016违约金条款的适用就承包人同一违约情形本合同各条款若约定了不同的违约金标准的则从高确定承包人应付的违约金金额承包人履行违约金支付义务的并不免除其在本合同项下的其他义务和责任承包人确认本合同关于违约金标准的约定合理且恰当
21争议的解决
211 争议的解决方式
双方约定在履行合同过程中产生的争议时可请工程所在地建设行政主管部门调解协商不成的向杭州仲裁委员会申请仲裁
22其他补充条款
221 投标文件的充分性
承包人已经认真研究了发包人提供的合同文件对任何有可能存在的问题已经得到发包人的澄清和解答并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到彻底和充分的理解并已将这种理解全部反映到承包人的投标文件中
222 承包人确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性除非合同另有约定承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面充分地体现和覆盖了
1 承包人根据合同应承担的全部义务
2 为该工程的正确实施竣工后修补由于承包人原因造成的缺陷所必须发生的一切开支
223 本工程联系单签证均以发包人公章为准未加盖发包人公章的均为无效签证
224 凡涉及设计变更需设计院出具联系单或施工图的承包人必须经发包人授权方可与设计院联系承包人不得与设计院单向联系否则该设计签证无效
225本工程须注意以下事项
1承包人须按附件杭州萧山国际机场安全文明施工协议书规定安全文明施工
2承包人应严格按杭州市文明标化工地的要求组织施工
3工程质量目标须无条件满足招标人的总体质量目标
4按工程总进度计划安排施工
5承包人如需在场内搭建临设必须征得发包人同意并在发包人指定地点搭建
6发包人负责提供水电源接入点水电费用由承包人承担
7本工程将进行国家审计和第三方审计若国家审计和第三方审计有出入时将以国家审计为准
226工程设计变更及现场签证管理按杭州萧山国际机场有限公司基本建设管理办法试行文件执行
227双方同意若对本工程质量有争议则由发包人指定的鉴定机构鉴定鉴定费用由造成质量瑕疵的责任方承担
228本合同于签订后发现存在以下情形之一的发包人有权解除本合同
1本合同签订前的招标投标过程中未发现的错误可能导致承包人潜在获利而承包人在接到发包人对本合同的相应修正要求后在发包人指定的期限内拒绝按要求予以修正的
2承包人实施出借或借用他人资质在投标中实施虚假承诺隐瞒或虚构事实等弄虚作假行为有串通投标向招标人或评标委员会成员行贿等不正当行为
3承包人在日后承建的施工工程中存在较大生产安全事故的较大生产安全事故的认定以国务院493号令为准
4承包人存在集体性10人以上的内部劳动人事纠纷股东产权人或资产纠纷偿债危机等经营变故且发包人认为该等情形对承包人是否能全面履行投标承诺存在重大不确定性的
5承包人正处于或将面临或存在潜在重大诉讼仲裁且发包人认为该等情形对承包人是否能全面履行投标承诺存在重大不确定性的
6承包人与本工程相关的应有资格资质认证或其他行政许可已被终止中止或暂扣的
7中标项目经理或项目技术负责人在任其他在建工程且未在发包人限定的时间内办妥退出其他在建工程任职手续的
对发包人按前述约定而解除本合同的承包人均予以接受并同意放弃和豁免招标人因此而可能对投标人造成的现实和有损害的任何赔偿补偿责任承包人因前述情形而导致本工程停工窝工发生质量安全事故等造成发包人损害的应承担全部责任赔偿发包人的全部损失
一旦发包人需求承包人应按发包人的要求补充提供发包人所要求的有关资料配合发包人所要求的调查有关资料或调查涉及承包人商业秘密的发包人知悉该等商业秘密后应予严格保密有关资料或调查涉及国家机密而依法不得向发包人公开的承包人应向发包人提供履行国家机密监管保障职责的有关行政主管部门的书面证明或意见
229承包人及其人员在签订和履行本合同中所知悉的发包人商业秘密应予严格保密
2210本合同履行期间对于发包人或发包人代表提出的现场管理整改意见包括于发包人现场巡查会提出的或是其他另行单独提出的管理和整改意见承包人应在该等管理整改要求所指定的期限内实际完成整改并向发包人呈报书面的管理整改状况承包人未能履行本约定且未书面提出令发包人接受的正当理由的发包人有权比照本合同所约定的履约保证金的部分或全部金额在当月应付承包人的进度款中予以直接扣减并无须另行支付
2211双方确认通用条款第36款关于发包人提出索赔的期限要求不被合同所采纳与适用发包人的索赔权利不受该等时限的限制
2212承包人进场后应服从发包人的监督和管理
2213承包人进场后应签订工程质量保修书附件一和安全文明施工协议书附件二服从发包人的监督和管理
2214施工及生活用水由发包人提供用水接口场内接管安装水表由承包人自行解决承包人施工前需向机场水电管理部门提出申请并通过水费以水务集团水价44元吨为基础单价并在基础单价上加收30的水费转供设施维护费加收部分主要是损耗运行维护维修费等如自来水公司水价调整水费单价也作相应的调整收取的30费率不变收费单价保留小数点后两位四舍五入用水计量以发包人计量为准
2215施工用电由发包人提供用电接口场内接管安装电表由承包人自行解决承包人施工前需向机场水电管理部门提出申请并通过电费以供电局电价08149元度为基础单价并在基础单价上加收33的电费转供设施维护费加收部分主要是损耗运行维护维修费等如供电局电价调整电费单价也作相应的调整收取的33费率不变收费单价保留小数点后两位四舍五入用电计量以发包人计量为准
2216本工程必须按照有关规定执行承包人如有违反发包人有权追究承包人的违约责任
2217如承包人在投标时选择的材料设备品牌不在发包人推荐范围内属或相当于范围的其材料设备进场前必须报发包人审核经审核如存在材料不满足发包人要求的则发包人有权在发包人推荐的范围内任意选择且价格不予调整
2218承包人应在合同文件的有关技术文件中列出所有承包人认为需列出的材料设备的规格型号品牌档次等若承包人未列出在施工期间发包人可根据工程需要提出要求承包人必须按照发包人的要求提供材料设备
2219 9 质量与验收要求
承包人必须严格按合同条款施工图纸及设计说明文件施工验收规范国家和省市的有关质量验收标准精心组织施工确保工程质量达到国家合格验收标准一次性通过验收
附件一工程质量保修书
附件二安全文明施工协议书
附件三廉洁自律承诺书
工程质量保修书
发包人甲方全称杭州萧山国际机场有限公司
承包人乙方全称
甲乙双方根据中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例等相关规定经协商一致对
工程全称签订工程质量保修书
承包人在质量保修期内按照有关法律规定和合同约定承担工程质量保修责任
　　质量保修范围包括标识牌主体框架结构表面3M破损开裂亚克力面板的破损及开裂LED灯管光源及变镇流器线路标牌灯箱表面油漆的脱落划伤以及双方约定的其他项目具体保修的内容双方约定如下本次工程所涉及的所有内容
　　一质量保修期
根据建设工程质量管理条例及有关规定工程的质量保修期如下2年
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算若在质量保修期出现质量问题承包人必须按时保质保量完成保修工作质量保修完成后由发包人组织验收验收合格后保修期从该验收合格日起重新计算相应保修期
二缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算单位工程先于全部工程进行验收单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算
缺陷责任期终止后发包人应退还剩余的质量保证金
三质量保修责任
1属于保修范围内容的项目承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的发包人可以委托他人修理
2发生紧急事故需抢修的承包人在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修
3对于涉及结构安全的质量问题应当按照建设工程质量管理条例的规定立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告采取安全防范措施并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案承包人实施保修
4质量保修完成后由发包人组织验收
　　四保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
五双方约定的其他工程质量保修事项
工程质量保修书由发包人承包人在签署合同时共同签署作为施工合同附件其有效期限至保修期满
发包人公章杭州萧山国际机场有限公司
承包人公章
杭州萧山国际机场建设项目工程建设
安全文明施工协议书
发包人杭州萧山国际机场有限公司
为了保护公民人身和国家财产安全保障机场安全有序运行和工程施工安全保持良好的施工生活秩序和饮食环境卫生维护双方的合法利益明确双方责任确保杭州萧山国际机场工程建设的顺利进行根据国家现行的有关法律法规和安全生产规范规程及标准经双方协商签订本安全文明施工协议书
一发包人对承包人实行安全目标管理安全目标的具体内容是
1无责任死亡事故和群伤事件
2无重大经济责任事故
3无空防安全事故
4无影响机场运行的不安全事件
5无七类重大刑事案件杀人绑架强奸放火爆炸劫持故意伤害致死及其它严重恶性案件
6无因未足额及时发放工资发生劳资纠纷
7无集体食物中毒事件
8无计划外生育
9无因上述原因引发无序维权事件
上述情况的认定按国家和行业的有关规定和标准执行
二发包人的权利和义务
10发包人有权对承包人执行国家和行业法律法规规章和技术标准以及履行工程合同和本协议书情况进行监督检查和考核有权监督承包人消除不安全隐患承包人懈怠或拒绝本协议条款组织安全文明施工的经发包人书面通知未按时限和要求整改的发包人有权对违反协议行为进行经济处罚或责令承包人停工整改直至终止合同
11发包人联系和协调机场公安机关督促施工单位按有关规定申报暂住登记和申领居住证并协助承包人联系机场公安局商定有关工地安全保卫事宜
12发包人利用施工例会等定期分析和掌握工程的治安情况通报当前治安形势交流工作经验协助处理相关问题
13承包人未按要求配备安全设施设备器材未在限定期限内整改的发包人有权直接购置并配足另增加20的管理费费用由承包人承担
14依据民航行业和标化工地要求工地及临舍实施封闭管理进出工地的人员和车辆实行通行证管理制度发包人协助承包人及时办理相关人员和车辆的施工通行证件发包人组织承包人项目部管理人员班组长参加专门的安全教育培训和考试主要是机场运行空防不停航施工等方面安全知识承包人应按行业规范对施工人员进行安全教育培训承包人不履行安全教育培训的发包人可强制组织有偿培训及其它强制措施
15发包人建立由施工设计单位为成员的安全管理网络组织协调安全管理工作审核承包人及相关管理人员特种作业人员的资质督查承包人开展安全风险识别和评估视情审查相应的安全技术措施
16发包人对承包人的临时设施包括临时宿舍进行统一规划和监管完成后临时设施场地应按发包人要求恢复原状
17发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水排水供电供热通信广播电视等地下管线资料气象和水文观测资料相邻建筑物和构筑物地下工程的有关资料并保证资料的真实准确完整承包人因建设工程需要向发包人查询前款规定的资料时发包人应当及时提供
18发包人不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准的要求不得要求承包人购买租赁使用不符合安全施工要求的安全防护用具机械设备施工机具及配件消防设施和器材等不得随意压缩合同约定的工期
19发包人应按合同约定如期支付承包人工程款
三承包人的安全文明权利和义务
遵守中华人民共和国安全生产法中华人民共和国建筑法建设工程安全管理条例浙江省建筑业管理条例建筑施工安全检查标准浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法和杭州市建设工地职工宿舍安全使用与管理以及其他安全文明的法律法规遵守机场有关安全管理的规章制度
一安全文明施工管理
20落实施工安全责任所涉工程依法实行总分包制的总包单位应对施工安全负总责以安全责任书的方式确定各分包单位的安全责任承包人应层层签订安全责任书
21承包人应开展风险管理结合风险评估结果有针对性地制定和落实施工安全技术措施
22承包人安全管理规章制度操作规程安全技术措施和专项施工方案以及项目经理专职安全员特种行业作业人员及其资格资质须向发包人备案并持证上岗对下列危险性较大的部分分项工程应当制定专项施工方案按国家法律法规进行专家验证且须经承包人技术负责人发包人审核签字后方可实施并由专职安全生产管理人员进行现场监督
221 基坑与降水工程
222 土方开挖工程
223 模板工程
224 起重吊装工程
225 脚手架工程
226 焊接切割爆破拆除作业工程
227国务院建设行政主管部门或其它有关部门规定的其它危险性较大的工程
23承包人不得在机场和机场净空保护区范围内施放烟花爆竹气球等升空物体建筑生活垃圾定点集中堆放及时清运不得随意焚烧垃圾等物品制造烟雾不得饲养动物不得随意丢弃飘浮物
24承包人必须按照发包人的规划要求搭设临时设施并经发包人验收合格方准使用但发包人的验收并不免除承包人对其搭设的临时设施的安全承担全部责任
25施工现场实行封闭式管理沿工地四周连续设置围档大门应设专职保安实施不间断的监管并设监控设施围档材料要求坚固稳定统一整洁美观宜采用硬质材料围挡设置高度不低于2米施工区域与机场控制区间设置的硬质围档高度应不低于25米并加装防攀爬设施
27为保障民工合法权益承包人还应承担以下义务
271承包人应当在民工上岗作业之前与下属劳务单位或施工班组共同对每位民工进行安全施工规范用电消防安全文明行车遵纪守法等方面的知识培训特殊岗位必须进行资格审查建立相关的管理制度及工作应急预案对民工的工作生活进行严格管理并提供必要的工作保障和生活服务
272承包人应当监管下属劳务单位在招录民工时必须与民工班组签订详细书面合同无下属劳务单位的承包人直接与下属施工班组签订就具体的工种工价工作量出勤签工质量控制工期验收结算方式何时支付工资付款方式等要素进行约定并且与每位民工签订书面劳动合同
273承包人与下属劳务单位或施工班组双方就单价工程量造价质量控制结算方式工期验收何时付款付款方式等事项进行约定临时增加的工程量必须以承包人出具的施工联系单作为依据双方及时签字确认
274承包人要按合同约定如期支付下属劳务单位或施工班组工程进度款优先支付民工工资款承包人与下属劳务单位或施工班组双方就民工工资款专设监管账户未经承包人同意下属劳务单位或施工班组无法出账做到专款专用承包人对下属劳务单位或施工班组发放民工工资应当派员进行指导监督确保及时足额发放
275承包人支付下属劳务单位或施工班组进度款之前有义务查阅下属劳务单位或施工班组前期民工工资足额发放的书面材料
276承包人应制定相关约束性制度落实措施预防杜绝下属劳务单位或施工班组无序维权事件发生
277若民工或下属劳务单位或施工班组维权承包人应负相应举证义务
278一旦发生民工无序维权承包人主要领导应当及时到场督促下属劳务单位或施工班组负责人劝离民工并积极配合发包人相关部门协调处置
发包人对承包人的上述工作有随时监督检查的权利承包人应积极配合发包人的检查
二空防安全管理
28必须严格遵守民用 航空安全空防管理的法律法规和机场安全管理的各项规章制度属于机场不停航施工项目或需进入机场控制区施工的项目其人员和车辆实行机场控制区通行证管理制度
29通行证的办理遵从杭州萧山国际机场控制区通行证管理办法规定在申请办理人员通行证时应当提供真实有效的身份证明证照及其它相关资料并进行背景调查防止有违法犯罪记录的人员进入施工队伍在申请办理车辆通行证时应当提供车辆设备的有效证件和检验记录并对其真实性负责上述通行证由承包人提出申请报发包人备案办证费用由承包人自理
30进入机场控制区施工的人员和车辆需由发包人派员负责引领并主动接受机场管理人员的安全检查服从机场相关职能部门的监管无通行证者一律不得进入
31应当加强通行证的管理建立管理台帐通行证仅限持证本人本车使用严禁转借涂改和冒用持证人员发生调离辞退开除等情况的应及时收回通行证交由发包人报机场公安机关注销如发生人员和车辆通行证遗失的应在第一时间向发包人报告持证车辆重新调配或报废的应及时将通行证交由发包人申报注销上述环节因承包人管理不力发生问题的承包人应承担由此引发的一切后果和责任
32距运行中的控制区围界5米内严禁堆放材料设施和停放车辆机具临近控制区一侧施工围栏必须做到符合高度要求牢固可靠施工期间属于机场不停航施工或需进入机场控制区施工的安全员必须坚守岗位并加强巡查和管理同时加强对施工人员的空防安全教育杜绝施工人员攀爬翻越跨越隔离围栏及其他安全防护设施和向控制区内传递物品等影响机场运行空防安全的事件
三不停航施工安全管理仅指进入控制区从事不停航施工项目
33不停航施工是指在机场不关闭并按照航班计划接受和放行航空器的情况下在飞行区部分航站区内实施工程作业不停航施工的项目单位必须严格遵守民用机场运行安全管理规定191号令严格按照发包人制定的有关不停航施工组织管理方案进行施工主要包括但不限于以下内容
331在机场有飞行任务期间禁止在跑道端之外300米以内跑道中心线两侧60米以内的区域进行任何施工作业如承包人需在跑道端300米以外跑道中心线两侧60米以外区域施工的机具车辆的高度不得穿透障碍物限制面除特别批准外在滑行道机坪道面边线以外施工的应当与道坪边线保持75米加上本机场使用最大机型翼展宽度05倍的距离
332实行不停航施工的区域开挖的明沟和施工材料堆放处必须根据发包人要求用桔黄色小旗标识以示警告在低能见度的白天和夜间应当按照发包人要求加设红色恒定灯光材料和临时堆放的施工垃圾应当采取防止被风或飞机尾流吹散的措施
333施工机具须停放在指定安全区域内机场开放运行期间必须严格控制施工机械的活动范围杜绝出现机具车辆侵入飞行活动区或超越机场净空限制面等情况
四社会治安管理
34遵守国家治安管理法律法规和发包人制定的各项社会治安综合治理管理规定建立社会治安综合治理网络并纳入发包人社会治安综合治理网络体系配备专职兼职综治联络员负责治安交通消防帮教计生等综合治理工作建立和健全群防群治力量及各项治安保卫制度治安联络员名单和有关制度要报发包人和机场公安机关治安管理部门备案
35进出口大门应设立门卫人员和车辆凭发包人制发的施工通行证进出并接受发包人安保人员或机场公安管理人员查验
36做好内部的治安防范工作对重要部位和物资设备要落实人防物防和技防的措施积极配合公安机关组织的治安联防活动
37加强对施工人员的遵纪守法教育预防黄毒赌斗殴偷窃等违法违纪行为的发生主动接受发包人和机场公安机关的指导检查监督考核
38认真排查调处各类矛盾及时消除不稳定因素杜绝各类社会矛盾引发的群体性事件的发生
39制定包括重大安全生产事故重大道路交通事故重大消防安全事故重大刑事案件以及群体性事件等突发性事件在内的应急处置预案一旦发生及时报告发包人和上级主管部门并做好处置工作
40员工宿舍必须定人定位不得男女混住不准留宿身份不明的人员留客住宿必须经项目部负责人同意并登记备查保证生产生活区的安全
41加强对施工人员的管理外来人员拟居住30天以下的应及时到机场公安机关申报暂住登记拟居住30天以上的年满16周岁人员 应在10天内到机场公安机关申领居住证
42负责工程建设期间施工队伍中的计划生育工作做好孕情监测确保无计划外生育的情况发生
五消防安全管理
43遵守国家消防法律法规建立和健全消防管理规章制度明确消防安全责任人健全消防安全网络配备专职或兼职消防员建立消防应急队伍并报发包人和机场公安局消防部门备案
44制定用火用电使用易燃易爆及危险化学物品等各项消防安全操作规程设置消防通道消防水源配备必须的消防设备和灭火器材并在重点场所重点部位设置消防警示标志
45施工中使用明火使用电气进行焊接和切割作业须经机场公安消防管理部门审查批准并在施工现场设置专门的防火监护人接火盆配足有效的灭火器材清理附近的可燃物等
46对施工人员进行消防安全教育使其熟悉本岗位防火措施遇险报警初期扑救及自救逃生的知识和技能
47自行搭建临时用房应符合防火设计规范建立健全员工宿舍消防安全管理规章制度加强员工宿舍消防安全用电安全管理严禁不按规定用火和私拉乱接电线严禁使用大功率电器
六交通安全管理
48加强对下属员工驾驶人员承运单位的道路交通安全法律法规宣传教育车辆进出机场和施工场地均应服从交警及其他交通管理人员的指挥和管理
49与承运单位或驾驶员签订交通安全责任书并实行交通安全检查考核制度配备交通安全联络员对运输车辆驾驶员和施工人员进行交通安全教育并做好教育台帐减少或控制交通违法行为的发生
50确保各类运输车辆技术状况良好不得使用假牌假证无号牌无行驶证无保险和带故障检验不合格的运输车辆
51所有运输车辆均应办理施工通行证并按指定路线和限定速度行驶不得违反车辆装载规定严禁沿路抛洒装载物进入控制区施工车辆应安装并开启黄色警示灯
52在施工现场内及进出口处设置必要的交通标志预防交通事故的发生
53占用挖掘道路跨越道路架设铺设管线以及大型机械进出机场须提前与发包人协商征得发包人和机场公安局交警队同意并采取防护措施和设置明显警示标志方可实施
四违约责任
54本安全文明施工协议书是工程施工合同的重要组成部分协议双方必须严格遵守和履行如有违反发包人可以追究承包人责任承包人违约情况严重或是社会影响恶劣又或是造成发包人或第三方重大损失发包人可解除施工合同且不须向承包人承担任何补偿赔偿的责任
55根据合同规定承包人在生产施工中一旦发生责任事故造成发包人或第三方损害无正当理由未予赔偿的发包人有权直接从履约保证金中扣除或支付赔偿费用如发包人的损失超过履约保证金中的安全文明施工的履约保证金部分发包人有权扣除全部履约保证金或直接向承包人追偿承包人未实现本协议安全管理目标的视情扣除本协议部分或全部履约保证金违反上述安全文明施工管理空防安全管理不停航施工安全管理社会治安管理消防安全管理或交通安全管理条款的发包人将严格按照相关规定进行扣分和处罚
56承包人未尽本协议28条应尽义务致使民工或下属劳务单位或施工班组无序维权事件发生的发包人可按争议金额暂扣承包人部分工程款作为该事件的应急使用款最终根据该争议仲裁判决或协商结果从承包人工程款中直接扣除
承包人未尽本协议28条应尽义务致使