>>>>【金蝶软件】公司更改了名称，如何将凭证上显示的公司名称更改过来？
【金蝶软件】公司更改了名称，如何将凭证上显示的公司名称更改过来？ 0:0:0　ERP小编
【金蝶软件】公司更改了名称，如何将凭证上显示的公司名称更改过来？问题描述
公司更改了名称，如何将凭证上显示的公司名称更改过来？
在系统设置―系统设置―总帐―系统参数的系统页签中输入更改后的名称即可.
金蝶智慧记销售单未收款怎么处理销售单未收款怎么处理
请单据保存前直接修改本次收款或本次付款金额即可。
客户端登录提示：找不到 DLL 文件
客户端登录提示：找不到 DLL 文件
适用版本： K/3 V12.0.0 精益版
问题表现： 客户端登录提示：找不到 DLL 文件
解 决 方 法 ： 请按下列步骤操作：
1、在桌面上右键单击【我的电脑】图标，在打开的菜单列表中单击选择【属性】；
2、在打开的【系统属性】窗口中，单击【性能】列表中的【设置】按钮，打开【环境变量】窗口；
3、在【系统变量(S)】列表中，拖动滚动条查询到变量名称为【Path】所在行，单击选中该行，并单击【编辑】按钮，打开【编辑系统变量】窗口；
4、修改【变量值】输入框中的内容，在输入框的末尾输入“;”，然后再末尾添加“;C:\Program Files\Kingdee\K3ERP\K3Standard\KDSYSTEM”，单击【确定】按钮即可。
注：操作步骤以 12.0 标准版为例。
速达软件网店付款操作方法速达软件网店付款操作方法
速达软件此单用于处理买家的退款申请，依据退款单记录填制，还可以在跟物流公司结算物流费用时，记录实际付款金额。单据生效后自动减少账户余额。
速达软件网店收款操作方法速达软件网店收款操作方法
速达软件在订单交易成功后通过&网店收款单&来确认收取买家支付的货款和物流费用。
网店实收款：等于单据明细的实收款合计金额，不可修改；
按订单明细分别做收款账户科目：勾选后，根据订单明细分别做借方收款账户科目登记，便于与淘宝对账；
退款金额：订单细表中退款状态为&退款成功&的折后金额+退货数量&折后单价；
（单据明细中的）实收款：订单总价-运费-商城扣费-退款金额。
管家婆财贸双全II+11.0在查看库存余额表时，看到的数量跟点存货分布显示的数量总和不一致。管家婆财贸双全II+11.0在查看库存余额表时，看到的数量跟点存货分布显示的数量总和不一致。
问题:管家婆财贸双全II+11.0在查看库存余额表时，看到的数量跟点存货分布显示的数量总和不一致。问题原因：基本信息权限控制。对操作员设置了基本信息权限控制，控制其没有某些仓库的权限，而这些仓库恰巧有数量，在库存余额中显示的是所有仓库的总数量，没有将无权限的仓库数量扣除，但存货分布中不显示无权限的仓库，因此无此数量，导致两边的数据不一致。
“折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理？“折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理？
问题原因：期初此固定资产勾选了“不计提折旧”，在1月做变更，取消了“不计提折旧”。
解决方法：客户理解问题。这类固定资产，在1月计提折旧表中会显示，但在1月是不能做计提折旧的，从2月可以正常折旧。
MYCRM签约洛阳中集凌宇汽车有限公司MYCRM签约洛阳中集凌宇汽车有限公司
　　CTI论坛(ctiforum)2月23日消息（记者 浩宇): 阳中集凌宇汽车有限公司位于有着&千年帝都，牡丹花城&美誉的九朝古都洛阳，是一家具有40余年汽车生产历史的企业，是中集车辆（集团)有限公司（简称：中集车辆集团）的骨干成员企业之一。　　中集车辆集团是世界最大的集装箱制造集团&&中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称：中集集团）的全资子公司。中集车辆集团以&为全球市场提供一流陆路运输装备和服务&为战略目标，主要经营各类专用汽车的制造与销售服务，现已发展成为全球规模最大的罐车制造商，在全球建有22个生产基地，年产汽车15万辆，中集凌宇被集团定位为罐车生产基地。 　　公司总资产7亿多元，现有员工2000余人。公司主导产品有&凌宇&牌罐车、客车和环卫车，目前年产能力达12000台，二期技改完成后可达20000台。产品覆盖全国31个省市自治区，并出口到世界各地，目前已跻身中国罐车行业前列。 　　公司原有SAP、JIT、TQM、TPM等一系列先进的管理系统，并先后通过了IS09001 、CCC、 ISO/TS16949等认证，2010年荣获高新技术企业荣誉称号。目前的罐车生产线是国内最先进的生产线，整线流水式作业与均已申报专利的非标设备及工装夹具的完美结合，可有效控制每道工序的生产效率和过程质量。先进的管理造就了高质量的产品，赢得了市场和用户的赞誉。　　洛阳中集凌宇在原有先进生产管理模式下，缺少业务层面的管理系统，以及业务层面与生产层面的有机结合；经公司研究决定，上马CRM管理系统，在经过长达半年之久的筛选对比之后，最终牵手MyCRM；其主要选择了 MyCRM系统管理平台的灵活，以及公司开发实力和服务。实现MyCRM系统与SAP系统的有机结合，最终改善客户体验，提升团队价值，使公司的业务管理信息化更上一层楼。
EMC BRS：备份与归档融合的重要业务EMC BRS：备份与归档融合的重要业务
如今越来越多的企业已经意识到备份恢复的重要性，这对于厂商来说无疑是一个绝佳的机会。了解EMC的人知道，BRS（Backup Recovery Systems）备份与恢复系统部覆盖Data Domain、Avamar和Networker等业务，是EMC庞大版图中的一个重要组成部分。虽然DD990和Amvamr 6.1的更新在今年5月EMC World上发布的42款新品中不算重头戏，但不管是BRS内部的软硬件集成，还是与VSPEX和Vblock的集成都起到了十分关键的作用。
采购单据编制的通用说明采购单据编制的通用说明
采购单据编制的通用说明
单据日期的输入
新增单据时系统的默认日期取当前系统日期，如下图所示。
金蝶KIS标准版如何将资产负债表引出为Excel格式如何将资产负债表引出为Excel格式
请按下列步骤操作： 1、打开资产负债表； 2、单击菜单【文件】→【引出】，打开报表引出窗口； 3、键入要引出的数值型列名，单击【确定】按钮； 4、在数据类型中选中Excel的类型，单击【确定】按钮； 5、键入文件名和文件存储路径，单击【保存】按钮。
企业在管理费用科目下，下设了二级会计科目，请问怎么才能生成管理费用多栏账？**企业在管理费用科目下，下设了二级会计科目，请问怎么才能生成管理费用多栏账？
　　管理费用多栏账簿的生成，可参照以下操作流程：
　　A、从进入“多栏账”界面；
　　B、在“多栏账明细账项目”处点击[增加]；
　　C、进入“编辑多栏式明细分类账”界面后，点击[自动编排]；
　　D、保存并生成多栏式明细账簿
　　上述的操作流程为第一次生成多栏账的操作流程，在日后的使用中，用户只须进入“多栏账”界面，选择相应的过滤条件后，系统将自动生成“多栏账”。
速达3000XP网络版,前台POS的单机模式与网络模式相比有何作用速达3000XP网络版,前台POS的单机模式与网络模式相比有何作用?
答:前台POS的单机模式是指POS前台销售数据存放在本地计算机上，如需要传数据到后台时，还需要启用网络模式
提交前台数据。
前台POS的网络模式是指在POS前台进行销售，数据实时传到到服务器（后台）。
如网络不是很稳定的情况下，建议先采用单机模式，提交数据时再启用网络模式。
管家婆标准,财贸全系列可以支持哪些POS设备-管家婆标准,财贸全系列可以支持哪些POS设备?
问题描述：管家婆标准，财贸全系列可以支持哪些POS设备？版本：家婆标准财贸系列解决方案：我们的产品通常不能直接安装到POS机上，我们可以支持独立的POS设备。 标准版3.5及以前的版本，由于有零售单，因此可以支持钱箱，客显屏，小票打印机，电子称等POS设备。 标准版4.1和财贸双全产品，没有零售单，因此只能支持小票打印机打印小票。通过在打印管理器的自定义编辑中，选择POS打印，设置打印样式。
现金流量表_管家婆标准版软件现金流量表_管家婆标准版软件
现金流量表_管家婆标准版软件
本软件处理现金流量表的方法是通过对每一张涉及现金流量的凭证进行一一分配，最后形成现金流量表。在凭证制作过程中便可以直接将凭证中的现金现金流量进行分配，因此此种方法制作的现金流量表准确，并将财务工作由期末转为日常工作。
一、设置会计科目是否计算现金流量
在&基本信息--会计科目&中为各科目指定是否核算现金流量。为科目指定是否核算现金流量主要目的在于分配现金流量时，系统可以根据用户的设置情况，初步判断流入流出情况，并在必要时予以提示。
例如：将&银行存款&科目设置为核算现金流量，企业作了&借：银行存款 1000 贷：应收账款 1000&的凭证，则应这样分配：&销售商品、提供劳务收到的现金流量1000元&。但是如果在分配此张凭证的现金流量时，用户录入现金流入量900，系统就会提示&凭证中现金流量类科目借方、贷方差额为1000，而现金流量分配中流入流出差额为900，两者不相等，是继续还是退出？&的提示。
二、现金流量代码设置
现金流量代码设置是对现金流量的项目编码、名称，流入流出方向进行设置。如果没有特殊需要，可以按系统默认的数据，不必进行调整。
三、设置期初数
设置期初数的作用是由于开账的日期不是会计期初，因此需要将开账前的现金流量数据录入。例如，三月一日开账，需要录入一二月份的现金流量数据，系统才能制作出本年的现金流量表。如果没有期数据，则系统制作的本年现金流量数据将不包括开账前的一二月份现金流量数据。
四、现金流量数据准备
现金流量数据准备是将每一张凭证进行现金流量的分配。如果已经作了分配，系统会以不同的颜色显示，并且可以过滤掉已经作了分配的凭证。这个工作可以在日常进行，不必等到月末再做。
五、现金流量表
现金流量表的公式很简单，关于表格如何调整，可以参见资产负债表和自定义报表。
说明：与时间相关的现金流动项目。如一张商品票据，取得时不作为现金流入，在期末时没有承兑，但是期限已经转入现金的范畴，这种情况需要用户手工做调整。
SAP 产品生命周期管理-主要功能SAP 产品生命周期管理-主要功能
SAP产品生命周期管理-主要功能 日新月异的技术、越来越短的产品存活期、错综复杂的供应关系、新的市场和新的竞争，产品驱动型企业正面临着前所未有的诸多挑战。 您所需要的是一种使新产品快速取得投资回报的方法，一种使所有参与开发、制造及服务的人们能够实时共享信息的方法，一种对产品从初始创意到退市的全程进行管理的方法。
商业智能管理软件发展全新契机商业智能管理软件发展全新契机
近些年来，商业智能市场持续增长。随着企业CRM、ERP、SCM等应用系统的引入，企业不停留在事务处理过程而注重有效利用企业的数据为准确和更快的决策提供支持的需求越来越强烈，推动商业智能的市场发展迅速。 商业智能(BI)又称商务智能，是指对商业信息的搜集、管理和分析过程，目的是使企业的各级决策者获得知识和洞察力，帮助他们做出对企业更有利的决策。 商业智能可以显着提升企业效率，改善商业表现，目前已经被多个行业的企业所采用，尤其在电信、金融和电子政务等数据信息数量庞大的领域受到了极大的重视，以外，能源、物流、烟草、制造业等也是商业智能大展拳脚的平台。
商业连锁管理软件-超赢连锁管理系统商业连锁管理软件-超赢连锁管理系统
商业连锁管理软件-超赢连锁管理系统 产品适应对象： &卖场面积：5家以上的连锁店 &适合具有多家分店的连锁管理 系统操作平台： 操作系统：windows xp　　windows 2000 　windows ME 推荐使用：windows 2000　&商业连锁版&系列产品专门针对中小型连锁企业开的发商业连锁管理软件，采用SQL2000以上数据库，处理海量数据速度快捷，比增强版增加了对商品不同店可以不同价格的管理，同时也根据连锁企业的特性开发了连锁配送模块。能做到总部实时监控门店的销售、库存情况，当网络不稳定时门店也可以不受影响单独营运。是现代商业管理模式与电脑信息技术的完美结全。它实用、易用、核心功能是管理门店商品的进、销、退、借、转仓、盘点及配送等物流业务。总部可以随时查询门店商品库存及进销存情况。任意时间段的商品或客户、职员、各经营排行榜和利润排行榜等经营管理中重要的统计数据。 产品特色： &导航图界面：清析明了的流程化导航界面让您无须在翻阅各菜单找功能而浪费宝贵的时间，美观友好的界面确能让为您繁忙的工作带来一丝轻松愉乐。&权限控制：严格、细致的用户权限控制，用户能否看到商品成本价，可以操作那个功能模块，查看谋些报表，收银员是否能打折、弹钱箱挂单、退货、最大优惠等，并且能给各分店人员设置不同的操作权限。&稳定安全数据交换能力：各分店与总部之间的通信都通过超赢软件的数据交换服务器进行，所有内容都经过加密处理，支持断点续传，让你不必为不稳定的网络而担心丢失数据。&灵活的打印动能：所有的可打印：条码、标签、单据、报表用户都可以根据需要自定义的，而且设置简单易用。条码、标签打印时不同门店可以打印自已门店独立的价格。&强大的接口动能：我们不但提供了超赢数据采集器的无缝对接，市面上所有的盘点机和采集器都能根据格式自定议，设置接口对接，同时也提供了丰富的财务接口让你的数据无忧的穿梭管理软件与财务软件之间。&连锁的商品管理：商品分类、商品基本资料由总部统一建立、统一维护、指定商品的销售门店。门店可以通过申请向总部要求新增商品、客户、供应商等资料。&多价格处理：不同的门店不同的零售价、不同的进价、不同的会员价、不同的折扣等，都让门店的经营更加活动，总部能一一的监控每个门店商品的价格变动。 &连锁的会员卡管理：连锁会员卡通用性，一手在手所有连锁门店都畅通使用。连锁会员卡统一性总部统一制卡、统一积分，统一储值卡数据，分店根据实际情况建立会员资料，发卡，资料统一回传总部。连锁会员卡多功能性，四卡合一，会员卡、折扣卡、积分卡及储值卡的一卡通消费模式。&报表分析：强大的图形分析系统，所有分析表可在数据列表及分析图表间任意切换，提供柱状图、条型图、饼图、分散图、线型图、区域图，及立体3D显示效果，各类型的报表能帮您准确掌握每个门店的营运情况。&连锁的促销方案商业连锁不但继承了增强版所有的促销方案还增加了总部可以统一所有门店的促销方案，也可以每个门店做单独促销互不干扰，而总部通过实时监控门店的促销情况。&科学完善的盘点业务：超赢连锁管理软件提供科学、完善、严格的盘点业务流程，科学的盘点方式，真正实现不停业盘点，提高盘点的效率和准确性；系统支持各种条码采集器进行盘点录入，同时支持前台POS机的盘点功能。&用户可自定义多种结算方式：支持现金、储值卡、购物券、银行卡、自定义等多种方式结算，特别是针对现在零售人性化付款服务：卡卡转帐和混合模式收银结算。&智能补货：超赢连锁管理软件可以根据库存报警、商品日均销售检索需要补货的商品信息，自动按照不同的供应商生成采购订单；还可以手工输入需补货的商品信息，由系统自动按照不同的供应商生成采购订单。总部还能根据分店的情况给分店做自动采购订单。&安全的分店管理：每个店都有唯一注册号与总部通信，只能唯一，不能修改也不能第二次注册。总部可以设置不同的门店下载不同的资料，不同的门店有不同的配送价格。&多种的数据交换方式：商业连锁支持直接方式、FTP方式、VPN方式的数据交式。&完善的配送流程：门店的请货、申请转仓、申请退货，总部的直营店配送和加盟店配送、通知转仓、通知退货，都让你总部与门店之间的物流与库存运作的更流畅、各店与总部的沟通更紧密有序。&前台收银功能特色说明：1、支持条码扫描设备、票据打印机、顾显、钱箱、磁卡刷卡机、IC卡读写器、条码标签打印机、盘点机等POS外设；2、打折销售(权限控制)；3、赠送(权限控制)；4、会员卡、储值卡消费；5、收款抹零(权限控制)；6、中途提款、开钱箱(权限控制)；7、前台查询商品、查库存、盘点；8、前台查会员详细资料（权限控制）；9、前台断网保护（断网状态可脱机收银/联网自动上传）；10、（一品多码）支持多条码销售；11、前台支持业务员录入计提；12、会员价、促销价销售；13、支持无库存商品销售；14、可指定商品不积分、不打折、不允许改价等；15、抹零,手工输入优惠金额(权限控制)；16、安全的前台日志记录跟踪，可查看本机的收银记录；；17、支持前台销售/退货/挂单/取单/作废；；18、不同前台可销售不同仓库的商品；19、支持培训模式及正常销售模式；20、支持前台查询储值卡余额，收银小票据打印储值卡余额与会员剩余积分；
好用的进销存软件有哪些好用的进销存软件有哪些
好用的进销存软件有哪些 进销存软件是集采购、销售、库存、财务、统计于一体的中小企业管理软件，就目前而言，全国大概有几百家进销存软件厂商，每年有新的厂商出现，也有老的厂商在消失。这是一个竞争非常充分的行业。那么在这么几百家的软件中，哪几款是比较好用的进销存软件呢？ 首先我们来了解一下，好用的评判标准是什么？ 一、操作是否简单 进销存软件不像ERP，操作应该简单方便，才能体现出&效率&；如果所购买的库存软件非常复杂，操作起来麻烦，那就达不到提高工作效率，减少工作量的作用了。
固定资产通过标准卡片引入使用部门无法引入(金蝶K3系统)固定资产通过标准卡片引入使用部门无法引入(金蝶K/3系统)
卡片引入后对每一张卡片再做修改，把部门信息补上（由于数据库中部门内码不同造成的）；
也可可以采用另一种方法，将原先的帐套先结转新帐套。再通过数据引入引出固定资产的功能将结转后帐套的卡片引出再引入到新帐套。
金蝶KIS商贸标准版采购返利方案采购返利方案
使用系统功能进行采购返利计算之前，需要通过采购返利方案功能设定不同金额(或数量)段所适用的返利比率(或返利金额、数量)。本版本提供了常用的七种返利模式,以下将详细介绍。
一、操作说明：
（一）操作路径
单击〖功能〗&〖返利管理〗&〖采购返利方案〗，或者单击&返利管理&导航图中的&采购返利方案&图标。
（二）操作界面图
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
Sql数据库中如何恢复备份文件？Sql数据库中如何恢复备份文件？
（1）、进入windows的开始--程序－－Microsoft SQL Server 2000--企业管理器,点击进入后，就一直点击一个小的“加”号，直到出现一个有数据库文件夹的菜单，这时再点击数据旁边的加号，找到帐套对应的数据库。
（2）、右键点击帐套对应的数据库，在出现的菜单上找到所有任务(从上到下的第三个),在出现的子菜单中找到还原数据库。
（3）、选择“从设备”然后点击那个空白框旁边的“选择设备”,进入后点击“添加”，选择备份文件，一直点“确定”。
（4）、点击“选项”，勾选在现有数据库上强制还原，提示还原成功即可。
“折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理？“折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理？
问题原因：期初此固定资产勾选了“不计提折旧”，在1月做变更，取消了“不计提折旧”。
解决方法：客户理解问题。这类固定资产，在1月计提折旧表中会显示，但在1月是不能做计提折旧的，从2月可以正常折旧。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
【KIS商贸基础版】业务单据流水号设置业务单据流水号设置
请按下列步骤操作：1、单击菜单【基础资料】→【单据设置】，打开【单据设置】界面；2、双击选中需要设置的单据类型，打开【单据设置-修改】界面；3、单击选中【流水号归零】栏目下的【跨月归零】选项。
【KIS商贸基础版】凭证修改凭证修改
请按下列步骤操作：1、在KIS商贸版主界面，单击【账套选项】，打开账套选项窗口；2、单击【财务参数】页签，单击取消【不允许手工修改凭证号】选项；3、单击【确定】即可。
SAP 产品生命周期管理-商业价值SAP 产品生命周期管理-商业价值
SAP 产品生命周期管理-商业价值 一旦您开始实施和运行SAP PLM，SAP将帮助您采用最好的方案，持续地提升系统性能，追求更新、更好的机会。 为确保您的最佳投资回报，SAP和它的合作伙伴们提供周详的咨询服务，帮助您从产品和财务管理中获得最大的商业利益。 另外，灵活的技术构架意味着用户可以根据自己的独特需求实施部分或全部SAP PLM模块。而将近三十年的经验更使得SAP所具有的全面行业知识是任何资历浅薄的竞争对手所无法匹敌的。
SAP 产品生命周期管理-主要功能SAP 产品生命周期管理-主要功能
SAP产品生命周期管理-主要功能 日新月异的技术、越来越短的产品存活期、错综复杂的供应关系、新的市场和新的竞争，产品驱动型企业正面临着前所未有的诸多挑战。 您所需要的是一种使新产品快速取得投资回报的方法，一种使所有参与开发、制造及服务的人们能够实时共享信息的方法，一种对产品从初始创意到退市的全程进行管理的方法。
| Copyright &
kuaiji66.com &All Rights Reserved 精彩会计生活 &北京天龙瑞德&版权所有 & 北京海淀上地十街辉煌国际大厦3-609&总机：010- & 售后：1.298元/1年/1个账号2.主从账号方便管理3.集中开发票，方便报销浙江日发精密机械股份有限公司与金蝶软件（中国）有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书关联公司：相关法条：浙江省新昌县人民法院民 事 判 决 书（2015）绍新商初字第54号原告：。法定代表人：王本善。委托代理人：黄林军。委托代理人：董亚军。被告：金蝶软件（中国）有限公司。法定代表人：徐少春。委托代理人：顾东明。委托代理人：王晓松。原告浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称：日发公司）诉被告金蝶软件（中国）有限公司（以下简称：金蝶公司）买卖合同纠纷一案，原告于日向本院提起诉讼。被告于日向本院提起反诉，因其未在预交期内预交案件受理费，也未向本院提出缓交申请，本院于日裁定本案反诉按撤诉处理。本院依法组成合议庭，于日对本案公开开庭进行了审理。原告日发公司法定代表人王本善的委托代理人黄林军、董亚军及被告金蝶软件法定代表人徐少春的委托代理人顾东明、王晓松到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告日发公司起诉称：日，原告与被告签订了合同编号为KDSX0000121的金蝶销售合同和日发数码ERP一期项目工作任务说明书（以下简称“SOW”）。合同约定：原告向被告购买一套金蝶集团化ERP产品金蝶EAS7.0系统，合同总金额为1361930元；因乙方（被告）责任导致未按本合同附件SOW约定的时间完成实施验收工作，若延期超过3个月以上，则每天按合同总额的千分之一向甲方（原告）赔偿损失。SOW约定：日发数码ERP一期项目应在日实施结束并完成验收交付。合同生效后，原告已向被告支付了80%的款项即1089544元。由于被告的金蝶EAS7.0系统本身不成熟，在该系统上线试用过程中产生的问题不断，而被告又迟迟不能解决试用过程中产生的问题，加上被告一期SOW中承诺的部分关键业务功能（PDM与ERP接口、销售回笼、应收款到期预警、应收款台账管理、销售费用统计与核算等）一直无法实现，导致原告ERP一期项目无法在SOW约定的时间内（日前）完成验收工作。该项目延期后，由于被告及其绍兴分公司一直没有在承诺时间内（最迟2013年4月上旬）解决原告ERP一期项目中存在的问题并继续推进该项目的实施，所以原告在日正式书面发函通知被告，限期在日前解决原告ERP一期项目中存在的全部问题，并完成项目验收。但被告在收到通知后仍然没有积极解决原告ERP一期项目存在的问题（还有63个问题未解决），一期SOW中的部分业务功能无法实现，导致原告被迫再出资260000元委托上海金蝶对被告不成熟的EAS7.0系统进行升级和优化，这严重影响了原告的信息化管理，并造成了巨大的损失。被告的行为已明显构成违约，根据合同法的规定和合同约定，被告应继续履行合同义务，并从日起每天按合同总额的千分之一向原告赔偿损失。现诉请：1、要求判令被告继续履行KDSX0000121号金蝶销售合同中的卖方义务，解决原告ERP一期项目存在的问题，即三项要解决的业务功能：1）、PDM与ERP接口；2）、销售回笼、应收款到期预警功能、应收款台账管理；3）、销售费用统计与核算；4）、EAS运行过程中产生的至今没有解决的十二个问题，具体详见清单。2、要求判令被告自延期违约之日日起至项目验收合格交付之日止每天按合同总额的千分之一向原告赔偿项目延期造成的损失（算至起诉之日损失为元）；3、本案诉讼费用全部由被告承担。被告金蝶公司答辩称：1、被告已经根据双方签订的合同约定履行了合同义务，并不存在违约情况，不应承担违约责任。日之后立即派人开展了工作。日完成了系统的上线。然而原告却因为其自身原因，一再推迟确认，直到日才盖章确认系统的上线。2、原告所称ERP项目所存在的问题，系原告针对EAS软件在实际操作过程中提出的个性化要求，属后期维护服务、系统二次开发等问题。被告开发的EAS软件系ERP系统的标准软件，该软件所有的功能都是完备的（有许多其他公司也同样在使用该款软件），安装后即可正常使用。被告在诉状中声称软件并不成熟，存在许多问题难以解决，导致多个模块不能正常运作。而事实上，该系统自上线后一直正常运作至今。被告所称系统存在的问题，均系其员工个人操作习惯及软件设计的不同理念提出的改进意见，并非本合同必须履行的合同义务。被告本着用户至上的原则，一再同意原告延期支付余款，并派出技术人员对软件进行修改、二次开发等工作，以使得该软件尽量符合原告的特殊要求。若是如原告所称被告开发的系统并不成熟导致无法实现预期的功能，甚至存在被告提供的后续服务差等情况，那么原告就不可能再另行购买实现成本管理模块（该模块同样也是有被告开发并享有著作权的EAS软件中的其中一个模块）。3、上海金蝶软件科技有限公司（以下简称：上海金蝶）是受被告指派，加入本合同的履行，并非因EAS软件存在问题导致原告被迫委托上海金蝶对系统进行升级。本合同履行过程中因被告撤销了绍兴分公司，被告取得原告同意后，指派子公司上海金蝶具体承担本合同的后续服务。并非如原告所称，迫于无奈才请上海金蝶对被告开发的EAS软件进行升级、优化。EAS软件由被告自行开发，并享有著作权，未经被告同意，任何人都无权私自解析、修改、升级该软件。若非被告与原告同意，作为被告子公司的上海金蝶，不可能明知故犯，侵犯被告的著作权。4、原告与上海金蝶约定的合同价款569000元由原合同余款260000元与原告要求新增加购买的模块309000元共同构成。上海金蝶受指派加入本合同的履行后，在与原告具体沟通中，原告要增加购买实际成本管理模块。经多方协商，被告同意上海金蝶重新与原告签订销售合同，并将本合同的余款26万元作为系统优化费用一并约定在新合同中，同时对新购买部分作出如下优惠：1）、免收EAS软件升级费；2）、对实际成本管理模块优惠322500元；3）、赠送5个站点。以上两部分共同构成新合同的价款569000元。原告声称为了解决系统存在的问题，被迫委托上海金蝶对系统进行升级而产生了该费用，与事实不符。5、原告主张被告违约的基础事实是基于KDSX0000121号金蝶销售合同，该合同实际已经不再履行，已被上海金蝶与原告签订的合同予以取代，原合同项下的7.0系统已不再使用，实际履行的是7.5系统。所以，原告据以起诉的事实已不存在。综上，被告在履行合同的过程中不存在违约的行为，反而勤勉、尽职的为原告提供后续服务，不应承担违约责任。恳请法院依法驳回原告的全部诉讼请求。在本院确定的举证期限内，原告日发公司就其主张向本院提供了以下证据：1、金蝶销售合同一份（编号为KDSX0000121）及子合同三份（金蝶咨询实施服务合同、第三方软件产品销售合同、金蝶软件使用许可合同），证明合同的总金额是1361930元，其中1361930元中包含软件许可费590000元、实施服务费709000元、第三方软件60000元、通用PDM接口200000元。被告经质证，表示对证据本身没有异议，但因为双方是战略合作关系，通用PDM接口实际付的是20000元，是打1折的优惠价。2、日发数码ERP一期项目工作任务说明书一份，证明合作项目结束的时间是2012年3月份，项目验收交付的时间为日，第一期实际模块、关键需求目标（包括了诉请中的三个目标）、验收标准以业务蓝图为准，业务蓝图主要体现在2.5条。被告经质证，表示验收交付实际启动的时间不是很清楚，工作任务说明书中约定的验收交付的时间日正式启动是假设的时间。3、增值税专用发票复印件二份、汇款凭证四份，证明原告实际履行了付款义务的事实，被告已实际收取的费用为1089540元。被告经质证表示无异议。4、特快专递详情单、通知函、上海金蝶的回复函各一份，证明原告要求被告解决遗留问题，上海金蝶作出了相应的答复，但被告没有回复具体的解决方案和时间计划，被告对项目验收延期负有责任。被告经质证，表示函已经收到，当时绍兴公司已注销，因此由上海金蝶在答复，对原告提出的所谓质量问题，在上海金蝶与原告签订的合同中是预见的事实。5、关于日发ERP项目3月情况汇报及推进的建议的电子邮件二份，证明2013年3月份，被告没有能力完成EAS7.0系统遗留的问题，需要绍兴金蝶、上海金蝶、被告三方的力量来推动日发ERP项目的进展。这份邮件是上海金蝶的项目经理周斌发给绍兴分公司经理龚德智发给绍兴分公司项目实施总监柳志伟，柳志伟再转发给原告的ERP项目主管董亚军。被告经质证，表示原告提供的是电子邮件，对真实性不予认可，也无法达到其证明目的。6、原告与上海金蝶签订的金蝶销售合同一份及附件第一期优化实施合同一份，证明上海金蝶对被告的EAS7.0系统进行了升级，升级到EAS7.5版本，上海金蝶是单独履行自己的义务，与被告应承担的合同义务无关。被告经质证，表示对真实性没有异议，但不能达到原告的证明目的，上海金蝶是受被告的指派加入原合同的履行，最终来取代原合同的履行，并在该份合同中可以看出被告免去了原告相应的软件升级费用，且对该合同的实施进行了优惠，本合同只能证明原、被告之间的合同已经被本合同代替，不再履行，原合同的纠纷也在该优惠措施中由被告进行了让步。7、汇款凭证一份，证明原告依据后来签订的项目优化实施合同向上海金蝶支付第一期实施费用200000元。被告经质证，表示钱已收到，说明优化实施合同双方已实际履行。在本院确定的举证期限内，被告金蝶软件就其主张向本院提供了以下证据：8、业务蓝图咨询书确认书、日发数码ERP一期项目系统上线确认书，证明被告已依约完成系统的安装、调试，系统已按时上线运行；原告故意拖延验收工作。原告经质证，表示对确认书的真实性没有异议，但内容不全面，应以一期SOW中的业务蓝图为准，系统上线确认书的本身没有异议，但上线确认只代表系统开始试运行，但不能证明已经正常运行，上线并不等于能验收，上线时间应以用户确认上线的时间为准。9、上海金蝶软件科技有限公司的工商登记信息、上海金蝶软件科技有限公司出具的证明、上海金蝶报请总公司批准签订合同的邮件记录、上海金蝶与原告签订的金蝶销售合同、上海金蝶与原告签订的ERP工作任务说明书各一份，证明应原告在使用ERP系统时的特殊要求，原、被告协商约定，由被告指派其子公司上海金蝶继续提供后续的升级、维护、指导等服务，并与原告重新签订了销售合同。原告经质证，表示对工商登记信息的真实性没有异议，该证据能够证明上海金蝶是独立的公司法人；对证明的真实性、关联性、合法性均有异议，只有公章，没有单位负责人和证明材料起草人签字不合法，且上海金蝶系被告子公司，上海与被告有明显利害关系，其证明内容不具有真实性和客观性。260000元是升级实施费用，不存在优惠的问题，如果上海金蝶是受被告的指派，完全不需要另外签订合同。电子邮件内容不完整，没有发件人和收件人签字，其证据来源和真实性均无法确认，上海金蝶与被告的内容沟通邮件，对外没有效力。对金蝶销售合同及ERP工作任务说明书的真实性没有异议。10、日发精机EAS7.5系统实施完成确认单、日发精机EAS7.5系统开发验收确认单、系统上线完成确认单各一份，证明上海金蝶公司依约完成了合同义务。原告经质证，表示对实施完成确认单的真实性没有异议，但对证明目的有异议，这只是对上海金蝶系统升级工作的确认，不能代表项目的验收，三项业务模块还没有实现，遗留问题还没有得到解决。一期项目验收应由原告与被告签署验收报告，这橛验收合格一期项目才算完成，因此，不能达到被告的举证目的。对系统开发验收确认单及上线完成确认单没有异议。经审查，被告对原告提供的证据1-4及7未提出异议，故本院对原告提供的证据1-4及7的证明力予以认定。原告提供的证据5及被告提供证据9中的上海金蝶报请总公司批准签订合同的邮件记录，系电子邮件复印件，原、被告均未对邮件中收寄人员的身份情况予以证明，且双方均对其真实性表示异议，故本院对证据5及证据9中的上海金蝶报请总公司批准签订合同的邮件记录的证明力不予认定。原告提供的证据6，系原告与上海金蝶签订的系列合同，被告对其真实性没有异议，但认为不能达到原告主张上海金蝶是单独履行合同义务，与原、被告之间签订合同无关的证明目的。本院对证据6的真实性予以认定，但对其证明目的认定将在判决理由部分予以阐述。被告提供的证据8，原告对其真实性没有异议，但认为不能达到被告辩称原告故意拖延验收工作的证明目的。本院认为，证据8所载业务蓝图咨询确认书的签订时间为日，日发数码ERP一期项目系统上线确认书的签订时间为日，对前述时间节点予以确认，本院对该节事实予以确认，但被告辩称原告故意拖延验收工作缺乏依据，故本院对该项证明目的不予认定。原告对被告提供的证据9中的工商登记信息、金蝶销售合同、ERP工作任务说明书没有异议，本院对其证明力予以认定。证据9中上海金蝶出具的证明系其对相关情况的说明，原告虽对其提出异议，但本院认为该证明中所载“双方在合同履行过程中产生争议，部分问题双方未能协商解决。此后，金蝶绍兴分公司因业务调整注销工商登记，总公司与日发公司协商后指派我司与日发公司继续履行合同，并具体沟通软件修改事宜及系统的优化工作”与原告在庭审中的陈述一致，故本院对该节事实予以认定。被告提供的证据10，原告对其真实性无异议，但认为不能达到被告的证明上海金蝶已依约完成合同义务的证明目的。本院认为，证据10中的日发精机EAS7.5系统实施完成确认单从其中所载“经检查确认，除通用PDM接口相关事宜外，系统实施工作基本达成了预期效果，符合双方约定的服务标准和要求，双方一致同意项目阶段性验收通过。为双方长期友好合作，日发精机让步一部分问题允许上海金蝶在项目阶段性验收后进行解决，上海金蝶必须在承诺日期范围内给予解决。等全部遗留问题得到解决和通用PDM接口事宜双方达成一致意见后，双方安排项目总体验收”等内容分析，可以证明前述验收确认系项目阶段性验收，本院对该节事实予以认可。综上，本院认定事实如下：日，浙江日发数码精密机械股份有限公司名称变更为浙江日发精密机械股份有限公司，原浙江日发数码精密机械股份有限公司债权债务由原告承继。日，原告与被告签订了金蝶销售合同及日发数码ERP一期项目工作任务说明书（即SOW）各一份，在金蝶销售合同中约定：合同总金额为1361930元；合同产品包括金蝶软件使用许可合同、金蝶咨询实施服务合同及第三方软件产品销售合同；金蝶咨询实施服务合同第六条约定：因乙方责任导致未按本合同附件日发数码ERP一期项目工作任务说明书约定的时间完成实施验收工作，若延期超过3个月以上，则每天按合同总额的千分之一向甲方赔偿。在SOW项目总体目标中约定：两化融合的标准以ERP软件为平台，建立起一个统一的企业管理平台，实现产品设计数字化（PDM）和企业管理信息化（ERP），并将这两套系统进行集成整合，使企业达到行业要求的两化融合管理标准；在实施进度中列明项目持续周期自2011年6月至2012年3月，验收交付的时间节点为日；验收交付条款中约定以验收报告作为项目实施结束的标准。嗣后，原告向被告交付了80%的货款1089544元。日，原、被告签订了业务蓝图咨询确认书。日，原、被告签订了日发数码ERP一期项目系统上线确认书，载明软件版本为EAS7.0.3，上线时间为日。日，原、被告双方未对金蝶销售合同安排验收。日，原告发函要求被告在日前派遣专业技术人员现场解决ERP项目中存在的遗留问题。被告在回复函中承诺：以2／22为节点，把在此之前遗留的23个问题在3月底前彻底解决，项目达到验标准，进行项目验收。原告对前述承诺予以认可。原、被告签订金蝶销售合同后，具体工作由被告所属的绍兴分公司实施。后绍兴分公司被被告撤销，经由原告同意，被告指派上海金蝶加入合同履行，并具体承担合同的后续服务。日，经被告同意，原告与上海金蝶签订了销售合同，在该合同中约定：总金额为569000元；以金蝶-日发精机ERP一期项目工作任务说明书中“项目上线及验收标准”内容作为整体项目验收标准等。原告于日支付了前述销售合同第一期价款200000元。日，原告与上海金蝶签订了系统上线完成确认单，载明软件版本为EAS7.5，上线时间为2014年1月。日，原告与上海金蝶签订了日发精机EAS7.5系统开发验收确认单。同日，原告又与上海金蝶签订了日发精机EAS7.5系统实施完成确认单，其上载明“经检查确认，除通用PDM接口相关事宜外，系统实施工作基本达到了预期效果，符合双方约定的服务标准和要求，双方一致同意项目阶段性验收通过。为双方长期友好合作，日发精机让步一部分问题允许上海金蝶在项目阶段性验收后进行解决，上海金蝶必须在承诺日期范围内给予解决。等全部遗留问题得到解决和通用PDM接口事宜双方达成一致意见后，双方安排项目总体验收。”本院认为，本案争议的焦点有二，一是为上海金蝶与原告签订的销售合同所产生的权利义务是否能由被告概括承受；二是被告及被告指派的上海金蝶有无完成其与原告之间约定的合同义务。根据合同法规定，受托人以自己名义与第三人订立合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的关系，在委托人的授权范围内订立的合同直接约束委托人和第三人。本案中，上海金蝶系被告子公司，经由原告同意，上海金蝶受被告指派加入原、被告之间日金蝶销售合同的履行，具体承担金蝶销售合同的后续服务，在其履约过程中，经由被告同意，上海金蝶以自己名义与原告签订了销售合同，并将原合同余款260000元作价至原告与上海金蝶签订的销售合同中，同时上海金蝶将被告提供的EAS7.0版本优化升级至EAS7.5版本，并涵盖ESA7.0系统的功能，原EAS7.0系统原告已不再使用。本院认为，上海金蝶系受被告委托加入原、被告之间金蝶销售合同的履行，其以自己名义与原告签订的合同内容包括对原EAS7.0系统的优化升级等应视为原合同的后续服务内容，未超出被告对上海金蝶的委托范围，故本院认为上海金蝶对合同的履行结果应由被告承担。原告主张证据6可以证明上海金蝶系单独履行自己合同义务的证明目的，本院不予认可。关于第二个争议焦点，本院认为原、被告在SOW3.4验收交付条款中明确约定以验收报告作为项目实施结束的标准，结合被告2014年4月在回复函中承诺完成23个遗留问题使项目达到验收标准后进行项目验收的事实，同时根据被告提供的系统上线确认书可以认定，被告提供的EAS7.0版本没有进行系统完成验收，并且日发精机EAS7.5系统实施完成确认单中亦明确载明上海金蝶尚有通用PDM接口等遗留事宜未完成，双方约定等遗留事宜达成一致意见再安排总体验收。故本院认为，被告及被告指派的上海金蝶未完全履行其合同义务，对此应由被告承担相应的违约责任。至于原告诉请被告继续履行金蝶销售合同中的卖方义务，解决ERP一期项目中存在的PDM与ERP接口问题；销售回笼、应收款到期预警功能、应收款台账管理；销售费用统计与核算等功能的主张，鉴于原告实际已不再使用金蝶销售合同中提供的EAS7.0版本，已另行替代使用EAS7.5版本，故其要求被告继续履行原合同的事实基础已不存在，且对原、被告双方均不公平，同时结合原告在日签订的EAS7.5系统实施完成及开发验收确认单中对上海金蝶履行的合同义务除PDM接口事项之外基本予以确认的事实，本院对原告要求被告继续履行PDM与ERP接口事宜的主张予以支持，被告应在本判决限定的履行期限内及时履行相关义务。原告其余要求继续履行部分诉讼主张因缺乏证据佐证，本院依法不予支持。至于原告要求被告给付自日起至项目验收合格交付之日止每日按合同总额千分之一标准计算的延期损失的请求，鉴于原告未提供因被告违约给其造成损失的具体事实依据，且原告对被告承诺延期至2013年3月底的请求予以认可，故本院结合本案实际将上述标准调整为自日起至本判决确定履行日止每日按中国人民银行同期同档次贷款基准利率标准计算的经济损失。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十四条、第四百零二条之规定，判决如下：一、被告金蝶软件（中国）有限公司向原告浙江日发精密机械股份有限公司继续履行实现ERP与PDM接口功能的合同义务，限于本判决生效之日起一个月内履行完毕；二、被告金蝶软件（中国）有限公司支付原告浙江日发精密机械股份有限公司自日起至项目验收合格交付之日止以合同总价款为本金每日按中国人民银行同期同档次贷款基准利率标准计算的损失，限于本判决生效之日起十日内履行完毕；三、驳回原告浙江日发精密机械股份有限公司的其他诉讼请求。本案受理费15190元，由原告浙江日发精密机械股份有限公司负担3190元，被告金蝶软件（中国）有限公司负担12000元，限于本判决生效后七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省绍兴市中级人民法院［在递交上诉状之日起七日内先预缴上诉案件受理费人民币15190元，款汇绍兴市预算外资金财政专户，账号：09×××13-9008，开户行：绍兴银行业务部］。审　判　长　　丁海英审　判　员　　梁永青代理审判员　　顾滢璇二〇一五年六月八日书　记　员　　王绍泓置顶反馈APP微信天眼查公众账号下载天眼查APP电&&&&&&&话 : 400-871-6266工作时间 : 周一至周五 9:00-18:30在线客服 :&商务合作 : 官方微信 : 官方QQ群(1) : 官方QQ群(2) : 全国企业信用信息公示系统中国裁判文书网中国执行信息公开网国家知识产权局商标局版权局固定电话：400-871-6266版权所有：北京金堤科技有限公司(C)2015 JINDIDATA 京ICP备违法和不良信息举报电话：400-871-6266举报邮箱：