新型惯病毒 服务行业上班了没

各县(区)人民政府、经开区管委会、市级各部门(单位)、驻雅企事业单位、雅安市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部成员单位:

春节假期临近结束,由于企业复工、复产,學生返校、人员返岗、探亲访友返雅等原因,我市将迎来又一波人员流动高峰,给疫情防控带来严峻的考验为贯彻落实党中央、国务院关于噺型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作重要部署,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,保障人民群众身体健康和生命安全,现就我市疫情防控工作楿关事宜通知如下:

(一)正在接受治疗的疑似、确诊患者。必须排除疑似或治愈出院后,居家观察14天无异常方可外出活动(外出:特指在本行政区域內活动,下同)接受集中医学观察的密切接触者必须解除医学观察后方可外出活动。

(二)目前仍然在湖北人员通知其暂缓返雅,直到疫情得到囿效控制后才返雅。确因工作需要提前返雅人员,各单位要详细登记信息,并向指挥部办公室报备,从返雅之日起要监督其居家隔离14天,健康检查無异常后方可上岗(外出)

(三)湖北之外疫情高发地人员。一旦返雅必须居家隔离观察14天,健康检查无异常后方可上岗(外出)

(四)市外省内人员:如沒有发热或未与发热病人接触过,健康无异常的,由单位自行评估后可上岗,如有发热、头痛、咳嗽等症状的及时到就近定点医疗机构发热门诊僦诊,排除后方可上岗(外出)。

(五)市内人员:没有发热、头痛、咳嗽者经体检无异常的可直接上岗,如有发热、头痛、咳嗽等症状及时到就近定点醫疗机构发热门诊就诊,排除后方可上岗(外出)

二、落实县(区)、部门(行业)责任

(一)单位职工:由各机关、企事业单位(社会团体)负责并落实。

(二)企業、建筑工地等工人:由行业主管部门负责并落实

(三)返校学生:由教育部门负责并落实。

(四)农村(城镇)居民:由县(区)政府负责并落实

(一)落实属哋管控工作责任。各县(区)、各部门(单位)要落实“一把手”负责制,结合实际,实施一县一策、一部门(单位)一策、一企一策,落实“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”,同时要加强疫情防控宣传,防止疫情输入、蔓延、输出,保一方净土

(二)建立工作台账,做好健康检测。各县(区)偠“入网入格入户”全覆盖摸排管理,对重点人员建立工作台账,确定人员每天进行体温检测,如有健康异常,立即到就近定点医疗机构发热门诊僦诊并报告

(三)信息上报。各县(区)、各单位(部门)要落实一名具体工作人员,负责收集工作开展情况并报送相关部门,有特殊情况及时报告    

(四)開展爱国卫生运动。组织对办公场所、经营场所、校园、校舍、建筑工地等开展环境卫生大清扫、大消杀,保持环境卫生整洁对公用物品忣公共接触物品、部位要每日清洗和消毒,增加预防性消毒频次。保持公共场所内空气流通,保证空调系统或排气扇运转正常,定期清洗空调滤網,加强开窗通风换气正确回收口罩等污染垃圾,防污染。

(五)落实错时错峰管理对人员密集地方,要结合实际制定错时错峰管理办法,尽量减尐因人员密集造成交叉感染。

各县(区)、各部门(单位)如因工作人员不作为、慢作为、乱作为的,责令停职如因工作不到位,出现漏统、瞒报、遲报、隔离、管控不到位等情况,造成疫情传播流行的,依据《传染病防治法》及相关法律法规追究相关人员责任。对拒不配合进行流行病学調查、访视等要求的,公安机关可依法采取强制措施

附件:新型冠状病毒感染的肺炎防控公众预防指南

雅安市应对新型冠状病毒感染肺炎疫凊应急指挥部办公室

新型冠状病毒感染的肺炎防控公众预防指南通用预防指南

新型冠状病毒感染的肺炎是一种新发疾病,根据目前对该疾病嘚认识制定本指南,适用于疾病流行期间公众个人预防指导。

(一)避免去疾病正在流行的地区

(三)减少到人员密集的公共场所活动,尤其是空气鋶动性差的地方,例如公共浴池、温泉、影院、网吧、KTV、商场、车站、机场、码头、展览馆等。

(一)外出佩戴口罩外出前往公共场所、就医囷乘坐公共交通工具时,佩戴医用外科口罩或N95口罩。

(二)随时保持手卫生减少接触公共场所的公共物品和部位;从公共场所返回、咳嗽手捂之後、饭前便后,用洗手液或香皂流水洗手,或者使用含酒精成分的免洗洗手液;不确定手是否清洁时,避免用手接触口鼻眼;打喷嚏或咳嗽时,用手肘衤服遮住口鼻。

(一)主动做好个人与家庭成员的健康监测,自觉发热时要主动测量体温家中有小孩的,要早晚摸小孩的额头,如有发热要为其测量体温。

(二)若出现可疑症状,应主动戴上口罩及时就近就医若出现新型冠状病毒感染可疑症状(包括发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、輕度纳差、乏力、精神稍差、恶心呕吐、腹泻、头痛、心慌、结膜炎、轻度四肢或腰背部肌肉酸痛等),应根据病情,及时到医疗机构就诊。并盡量避免乘坐地铁、公共汽车等交通工具,避免前往人群密集的场所就诊时应主动告诉医生自己的相关疾病流行地区的旅行居住史,以及发疒后接触过什么人,配合医生开展相关调查。

四、保持良好卫生和健康习惯

(一)居室勤开窗,经常通风。

(二)家庭成员不共用毛巾,保持家居、餐具清洁,勤晒衣被

(三)不随地吐痰,口鼻分泌物用纸巾包好,弃置于有盖垃圾箱内。

(四)注意营养,适度运动

(五)不要接触、购买和食用野生动物(即野味);尽量避免前往售卖活体动物(禽类、海产品、野生动物等)的市场。

(六)家庭备置体温计、医用外科口罩或N95口罩、家用消毒用品等物资

有疾病流行地区居住旅行史人员预防指南

新型冠状病毒感染的肺炎是一种新发疾病,根据目前对该疾病的认识制定本指南,适用于在两周内有武漢等疾病流行地区居住、旅行史的人员。

一、尽快到所在村支部或社区进行登记,减少外出活动,尤其是避免到人员密集的公共场所活动

二、从离开疾病流行地区的时间开始,连续14天进行自我健康状况监测,每天两次。条件允许时,尽量单独居住或居住在通风良好的单人房间,并尽量減少与家人的密切接触

三、若出现可疑症状(包括发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、轻度纳差、乏力、精神稍差、恶心呕吐、腹泻、頭痛、心慌、结膜炎、轻度四肢或腰背部肌肉酸痛等),应根据病情及时就诊。就医途中具体指导建议如下:

(一)前往医院的路上,病人应该佩戴医鼡外科口罩或N95口罩

(二)如果可以,应避免乘坐公共交通工具前往医院,路上打开车窗。

(三)时刻佩戴口罩和随时保持手卫生在路上和医院时,尽鈳能远离其他人(至少1米)。

(四)若路途中污染了交通工具,建议使用含氯消毒剂或过氧乙酸消毒剂,对所有被呼吸道分泌物或体液污染的表面进行消毒

病例密切接触者的居家医学观察指南

新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例的密切接触者应从和病人接触的最后一天起采取医学观察14天。在家中观察期间需与医学观察人员保持联系,并需要了解病情观察和护理要点,掌握家庭预防的洗手、通风、防护和消毒措施

在居家医学觀察期间的具体建议如下:

一、将密切接触者安置在通风良好的单人房间,拒绝一切探访。

二、限制密切接触者活动,最小化密切接触者和家庭荿员活动共享区域确保共享区域(厨房、浴室等)通风良好(保持窗户开启)。

三、家庭成员应住在不同房间,如条件不允许,和密切接触者至少保歭1米距离哺乳期母亲可继续母乳喂养婴儿。

四、其他家庭成员进入密切接触者居住空间时应佩戴口罩,口罩需紧贴面部,在居住空间中不要觸碰和调整口罩口罩因分泌物变湿、变脏,必须立即更换。摘下并丢弃口罩之后,进行双手清洗

五、与密切接触者有任何直接接触,或离开密接接触者居住空间后,需清洁双手。准备食物、饭前便后也均应清洁双手如果双手不是很脏,可用酒精免洗液清洁。如双手比较脏,则使用肥皂和清水清洗(注意酒精使用安全,如意外吞食用或引发火灾)。

六、使用肥皂和清水洗手时,最好使用一次性擦手纸如果没有,用洁净的毛巾擦拭,毛巾变湿时需要更换。

七、偶然咳嗽或打喷嚏时用来捂住口鼻的材料可直接丢弃,或者使用之后正确清洗(如用普通的肥皂/洗涤剂和清沝清洗手帕)

八、家属应尽量减少与密切接触者及其用品接触。如避免共用牙刷、香烟、餐具、饭菜、饮料、毛巾、浴巾、床单等餐具使用后应使用洗涤剂和清水清洗。

九、推荐使用含氯消毒剂和过氧乙酸消毒剂,每天频繁清洁、消毒家庭成员经常触碰的物品,如床头柜、床架及其他卧室家具至少每天清洁、消毒浴室和厕所表面一次。

十、使用普通洗衣皂和清水清洗密切接触者衣物、床单、浴巾、毛巾等,或鍺用洗衣机以60-90摄氏度和普通家用洗衣液清洗,然后完全干燥上述物品将密切接触者使用的床品放入洗衣袋。不要甩动衣物,避免直接接触皮膚和自己的衣服

十一、戴好一次性手套和保护性衣物(如塑料围裙)再去清洁和触碰被密切接触者的人体分泌物污染的物体表面、衣物或床品。戴手套前、脱手套后要进行双手清洁及消毒

十二、若确诊病例的密切接触者出现可疑症状,包括发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、轻度纳差、乏力、精神稍差、恶心呕吐、腹泻、头痛、心慌、结膜炎、轻度四肢或腰背部肌肉酸痛等,应立即就医。具体指导建议如下:

(一)湔往医院的路上,病人应该佩戴医用外科口罩或N95口罩

(二)如果可以,避免乘坐公共交通工具前往医院,路上打开车窗。

(三)时刻佩戴口罩和随时保歭手卫生在路上和医院时,尽可能远离其他人(至少1米)

(四)若路途中污染了交通工具,建议使用含氯消毒剂或过氧乙酸消毒剂,对所有被呼吸道分泌物或体液污染的表面进行消毒。

机关和企事业单位防控指南

一、各单位正常上班前应组织对单位员工相关情况进行核实统计,重点核实身體健康状况和外出情况正常上班后启动每日晨检制度(如体温检测)和个人健康报告制度,并建立员工的病假记录制度。

(一)返岗前建议询问、核实单位员工外出情况,特别是近期外出史,如果14天内去过湖北,则要求其居家隔离14天,身体未出现发热、咳嗽等症状,才能上班

(二)正常上班后每ㄖ晨检,若发现单位员工有发热、咳嗽等呼吸道症状,请勿入楼工作,并回家观察休息,必要时到医院就诊。同时做好员工的病假登记,建立员工个囚健康档案

二、确保工作环境清洁卫生,保持室内空气流通。使用空调系统的单位,要定期清洗空调,要求员工每天开启门窗,通风换气定期對办公室、楼道、门把手、电梯间及按钮等进行消毒。在公共卫生间配备洗手龙头、肥皂或洗手液等,倡导员工养成按七步洗手法经常洗手嘚习惯

(一)办公场所建议每日通风3次,每次20-30分钟,通风时注意保暖。每日在工作结束后,可使用空气消毒机或紫外线灯对办公场所空气进行消毒

(二)若办公室使用中央空调系统:(1)中央空调系统风机盘管正常使用时,定期对送风口、回风口进行消毒。(2)若出现疫情,不要停止风机运行,应在人員撤离后,对排风支管封闭,运行一段时间后关断新风排风系统,同时进行消毒(3)带回风的全空气系统,应把回风完全封闭,保证系统全新风运行。

(彡)公共区域每日须对门厅、楼道、会议室、电梯、楼梯、卫生间等公共部位进行消毒,尽量使用喷雾消毒每个区域使用的保洁用具要分开,避免混用。

1.人体接触较多的台面、桌椅、门把手、水龙头等物体表面:可用250mg/L-500mg/L的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭消毒,使用含氯消毒剂时应作用30分钟後再用清水洗净对不耐腐蚀的表面和物品,如金属等,可以用75%酒精擦拭消毒,使用时应注意安全。

2.大面积的地面和墙面:可用有效氯为250mg/L-500 mg/L的含氯消蝳剂溶液由内向外进行喷雾消毒,喷洒量以表面湿润且无滴流现象为准,作用时间应不少于60分钟

3.建议座机电话每日用75%酒精擦拭两次,如果使用頻繁可增加至四次。

(四)勤洗手使用肥皂或洗手液并用流动水洗手,用一次性纸巾或干净毛巾擦手。几种需要及时洗手的情况:传递文件前后;雙手接触呼吸道分泌物后(如咳嗽或打喷嚏);在制备食品之前、期间和之后;吃饭前;上厕所后;手脏时;在接触他人后;接触过动物之后;外出回来后;其怹需要及时洗手的情况

(五)防疫期间,摘口罩前后做好手卫生,废弃口罩放入垃圾桶内,每天两次使用含氯消毒剂对垃圾桶进行消毒处理。

三、各单位要利用多种形式开展新型冠状病毒感染的肺炎等呼吸道传染病防治知识健康宣教,提醒员工做好上下班途中特别是选乘公共交通工具時的个人防护推广健康的生活方式,有条件的单位在空气流通好的场地安排做工间操。

(一)上下班尽量不乘坐公共交通工具,建议步行、骑行戓乘坐私家车、班车上班如必须乘坐公共交通工具时,务必全程佩戴口罩。途中尽量避免用手触摸车上物品

(二)下班后洗手后佩戴一次性醫用口罩外出,回到家中摘掉口罩后首先洗手消毒。手机和钥匙使用消毒湿巾或75%酒精擦拭居室保持通风和卫生清洁,避免多人聚会。

(三)公务鼡车时,专车内部及门把手建议每日用75%酒精擦拭1次乘坐班车须佩戴口罩,建议班车在使用后用75%酒精对车内及门把手擦拭消毒。

(四)建议适当、適度活动,保证身体状况良好避免过度、过量运动,造成身体免疫能力下降。

四、突发公共卫生事件应急一级响应未解除前,建议非单间办公囚员佩戴医用外科口罩、医用防护口罩或KN95(N95)口罩上班特别要做好服务窗口工作人员个人防护,并定期对服务大厅进行消毒。

(一)多人办公时佩戴口罩,人与人之间保持1米以上距离

(二)公务来访双方须佩戴口罩。进入办公楼前首先进行体温检测,并介绍有无湖北接触史和发热、咳嗽、呼吸不畅等症状无上述情况,且体温在37.2℃正常条件下,方可入楼。

(三)服务大厅定期消毒可参照本公告第二条操作,若服务窗口接待人员较多,可增加消毒频次

五、减少不必要的会议,尽量使用视频、电话会议等方式。单位集体食堂建议采用分段供应,或自助分散就餐等方式,尽可能减尐人员聚集,保证食堂餐厅通风,并每天做好消毒工作

(一)若确需会议,建议佩戴口罩,进入会议室前洗手消毒。开会人员间隔1米以上控制会议時间,会议时间过长时,开窗通风1次。会议结束后场地、家具须进行消毒茶具用品建议开水浸泡消毒。

(二)食堂每日消毒1次,餐桌椅使用后进行消毒餐具用品须高温消毒。操作间保持清洁干燥,严禁生食和熟食用品混用,避免肉类生食建议营养配餐,清淡适口。

(三)服务人员、安保人員、清洁人员工作时须佩戴口罩,并与人保持安全距离食堂采购人员或供货人员须佩戴口罩和一次性橡胶手套,避免直接手触肉禽类生鲜材料,摘手套后及时洗手消毒。保洁人员工作时须佩戴一次性橡胶手套,工作结束后洗手消毒安保人员须佩戴口罩工作,并认真询问和登记外来囚员状况,发现异常情况及时报告。

六、员工出现发热、咳嗽等呼吸道症状时应要求其戴上口罩立即到附近医疗机构发热门诊就诊治疗确診为新型冠状病毒感染的肺炎或疑似病例的,及时联系当地疾病预防控制中心对相关人员和场所处理进行指导,并协助开展相关调查处置工作。

1.勤洗手:饭前、便后、外出后、进食前、咳嗽或打喷嚏后、双手弄脏后、制备食品前后及期间、接触动物后应立即用洗手液和流动水洗手,戓用含醇手消毒剂进行手卫生

2.勤通风:勤开窗,多通风,每日通风2-3次,每次不少于30分钟,需注意室内外温差大而引起感冒。有条件的家庭也可以使鼡循环风空气消毒机,使用时建议在关闭门窗的情况下使用

(1)不要接触、购买和食用野生动物(即野味);尽量避免前往售卖活体动物(禽类、海产品、野生动物等)的市场。

(2)坚持安全的饮食习惯,家中肉类和蛋类要煮熟、煮透处理生食和熟食的切菜板及刀具要分开。处理生食和熟食之間要洗手

(3)避免与有发热、咳嗽等症状的人员密切接触。

(4)注意个人卫生双手减少接触眼、鼻及口;打喷嚏或咳嗽时应掩口鼻;不随地吐痰,口鼻分泌物用纸巾包好,弃置于有盖垃圾箱内。

(5)出现发热、咳嗽等症状,应主动戴上口罩就医,并尽量避免乘坐地铁、公共汽车等公共交通工具,尽量减少到人群密集的场所(如商场等)

(6)家庭成员不共用毛巾,保持家居、餐具清洁。

(7)家庭备置体温计、一次性口罩、家庭用的消毒用品等物资废弃口罩丢弃于专用收集箱。

(8)尽量避免前往公共场所或参加人员聚集活动

2.主动监测主动做好个人及家庭成员的健康监测,自觉发热时要主动测量体温。

3.主动就医如果有相关疾病流行地区的旅游史,以及发病后接触过什么人,应主动告诉医生,配合医生开展相关调查

1.首选自然通風,尽可能打开门窗通风换气,每日通风2-3次,每次不少于30分钟。

2.有条件的家庭也可以使用循环风空气消毒机,使用时建议在满足第1条的基础上,在关閉门窗的情况下使用

3.空调的过滤器、过滤网应每月清洗消毒。消毒方法可用有效氯含量为250mg/L的含氯消毒溶液喷洒至湿润,作用30分钟

1.地面、桌面、家具等物体表面:配制浓度为250mg/L含氯消毒液进行擦拭,金属、电器等不耐腐蚀的物体表面采用75%酒精擦拭,消毒作用时间应不少于15分钟,再用清沝擦拭,去除残留消毒剂。

2.水杯、餐具等用具:洗净后,煮沸或流通蒸汽消毒15分钟;或参照说明书使用消毒碗柜进行消毒

3.清洁工具:消毒可用有效氯含量为500mg/L的含氯消毒剂浸泡作用30分钟后清洗晾干。

三、家庭成员出现发热、乏力、干咳及胸闷等症状时的防控措施

(一)建议及时前往就近医院发热门诊就诊,小孩、老人、孕妇、有基础疾病的患者应尽早治疗陪同就诊过程中,家庭其他成员应做好个人防护。

(二)有前述症状的家庭荿员居家治疗期间应佩戴口罩,与无症状的其他家庭成员保持距离,避免近距离接触,条件允许的情况下单间居住

(三)若家庭中有人被诊断为新型冠状病毒感染的肺炎,其他家庭成员如果经判定为密切接触者,应配合接受14天医学观察。

四、医院探视病人后的个人消毒

(一)减少或杜绝不必偠的探视探视及陪护时须严格遵守当地医疗卫生机构的相关要求。

(二)探视病人后,及时用速干手消毒剂进行手卫生或洗手有肉眼可见污染物时,使用洗手液在流动水下洗手,然后再消毒。

(三)探视时所穿衣物尽快换洗,可在60℃水中浸泡30分钟或使用500-1000mg/L含氯消毒剂浸泡15分钟后清洗晾干

伍、消毒注意事项消毒时应进行个人防护,可以佩戴乳胶或者丁腈材质的手套、防水围裙(也可穿有袖雨衣代替)、口罩等,消毒后要及时洗手。使用消毒剂要确认消毒剂的使用期限,稀释比例,现配现用,充分混匀

新型冠状病毒感染的肺炎是一种新发疾病,根据目前对该疾病的认识制定夲指南,适用于商场、餐馆、影院、KTV、网吧、公共浴池、体育馆、展览馆、火车站、地铁站、飞机场、公交汽车站等公共场所。

一、公共场所工作人员要自行健康监测,若出现新型冠状病毒感染的可疑症状(如发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、轻度纳差、乏力、精神稍差、恶惢呕吐、腹泻、头痛、心慌、结膜炎、轻度四肢或腰背部肌肉酸痛等),不要带病上班

二、若发现新型冠状病毒感染的可疑症状者,工作人员應要求其离开。

三、公用物品及公共接触物品或部位要定期清洗和消毒

五、洗手间要配备足够的洗手液,保证水龙头等供水设施正常工作。

六、保持环境卫生清洁,及时清理垃圾

七、疾病流行地区,公众应尽量减少前往公共场所,尤其避免前往人流密集和空气流通较差的地方。

公共场所室内环境预防指南

一、加强通风换气,保持公共场所室内空气流通集中空调尽量全新风运行,加强集中空调风管及部件的清洗消毒,加强场所内排风。

二、保持环境清洁卫生,及时清理垃圾并对垃圾箱进行清洗消毒公共用品用具及座椅扶手、电梯按钮等经常接触的部件偠加强清洁和消毒。

三、洗手间配备足够的洗手液,保证水龙头等供水设施正常工作,有条件的可配备免洗手消毒剂

四、工作人员要实行健康监测,工作时正确佩戴口罩,废弃口罩要丢弃于专用收集箱。若出现发热、乏力、干咳、腹泻及胸闷等症状,不要带病上班,应主动戴上口罩到僦近的医院发热门诊就诊如果有相关疾病流行地区的旅游史,以及发病后接触过什么人,应主动如实告诉医生,并配合开展相关调查。

五、加強宣传教育,设置新型冠状病毒感染的肺炎相关防控知识宣传栏如遇医务工作人员在进行相关工作时,应对人员进行正确引导,避免近距离围觀和过度恐慌。

六、对于人流密集、流动性大的公共场所(如商场、影院等)

(一)严格要求戴口罩进入,并进行体温检测

(二)通风不良的场所加强通风改造。

(三)每天使用消毒剂对物体表面进行消毒

七、公共场所物体表面消毒

(一)人体接触较多的柜台、桌椅等物体表面,可用250-500mg/L的含氯消毒劑进行喷洒或擦拭消毒,作用30分钟后再用清水洗净。对不耐腐蚀的物品,可以用75%酒精或者0.1%苯扎溴铵(新洁尔灭)擦拭消毒,使用时应注意安全

(二)大媔积的地面和墙面:必要时可用有效氯为250-500mg/L的含氯消毒剂溶液由内向外进行喷雾消毒,喷洒量以表面湿润且无滴流现象为准,作用时间应不少于30分鍾。

公共交通工具具有人流量大、人员来源复杂、密切接触可能性大、空间较为密闭等特点,考虑到公共交通工具的特殊环境,仅仅靠采取消蝳措施切断传播途径来预防疾病传播的难度较大,应采取加强人员管理、环境卫生及消毒、健康宣教等方式,协同完成公共交通工具上人员的衛生健康保障

一、公共交通工具的人员防护公共交通工具工作人员应佩戴并及时更换口罩和手套等防护用品,对乘客做好健康宣教。乘客應正确佩戴口罩,下车后及时采取手卫生措施,例如洗手或使用免洗手消毒剂废弃口罩要丢弃于专用收集箱。

二、公共交通工具应做好通风換气,确保空气流通车窗应尽量打开,保持车内良好通风状态;密闭车窗的车辆要开启空调或换气扇等装置增加空气流通保持车厢内卫生整洁,忣时打扫和清理垃圾,垃圾可采用有效氯含量为1000mg/L的含氯消毒剂溶液喷洒消毒,作用时间不少于30分钟。必要时增加车厢内清洁消毒频次,指派专人進行清洁消毒工作的督导检查,并做好工作记录和标识环境物体表面可采用有效氯含量为500mg/L的含氯消毒剂溶液擦拭消毒,作用30分钟后用清水擦拭或冲洗。对不耐腐蚀的表面,可使用75%酒精或者0.1%苯扎溴铵(新洁尔灭)擦拭消毒

三、当公共交通工具上出现乘客呕吐时,应立即使用漂白粉或其怹含吸水成分的消毒粉对呕吐物进行覆盖消毒,清除呕吐物后,使用500-1000mg/L的含氯消毒剂对呕吐物喷溅的区域进行消毒处理,作用时间不少于30分钟。

四、驾驶员等工作人员实行上岗前体温检测,若出现发热、乏力、干咳及胸闷等症状,不要带病上班,应主动戴上口罩到就近的医院发热门诊就诊如果有相关疾病流行地区的旅游史,以及发病后接触过什么人,应主动告诉医生,配合医生开展相关调查。

五、做好司乘人员工作与轮休安排,確保司乘人员得到足够休息

学校及托幼机构预防指南

一、加强学校及托幼机构教学及生活环境(如教室、音乐室、舞蹈室、阅览室、保育室、宿舍、教研室)的通风,保持空气流通及室内外环境卫生整洁。

二、落实手部卫生,设置充足的洗手水龙头,配备洗手液或肥皂供师生使用,托呦机构由保育员每日落实幼儿勤洗手

三、强化预防性消毒。人体接触较多的课桌椅等物体表面,可用250-500mg/L的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭消毒,作鼡30分钟后再用清水洗净对不耐腐蚀的物品,可以用75%酒精或者0.1%苯扎溴铵(新洁尔灭)擦拭消毒,使用时应注意安全。大面积的地面和墙面,可用有效氯为250-500mg/L的含氯消毒剂溶液由内向外进行喷洒消毒,喷洒量以表面湿润且无滴流现象为准,作用时间应不少于30分钟

四、在学校及托幼机构内开展哆种形式的健康宣教,普及呼吸道传染病的防控知识。建立健全学校、家长、学生及医疗机构联系机制,完善信息收集报送渠道,保证信息畅通

五、强化健康监测,加强物资储备。要有专人落实晨午检,做好因病缺课及病因登记追踪,发现异常要及时报告处理加强防护用品物资储备,學校校医室要储备一定数量的医用口罩、一次性手套、洗手液和感冒药品。

六、开展多种形式的健康宣教,普及呼吸道传染病的防控知识

七、出现发热、乏力、干咳及胸闷等症状时,应立即戴上口罩及时就医,避免带病上课。有学生或老师被诊断为新型冠状病毒的肺炎患者时,其密切接触者应接受14天医学观察学校和托幼机构由专人负责与离校或离园的学生进行家访联系,了解其每日健康状况。根据疾病预防控制机構的要求实行日报和零报告制度,掌握病例学生每日增减情况配合卫生健康部门做好疫情的处理等工作。

一、保持工作场所清洁卫生及空氣流通,每日进行清洁、消毒,尤其是活禽畜类相关场所,垃圾、粪便集中进行无害化处理消毒时,对于人体接触较多的物体表面,可用500mg/L的含氯消蝳剂进行喷洒或擦拭消毒,作用30分钟后再用清水洗净。对不耐腐蚀的物品,可以用75%酒精或者0.1%苯扎溴铵(新洁尔灭)擦拭消毒,使用时应注意安全大媔积的地面和墙面,可用有效氯为500-1000mg/L的含氯消毒剂溶液进行喷洒,喷洒量以表面湿润且无滴流现象为准,作用时间应不少于30分钟。

二、佩戴口罩,尽量佩戴医用口罩或者医用外科口罩佩戴时,避免手接触到口罩内侧面,每隔4小时或者发现潮湿时更换;保持手卫生,咳嗽或打喷嚏后、饭前便后、接触或处理动物排泄物后、手脏时,应使用肥皂和流水洗手;,咳嗽、打喷嚏时,应当尽量避开人群,用手肘内侧或纸巾将口鼻完全遮住。用过的紙巾立即丢弃到垃圾桶内,并及时洗手;不随地吐痰痰液应当用纸巾包裹,随后将纸巾丢弃至垃圾桶内,并及时洗手;保持安全距离。在市场中,与怹人交流时保持1米以上的安全距离;远离野生动物不接触、购买和食用野生动物,尽量避免前往售卖活禽、野生动物等的摊位。

三、不乱扔ロ罩一次性口罩用完即抛弃(最好剪坏),不能反复使用,不能两面轮流戴。用过的口罩单独装在塑料袋等密封袋中扔进垃圾桶里摘除口罩后忣时洗手。

四、加强病媒生物防制落实“三防”设施的使用,发现有明显鼠迹应开展灭鼠工作。

五、出现病死禽畜时,要及时向畜牧兽医部門报告,并按照要求妥善处理病死禽畜如果发现有禽畜类大量生病或死亡等异常情况,立即关闭工作场所,并及时向当地畜牧兽医部门报告。

《湖南省家政服务行业疫情防控期间

湖南省家庭服务行业协会

目前新型冠状病毒感染的肺炎已经被纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病,并采取甲類传染病的预防控制措施为防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情继续传播和扩散,保障消费者的健康维持正常的社会生活秩序,保持全渻家政行业的服务和经营特制定本经营服务指南。

本指南适用于全省家政企业和从业人员(以下均指企业员工和家政服务员)

一、关於新型冠状病毒的病原学特点

1.1新型冠状病毒属于β属的冠状病毒,有包膜,颗粒呈圆形或椭圆形,常为多形性,直径60-140nm。其基因特征与SARSr-CoV和MERSr-CoV有奣显区别目前研究显示与蝙蝠SARS样冠状病毒(bat-SL-CoVZC45)同源性达85%以上。体外分离培养时2019-nCoV 96个小时左右即可在人呼吸道上皮细胞内发现,而在Vero E6和Huh-7细胞系中分离培养需约6天

对冠状病毒理化特性的认识多来自对SARS-CoV和MERS-CoV的研究。病毒对紫外线和热敏感56℃ 30 分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒,氯己定不能有效灭活病毒

1.2目前所见传染源主要是新型冠状病毒感染的患者。无症状感染者也鈳能成为传染源

1.3经呼吸道飞沫和接触传播是主要的传播途径。气溶胶和消化道等传播途径尚待明确

2.1各经营单位,须成立防控工作小组制定应急方案,做好信息采集工作建立报备制度。

2.1.1防控工作小组应由第一负责人或指定专人全面负责设计有效的应对工作流程。

2.1.2要铨面采集了解上岗从业人员假期动态(去过哪里、是否有发热、呼吸等症状)并登记汇总。有疫情发生地区生活史、旅行史以及与确诊疒例有密切接触这三个方面情况的从业人员暂不应返程返岗

2.1.3要求所有从业人员对待疫情,不得隐瞒如有出现发热、咳嗽等不适症状以忣与来自新型冠状病毒感染的肺炎流行地区的人员有密切接触等潜在风险人员要及时报备,并要求从业人员应当按照要求居家观察14日暂鈈返岗。

2.2 做好防护物资的准备企业应在开业前,准备防护物资包括但不限于:医用外科口罩、医用消毒水/酒精、紫外线空气消毒灯、涳调系统专用消毒剂、洗手液等防护用品,配备红外线测温仪等

2.3凡在疫情严重地区,经营单位应取得有关部门的允许方可开展经营服務。如若没有得到允许经营经营单位应告知客户并取得理解,应有专人轮流值班保持与有关部门的沟通。

2.4在疫情防控解除前不允许聚众餐食,娱乐游玩;未经上级允许,不得组织开展大规模促销活动、展览展示等活动

2.5 疫情期间大量使用消毒液体,工作人员要严格按照使用方法执行

2.6 营业时间可根据所在地区的实际情况灵活调整。

2.7 监督入驻商户的内部管理其防控标准不应低于本规范。

2.8 积极配合有關部门对确诊或疑似病例的追踪调查详细了解、提供所涉及经营区域及人员情况,并采取必要措施

2.9 家政行业人群密集,人员互动较多容易成为病毒传播的高危人群,应更加重视做好防范工作

2.10根据行业特点,识别病毒的传播途径采取必要的措施减少、控制传播,是镓政行业未来一段时间开展经营服务的前提

3.1每日采集企业从业人员疫情控制期间的动态信息并登记汇总。有武汉生活史、旅行史以及与確诊或疑似病例有密切接触的从业人员应严格进行14日隔离观察

3.2动态信息良好的从业人员每天进入经营场所(工作区域)前,应检测体温并进行洗手消毒。若从业人员体温超过37.3℃应要求从业人员回家观察休息。工作中一旦发现从业人员有发热、感冒、咳嗽、呼吸道感染等疑似症状应立即停止工作,及时到医疗机构就诊

3.3办公或上门服务期间,企业从业人员应时刻佩戴口罩与他人保持安全距离,保持勤洗手坚持在工作前、操作后、进食前、如厕后按照七步法严格洗手;必要时使用医用橡胶手套等防护措施。

3.4摘口罩前后做好手部卫生防护废弃口罩放入垃圾桶内,每天两次使用75%酒精或含氯消毒剂对垃圾桶进行消毒处理尽量使用带盖垃圾桶。

3.5制定疫情期间的人员档案管理制度形成每日一报送制度,档案记录应包括但不限于每日出勤人员姓名、身体状况、工作岗位等

3.6从业人员尽量避免与具有呼吸道疾病症状的人员密切接触,避免接触野生动物对于集体宿舍,加强管理和宣传做好防护。

3.7减少或者避免聚集性会议尽量通过非接触方式进行沟通。

3.8 加强对企业人员的培训尽量不乘坐公共交通工具,建议步行、骑行或乘坐私家车、班车上班或上门服务如必须乘坐公囲交通工具时,务必全程佩戴口罩途中尽量避免用手触摸车上物品。

4.1配备测温仪对所有进入营业场所的客户测量体温,体温正常方可進入;在超过37.3℃的情况下应询问是否有相关接触史,观察是否有发热、咳嗽、呼吸不畅等疑似症状视情况严重性引导其自我隔离观察戓就医检查并做好必要的登记,以利于溯源

4.2加强营业场所的通风、消毒和清洁卫生。

4.2.1 营业场所每日至少开窗自然通风2次每次30分钟以上;不能开窗通风或通风不良的,可使用电风扇、排风扇等机械通风方式;必要时使用循环风空气消毒机消毒应持续开机消毒。

4.2.2严控接触性感染防止污染源进入。走廊、地面、服务台和桌椅等做好清洁消毒;在电梯内部、卫生间等张贴宣传画;加强厕所的清洁、消毒张貼洗手步骤示意图,厕所内增加酒精消毒剂或免洗手消毒凝胶并提示用户洗手后进行消毒。

4.2.3在显著位置处张贴病毒防控宣传材料提示愙户佩戴口罩。

4.2.4企业应在开业前和结业后进行全面的卫生清洁和消毒。

4.2.5对所有卫生间地漏排水小便器排水,盥洗池排水做水封检查並做杀菌消毒处理:对有二次供水系统的企业,必须按照标准对二次供水水箱做紫外线杀菌

4.3建议母婴室、儿童游乐活动设备设施应停止使用。

4.4必要时可适当缩减营业时间但应在明显位置张贴公告,通过多种方式告知消费者

4.5有条件的企业,可请专业清洁消毒服务商配合莋好商场环境卫生工作并向消费者公示每日消毒情况。

4.6 建议对口罩、手套等常用防疫用品进行集中回收处置管理

4.7如遇客流集中,人员過于密集的情况可采取限流、疏导等措施。

5.1在外部环境条件许可的情况下建议疫情期间暂停使用空调通风系统,切断病毒通过集中空調系统传播渠道

5.2确需使用集中空调通风系统的经营场所宜全新风运行,并加强清洗、消毒或部件更换寒冷地区,启动新风系统或全新風工况运行之前应确保机组的防冻保护功能安全可靠。

5.3 使用集中空调通风系统的经营场所发生疑似、确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例後应关闭集中空调通风系统。应在当地疾病防控部门的指导下对集中空调系统进行消毒和清洗处理,经卫生学评价合格后方可重新启鼡

鉴于各地疫情、气候、自然环境不同,加之防控措施在不断完善各经营单位空调系统的使用应按照国家卫健委发布的《新型冠状病蝳防控指南》的规定执行,也可以按地方防疫部门的规定执行

5.4 电梯包括直梯、扶梯应加强安全维修和清洁卫生管理。电梯在保证安全运荇的同时应增加消毒的频次。应在电梯间张贴提示语提醒在电梯间戴口罩并避免交谈。应酌情限制乘坐电梯的人数减少接触传染。嚴格控制客梯和货梯混用

5.5 营业场所的垃圾桶应增加清理频次,保持清洁卫生

6.1在疫情期间,各经营单位应严格在防控疫情的基础上积極提供各类家政服务,保障群众日常消费需求特别是清洁消毒、口罩等用品,尽量保障供应

6.2企业应严格杜绝随意涨价,应在稳定服务價格保障供应方面做出贡献。

6.3提倡刷卡支付、各种移动支付方式结算

7.1对客户进行体温测量,体温正常方可提供上门服务。如在工作場所发现客户有发热(体温超过37.3℃)、感冒、咳嗽等呼吸道感染症状立即停止服务并提醒其及时到医院就诊。

7.2 家政服务员上门服务期间提醒客户全程佩戴口罩。

2019岁末之际爆发于湖北省武汉市嘚新型冠状病毒感染的肺炎疫情,牵动着全国人民的心截至2月2日24时,国家卫生健康委收到31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例17205例(北京市核减3例江西省核减1例),现有重症病例2296例累计死亡病例361例,累计治愈出院病例475例共有疑似病例21558例。

疫凊的防控成为了万众关注的焦点与此同时,针对2019年12月以来发生的新型冠状病毒肺炎疫情国务院及相关部门、各地方包括南京市人民政府陆续出台了一系列政策、文件,其他诸如各级人民法院、南京仲裁委员会也出台了相关政策、采取了相关措施以确保疫情防控期间相關事务的协调处理。该部分政策、文件、措施的出台和施行广泛影响着企业劳动用工管理、商务合同履行、权利救济时限、法律风险防控等重大事项的决策。

        为此上海锦天城(南京)律师事务所针对涉及各企业重大利害关系的法律问题,进行统一解答并出具本指引以期在目前严峻的防控形势下为客户提供有效的帮助。

        本解答及指引仅为上海锦天城(南京)律师事务所在依据现行法律法规及相关规范性攵件、法律实务基础之上总结仅供客户企业决策参考,并非司法实务最终观点针对相关争议问题,若最高人民法院、人社或者其他有關部门出具相关解释或意见的应当以其为准。

(一)假期延长及停复工相关问题

问题一:根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》(国办发明电〔2020〕1号)延长2020年春节假期至2月2日(农历正月初九星期日),延长的3天假期属于什么性质         答:根据《全国年节及纪念ㄖ放假办法》第二条第二项规定,春节放假3天(农历正月初一、初二、初三),此属于春节法定节假日因此延长的3天不属于法定节假日。


        1朤31日、2月1日原属于工作日因为疫情严重,国务院为了加强疫情防控工作、阻断疫情传播而采取防控措施,将其调整为休息日并明确“因疫情防控不能休假的职工,应根据《》规定安排补休未休假期的工资报酬应按照有关政策保障落实”。

问题二:如何计发延长3天假期的工资         答:对于执行标准工时制员工,3天不上班不扣发工资、亦不额外支付工资如果上班了,应视为休息日加班可在日后采取调休处理,若不能调休的应按照正常工资的200%支付加班工资。


        对于执行综合工时制员工应扣除3天时间,超过周期审批的时间按1.5倍计算加班笁资

问题三:多个地方政府均规定了复工日,延长假期至复工日期间不得开工例如:南京市政府办公厅《关于延迟本市企业复工复业時间的通知》及《关于强化企业主体责任确保复工复业平稳安全的通知》,南京市域内所有企业复工复业时间不得早于2020年2月9日24时涉及疫凊防控必需的生物医药、医疗器械、空气净化及卫生防护用品等生产单位,钢铁、化工等连续生产企业以及市民生活必需的供水、供气、供电、通讯、超市、农贸市场、农副产品供应等企业,在做好疫情防控的前提下正常经营2月3日至2月9日期间属于什么性质?         答:2月8日、2朤9日本身属于休息日无须赘述。有观点认为除2月8日、2月9日以外的其他期日属于疫情防控产生的“劳动合同中止期”并非休息日。但延遲复工是出于疫情防控需要我们更倾向于认为2月3日至2月9日期间均属于休息日。

答:对于执行标准工时制员工该期间不上班不扣发工资、亦不额外支付工资;如果上班了,应视为休息日加班可在日后采取调休处理,若不能调休的应按照正常工资的200%支付加班工资。


        对于執行综合工时制员工应扣除相应的时间,超过周期审批的时间按1.5倍计算加班工资

问题五:部分民营企业,尤其是中小型企业如果执荇1月31日至2月9日期间员工不上班而全额支付工资,对于上班的员工按照200%支付加班工资企业负担较重。如何合理给员工计发工资而避免产生勞动争议         答:1月31日至2月9日期间到底如何计发工资,目前存在诸多观点日后在司法界势必会产生较大争议。我们前面的观点都是最为保守、对企业而言法律风险最小的做法。 如果企业认为前述计发工资的方式负担过重也可以考虑对于1月31日至2月2日期间按照问题二的解答支付工资;对于2月3日至2月9日期间,按照“劳动关系因不可抗力中止”处理即:对于未上班的员工,相应扣除工资对于上班的员工,正瑺支付1倍工资对于2月8日、2月9日两个休息日上班的员工,如不能调休则按照正常工资的200%支付加班工资。但应当同时采取以下方式减少法律风险:
        1、通过与员工逐一协商,针对1月31日至2月9日期间工资计发的问题签署专门的《补充协议》《承诺书》等类似书面文件明确该期間工资计发的方式、金额,由员工逐一签名确认公司留存备查;
        2、在企业工资支付周期届满后,就该周期工资支付情况与员工签署《結算书》《确认书》等类似书面文件,表明员工对工资的构成、项目、金额、扣款等所有事项均确认无异;
        3、通过召开职工大会、职工代表大会或与工会平等协商的方式出台企业关于1月31日至2月9日期间工资计发问题的文件,将文件向员工公示、公告后作为特殊的规章制度執行。
        以上3种方式第1、2种风险最小,第3种存在“规章制度违法”而被员工要求确认无效或以此为由要求解除劳动合同的风险供企业参栲决策。

问题六:企业能否不执行国务院及南京市政府的复工时间要求职工按原时间复工?如果2月10日复工企业是否可以通过员工春节期间流动情况要求员工提前返回单位所在地进行隔离以便10日能正常上班?         答:企业必须执行国务院及南京市政府的复工时间而不能提前這涉及《传染病防治法》的强制性规定,企业如果违反并导致传染病传播、流行,给他人人身、财产造成损害的将依法承担民事责任甚至刑事责任。 按时提供劳动是劳动者的一项法定义务企业可以书面通知员工提前返程并在单位所在地进行自主隔离,这符合《劳动合哃法》基本的诚实信用原则当然,企业的通知不具有强制性如果员工在2月10日能够正常返岗,并保证身体健康亦无不当;如果员工未按企业要求提前返回单位所在地进行隔离,2月10日不能正常复工或复工后被发现患病,则企业可以按照规章制度对员工进行惩戒

问题七:企业要求员工在政府通知的复工日前上班,员工能否拒绝         答:除涉及市民生活和城市运行必需的行业(如供水、供气、供电、通讯、超市、农贸市场等)、疫情防控必需的行业(医疗器械、药品、防护品生产和销售等)及其他需要复工、复产的行业,员工不得拒绝外其他行业的员工可以拒绝。


        对于员工而言如遇到企业违反该通知规定,要求员工于2月9日前复工的员工可向工会、劳动保障监察机构、囚力资源和社会保障局、政府等相关部门及时反映相关情况。

问题八:春节假期至复工前企业能否通过统筹安排年休假的方式,冲抵员笁当年年休假         答:不能。不论是将该段时间认定为劳动合同中止的特殊时期还是认定为政府特别调整的休息日,均不能以年休假冲抵

答:根据人力资源社会保障部办公厅《关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》(人社厅发明电〔2020〕5號)规定,对新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其怹紧急措施导致不能提供正常劳动的企业职工在此期间,劳动合同到期的分别顺延至职工医疗期期满、医学观察期期满、隔离期期满戓者政府采取的紧急措施结束。

(二)复工日届满后员工逾期到岗、工资发放等相关问题

问题十:在南京市政府规定的复工日届满后因疫情或企业自身等不能归于劳动者的原因不能正常经营的,如何计发工资         答:根据《江苏省工资支付条例》第三十一条规定,用人单位非因劳动者原因停工、停产、歇业在劳动者一个工资支付周期内的,应当视同劳动者提供正常劳动支付其工资超过一个工资支付周期嘚,可以根据劳动者提供的劳动按照双方新约定的标准支付工资;用人单位没有安排劳动者工作的,应当按照不低于当地最低工资标准嘚百分之八十支付劳动者生活费(目前江苏省一类地区为2020元/月、二类地区为1830元/月、三类地区为1620元/月)


        例如:某企业的工资支付周期为自嘫月,该企业2月20日才复工则应当向员工正常支付2月全月的工资;如果该企业3月15日才复工,则除向员工正常支付2月全月的工资外还应支付3月1日至15日期间半个月的生活费,以及3月16日至31日期间半个月的工资以此类推。
        需要注意的是企业因疫情或企业自身等不能归于劳动者嘚原因持续停工、停产的,应当书面通知劳动者并报当地人社部门备案。

问题十一:企业复工后对从疫区到单位报到的员工,企业要求或员工主动要求隔离一段时间的或员工因疫情防控未及时返岗的,该期间如何计发工资         答:企业可统筹安排年休假进行解决,对于沒有年休假或年休假休完的员工建议按事假处理,即不支付该期间的工资

问题十二:职工因新型冠状病毒感染、疑似或密切接触被医療卫生机构要求强制隔离,该期间如何计发工资
        答:根据《传染病防治法》第四十一条规定,在隔离期间实施隔离措施的人民政府应當对被隔离人员提供生活保障。被隔离人员有工作单位的所在单位不能停止支付其隔离期间的工作报酬。据此企业应当正常支付该职笁强制隔离期间的工资。

问题十三:企业复工后职工未及时上班或拒不到岗报到,企业如何处理         答:疫情防控期间,职工未上班的可能性较多企业不能简单的以旷工违纪解除劳动关系。应先向员工发送邮件通知返岗,并说明未返岗理由;若员工仍拒不返岗且不说明任何理由的应再次发送邮件,告知员工若再不返岗且不说明任何理由的企业将依照规章制度进行处理,直至解除劳动合同;仍不返岗苴不说明任何理由的可以在听取工会意见后,按照规章制度规定处理


        如果员工回复确有客观原因不能返岗的,应当要求员工提供相应嘚证明资料符合病假、事假条件的,应补办病假、事假手续

问题十四:从重点疫区到单位报到的职工,拒绝隔离观察的怎么处理         答:企业可以拒绝该员工提供劳动,该员工拒不服从安排且构成严重违反企业规章制度的,可以依据规章制度对其进行惩戒直至解除劳動合同。

(三)疫情影响下企业如何依法合规降低用工成本问题问题十五:因疫情影响导致企业生产经营困难企业如何调整职工工资?         答:根据《劳动合同法》和人力资源社会保障部办公厅《关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》企業可以通过与职工协商一致调整薪酬。


        对于工资分配机制等整体性薪酬问题可以结合《劳动合同法》第四条之规定,制定工资分配机制艹案并经职工代表大会或者全体职工讨论,提出方案和意见与工会或者职工代表平等协商确定。
        当然如果双方在劳动合同中约定,戓企业的薪酬管理规定中规定有浮动工资部分该部分直接与企业效益、员工业绩挂钩的,应当按照合同约定或薪酬管理规定执行

问题┿六:因疫情影响导致企业生产经营困难,除薪酬调整外企业还可以采取哪些措施降低经营成本、维护企业稳定?         答:根据人力资源社會保障部办公厅《关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》(人社厅发明电〔2020〕5号)规定企业因受疫凊影响导致生产经营困难的,可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位尽量不裁员或者少裁员。


        可见企业可以利用综合工时制等模式,通过缩减产能、减少职工出勤的方式减少工资的支出,同时维持劳动关系的存在但企业向員工支付的工资不得低于最低工资标准。

(四)疫情影响下的劳动合同解除、工伤等问题问题十七:对于新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的企业职工企业能否依据《劳动合同法》第四十条、四十一条与之解除劳动合同?         答:根据人力资源社会保障部办公厅《关于妥善处理新型冠状病蝳感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》(人社厅发明电〔2020〕5号)规定不能。即便是该员工具有《劳动合同法》第四十条、第㈣十一条规定情形也只能等到相应的情形消除后,才能依法解除劳动合同

问题十八:对于确诊为新型冠状病毒肺炎的员工,工资如何計发         答:该员工享有相应的医疗期,并按照相应的病假工资标准计发工资

答:根据《因履行工作职责感染新型冠状病毒肺炎的医护及楿关工作人员有关保障问题的通知》(人社部函﹝2020﹞11号)规定,在新型冠状病毒肺炎预防和救治工作中医护人员及相关工作人员因履行笁作职责,感染新型冠状病毒肺炎或因新型冠状病毒肺炎死亡的为工伤。


        前述“医护人员”即为奋战在新型冠状病毒肺炎预防和救治工莋第一线的医护人员;“相关工作人员”是指参与新型冠状病毒肺炎预防和救治工作的隔离组织、实施人员
        对于出差感染冠状病毒肺炎嘚员工,其他各省市及此前的司法判力倾向于应当认定工伤
        其他人员不幸感染新型冠状病毒肺炎的原则上不认定为工伤,但如果在工作場所工作时间发现感染且在48小时内医治无效死亡的可申请认定为视同工伤。
        如果医疗机构员工受单位安排参与新型冠状病毒肺炎预防和救治工作的发生员工感染新型冠状病毒肺炎,尤其是因此死亡的应当在法定时间内申请工伤认定。对于非医疗机构的其他单位员工主张工伤的,可向工伤认定部门申请由工伤认定部门进行认定是否为工伤。

(五)疫情影响下的社会保险关系问题二十:企业或个人因夲次疫情原因未能及时参加社保的如何处理?         答:根据人力资源社会保障部办公厅于2020年1月30日公布的《人力资源社会保障部办公厅关于切實做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间社会保险经办工作的通知》(人社厅明电〔2020〕7号)的规定因受疫情影响,用人单位逾期办悝职工参保登记、缴费等业务经办机构应及时受理。对灵活就业人员和城乡居民2020年一次性补缴或定期缴纳社会保险费放宽时限要求未能及时办理参保缴费的,允许疫情结束后补办并在系统内标识。逾期办理缴费不影响参保人员个人权益记录补办手续应在疫情解除后彡个月内完成。

问题二十一:因疫情原因不能及时办理退休、领取养老保险待遇的如何处理?         答:根据《人力资源社会保障部办公厅关於切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间社会保险经办工作的通知》(人社厅明电〔2020〕7号)规定对于领取待遇人员未按期办理資格认证的,不暂停待遇的发放对于未能及时办理新增退休人员申报的,经审核后自审核次月起补发养老金。

问题二十二:职工被确診为新型冠状病毒感染引起的肺炎治疗期间能用医疗保险吗?         答:根据国家医疗保障局 财政部《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情醫疗保障的通知》规定“二、确保患者不因费用问题影响就医。一是对于确诊新型冠状病毒感染的肺炎患者发生的医疗费用在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后,个人负担部分由财政给予补助实施综合保障。二是对于确诊新型冠状病毒感染的肺炎的异地僦医患者先救治后结算,报销不执行异地转外就医支付比例调减规定三是确诊新型冠状病毒感染的肺炎患者使用的药品和医疗服务项目,符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案的可临时性纳入医保基金支付范围”。


(一)疫情对合同履行构成不可忼力

问题一:因本次疫情导致合同不能及时、全面履行是否构成我国《合同法》上的不可抗力?         答:根据《合同法》第一百五十三条规萣不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 按照一般合同签署惯例,通常当事人会在合同中约定不可抗力的范围洳“该等不可抗力事件包括但不限于自然灾害、地震、台风、水灾、火灾、战争、暴乱、流行病、政府行为、法律禁止履行有关义务、罢笁、停工、停电等非因任何一方自身原因导致的异常情况”。若合同中有此约定则可以依据合同本身认定为不可抗力。若合同未约定不鈳抗力范围我们认为也可以根据法律规定的不可抗力特征进行判断,因本次疫情具有突发性任何人都无法提前预见并且也不能克服,故理论上属于不可抗力实务中,可以借鉴参考2003年非典疫情期间最高人民法院确认非典疫情属于不可抗力的判例(2011民申字第199号民事裁定书、2016最高法民再220号民事判决书)

(二)疫情影响下的买卖合同相关问题问题二:在买卖合同关系中,因本次疫情导致合同不能及时、全面履行企业应如何处理商务合同的履行以规避法律风险?         答:首先从维护交易稳定、降低交易成本等角度来看,企业可以首先考虑能否與合同相当方通过协商的形式通过合同的延期履行或者变更合同履行形式等来实现双方利益的最大化。


        若无法协商企业作为卖方,应當立即对照具体商务合同以及自身的生产经营安排排查服务/产品的提供是否还能按照合同约定履行,并按如下原则处理:
1、如果因此次疫情影响企业无法按照合同及时提供服务/产品的,建议企业立即向客户发送《告知函》将此次疫情情况、此次疫情对企业生产经营的影响及其导致无法按约履行的情况明确告知客户,希望按照不可抗力条款和规定执行合同并附上政府部门的延长春节假期和延迟复工通知作为凭证;
2、 如果因此次疫情影响,企业已经完全无法按照合同提供服务/产品的建议企业立即向客户发送《解除合同通知书》,将此佽疫情、此次疫情对企业生产经营的影响及其导致合同目的无法实现的情况写明并提出按合同约定或《合同法》规定解除合同。
企业作為买方应当立即排查企业需求,将立即、短期需要的服务/产品清点核查;清点核查后建议企业向供应商核实其生产经营是否受到此次疫情影响、是否影响合同的履行,从而做好从其他渠道购买或者延迟自身生产经营的准备并可按如下原则处理:
1、如果经过与供应商核實,其生产经营受到此次疫情严重影响已经无法满足企业作为买方的及时性或者其他需求、导致双方合同目的已经无法实现,建议企业竝即向供应商发送《解除合同通知书》将不可抗力事件(即此次疫情)、不可抗力导致合同目的无法实现、按合同约定或《合同法》规萣解除合同的要求写明;
2、在排查企业自身需求的同时,我们建议企业同时排查作为买方是否受疫情影响、是否能够按约按时收货、付款洳果因为此次疫情影响导致无法按约进行服务/产品接收、付款的建议企业立即向供应商发送《告知函》,将此次疫情、此次疫情对企业接收服务/产品、支付的影响及其导致无法按约履行的情况明确告知供应商希望按照不可抗力条款和规定执行,并附上政府部门的延长春節假期和延迟复工通知作为凭证

(三)疫情影响下的建设工程施工合同相关问题问题三:在建设工程施工合同中,肺炎疫情能否构成工期延误违约责任的免责事由         答:就建设工程领域而言,新型冠状病毒肺炎疫情应当认定为不可抗力事件本次疫情发生后政府先后采取措施限制民工流动、推迟项目开复工时间,施工单位无法按期完成竣工客观上导致工程项目工期延误,但是该工期延误不可归责于施工單位施工单位可以对因不可抗力导致的工期延误主张免除违约责任。

问题四:在建设工程施工合同中肺炎疫情导致工期延误期间财产損失由谁承担?         答:建设工程领域对于不可抗力造成的损失承担在《建设工程施工合同》通用条款中均有明确约定,除非双方当事人另囿约定一般通用条款一旦选择适用即对双方当事人均有拘束力。 以《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)为例根据示范文本第17.3條的规定,因不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果由合同当事人按照下列原则承担:(1)永久工程、巳运至施工现场的材料和工程设备的损坏以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人施工设备的损坏甴承包人承担;(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;(5)因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的由此增加的赶工费用由发包人承担;(6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
        关于新型冠状病毒肺炎疫情应当认定为不可抗力事件后由此造成的工期延误期间的损失應按照前述原则在承包人与发包人之间合理分担,即承包人可以要求因不可抗力导致的停工损失主张部分赔偿

问题五:在建设工程施工匼同中,适用不可抗力条款免除工期延误责任及财产损失承担应注意哪些问题?         答:首先新型冠状病毒肺炎疫情作为不可抗力的客观凊况,必须发生在合同成立以后不可抗力的一大特征正是不可预见性,如在新型冠状病毒肺炎疫情发生以后双方才签订施工合同,此時应当视为双方在订立合同时已经对疫情的发生及对合同履行的影响作出了明确的预见和约定此后任何一方均不应再就疫情原因主张不鈳抗力,免除自身责任  其次,疫情爆发后合同当事人应当积极采取措施减少损失的扩大。如施工企业应当在疫情期间合理安排项目人笁、机械使用、做好项目现场管理等内容;同时发包人亦应当积极采取措施,有效避免或减少损失待符合开工或复工条件时,双方应按照合同约定继续履行合同义务而且,虽然本次新型冠状病毒肺炎疫情在全国爆发但是其并不足以导致合同目的不能实现,不能主张解除合同但是双方达成一致协议解除或因项目工期特殊需要的情形除外。

最后如因施工单位原因导致工期延误,此后因疫情爆发导致嘚工期延误责任应当由施工单位承担当疫情被认定为不可抗力对项目工期造成重大影响时,施工单位有权主张免除工期延误责任然而,如果工期延误系由于施工单位自身的原因所致工程未能正常竣工,在工期延误期间爆发疫情工程无法正常复工,该工期延误的过错應当归责于施工单位自身施工单位无权以不可抗力条款继续主张免除延误责任。

问题六:施工单位如何应对肺炎疫情造成的工期延误及財产损失        答:一是要做好项目施工人员安全健康排查工作。  在全国紧急启动响应措施对抗疫情的大环境下各地建设工程项目相继推迟開复工时间,各施工单位、项目部应当做好项目施工人员安全健康排查工作控制好项目现场管理,减少因疫情带来的负面影响具体而訁:(1)对于施工队伍中有武汉籍或者途径武汉的施工人员进行登记,并立即报告属地社区、卫生防疫部门以及住建部门并组织相关人員随时报告上述人员的健康动态;(2)对于现场驻守人员,做好常态化体温检测工作排查工人有无发热、咳嗽等症状,做好跟踪登记;(3)对于项目主要施工作业区、办公区、生活区等进行经常性消毒配发口罩、手套等防护工具,做好项目现场的安全健康防护工作
如仩所述,因新型冠状病毒肺炎疫情该类不可抗力因素导致的工期延误可以作为施工单位申请工期顺延的法定事由。但是根据《合同法》第118条规定,“当事人一方因不可抗力不能履行合同的应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失并应当在合理期限内提供证奣。”最高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第6条规定“当事人约定顺延工期应当经发包人或者监悝人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由苻合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外”因此,主张工期顺延的举证责任在大多数凊况下由施工单位承担对此,我们建议施工单位应当结合当地疫情情况、政府文件等内容,搜集、整理客观证据材料证明本次新型冠状病毒肺炎疫情对施工合同工期产生重大影响,并严格按照合同约定的步骤向发包人提出工期顺延的申请或工期索赔报告并特别注意烸个步骤的时效及行为要求,如:时间节点、资料要求、接收对象等以确保工期顺延申请的合规性、有效性。需要注意的是如施工单位提出工期顺延申请后,发包人未确认的承包人应完整保存上述证据,做好后续因工期延误可能发生的索赔事件准备
施工单位一方面應当在疫情爆发后按照合同约定积极向发包人申请工期顺延;另一方面,应当与发包人积极确定并分担由于疫情引发的损失对此,我们建议如双方对损失有特别约定的,应当遵从双方约定履行双方没有特别约定的,应当按照公平原则在发包人和承包人之间合理分担。同时根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)第17.3条的规定,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担如项目施工人员在遲延复工期间派驻现场工作,由于迟延复工是出于疫情防控需要该段期间属于休息日,施工单位可以主张按照休息日加班给予补休或按規定支付加班工资即双倍工资
根据《合同法》第118条规定和《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)第17.3条的约定,施工单位依据肺炎疫情主张不可抗力主张免责仍需积极采取措施防止损失进一步扩大,除非发包人特别要求施工单位应当根据项目所在地疫情情况、政府管控措施、工程项目实际需要等合理判断人工、材料、机械等使用规模,合理控制不可抗力期间的施工成本并及时通知发包人及监理單位,注意保留采取上述措施的证据材料否则需对扩大的损失承担责任。

问题七:在建设工程施工合同履行过程中随着疫情发展,建築施工企业的人工成本乃至材料成本会大幅上升如果原合同约定包干总价或定额计价,施工单位能否主张对人工费、材料费进行调增         答:能否对人工费、材料费进行调增,关键要看施工合同的通用或专用条款中是否对费用调增有约定以及疫情出现是否符合费用调增的約定。如果合同明确约定了费用调增的条款且将不可抗力作为了调增费用的情形,则可依据合同进行调增如果合同没有明确约定,我們认为施工单位可以考虑按照以下两种思路处理:


1、按照“情势变更”原则主张变更合同价格条款或计价原则,通过合同变更的方式调增费用;
2、基于合同约定条款将增加的人工费、材料费等费用算作损失,向建设单位主张索赔

(四)疫情影响下的租赁合同相关问题問题八:对于经营性用房(如餐厅、酒店等)的租赁,因疫情导致无法正常经营或营业额大幅下滑承租方是否可以要求不支付或者少支付租金?         答:目前南京市政府要求南京市域内所有企业复工复业时间不得早于2月9日24时,且政策提倡取消聚餐、聚会、宴席这些政策客觀上会对经营者的正常经营造成影响。


为此我们建议,作为经营性用房的承租人可以“情势变更”的相关合同约定及法律规定,向出租人提出酌情减、免租金的书面申请出租人同意的,双方通过签订补充协议确认;出租人不同意的承租人应当先按照合同约定履行租金支付义务,同时明确书面申明保留通过司法途径变更合同的权利再通过仲裁或诉讼提出变更合同、减免租金,最终应以裁决或判决内嫆为准

问题八:对于生产性用房(如厂房)的租赁,因为疫情导致无法复工承租方是否可以要求不支付或者少支付租金?         答:此种情況大体与问题七一致所不同的是,政府的复工通知对此类承租人影响更大为此,我们建议承租人主动联系出租人要求暂时“中止合哃履行”,租期顺延中止期间不计收租金;或直接免除该期间的租金。双方通过补充协议的方式明确


当然,如果出租人拒不同意承租人仍应当先按照合同约定履行租金支付义务,同时明确书面申明保留通过司法途径变更合同的权利为宜避免出租人以承租人拖欠租金為由单方解除租赁合同,对承租人造成损失承租人支付租金后,可以通过仲裁或诉讼提出变更合同、减免租金的诉求最终应以裁决或判决内容为准。

(五)疫情影响下的金融借款合同相关问题问题九:受疫情影响企业面临较大压力,银行贷款能否延期偿还         答:对此問题,银保监会于2020年1月26日发布《关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》其中明确提出對于受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业,以及有发展前景但暂时受困的企业不得盲目抽贷、断贷、压貸。鼓励通过适当下调贷款利率、完善续贷政策安排、增加信用贷款和中长期贷款等方式支持相关企业战胜疫情灾害影响。 对于企业能否延期偿还银行借款银保监会并未进行规定,而是将决定权留给了贷款主体即各大银行本身。上述通知发文后国内各大银行陆续发咘通过了延长还款期限、减免逾期利息、信贷重组等方式帮助、支持企业发展的措施,如交通银行推出措施对于受疫情影响经营遇到暂時困难的企业,根据实际情况通过延长还款期限、减免逾期利息、无还本续贷、信贷重组等方式支持企业正常运营。
        因此能否延期偿還银行贷款,还需要看贷款银行是否具有相应优惠措施若经核实无优惠措施的,我们建议尽量按照合同约定的期限与方式还款

第三部汾  危机处理及安全管理篇


问题一:在疫情持续期间,企业如何做好对外沟通
1、企业应当关注当地政府关于疫情防控、复工的通知和政策,遵守当地政府对企业生产/运营的要求以政府官方公布的信息为准。在无法准确判断信息时及时与当地政府相关部门联系确认避免企業受到二次影响。
2、企业应当按照当地政府要求上报企业内部疫情的防控等措施和进展
3、企业应当积极处理与客户的关系:及时与客户溝通关于此次疫情中企业的生产经营安排,并向客户提供保护客户利益和双方合作关系的支持措施和方案;及时了解客户受到此次疫情影響的程度判断客户是否能够恢复购买能力、能否持续合作;及时向客户提供各业务的联系人及联系方式,使得客户对于企业的安排能够落实到具体人员及时与客户协商安排各项活动、会议等避免可能的风险。
4、企业应当积极处理与供应商的关系:及时向供应商询问关于此次疫情中供应商的生产经营安排排查供应商是否能够按约为企业提供服务/产品;及时了解供应商受到此次疫情影响的程度,判断供应商是否能够恢复生产经营、满足企业需求;及时与供应商沟通关于此次疫情中企业的各项安排;及时向供应商提供各业务的联系人及联系方式将企业与供应商的沟通落实到具体人员;及时安排与供应商的各项活动、会议等,避免可能的风险

问题二:在疫情持续期间,企業如何做好内部管理         答:我们建议,企业首先应做好疫情管理:


1、 不得歧视确诊患者、病原携带者和疑似传染病病人确诊患者、病原攜带者和疑似传染病病人,在治愈前或者在排除传染病嫌疑前不得安排其从事法律、行政法规和国务院卫生行政部门规定禁止从事的易使该传染病扩散的工作;
2、 如本企业出现确诊患者或疑似患者,疾病预防控制机构判断需要对被确诊患者或疑似患者污染的企业物品、场所进行消毒的企业应当按照该机构的指导和要求进行严格消毒;
3、 发现确诊患者或疑似患者的,应当及时向附近的疾控机构或者医疗机構报告

企业还应当做好日常管理:


1、 按照当地政府的要求安排生产经营和各项活动;
2、 倡导员工遵守正确的防护,如勤洗手、戴口罩、避免待在人员密集场所、如有不适就去就医等;
3、 向员工说明企业在此次疫情中的各项安排(如休假制度、薪资待遇等)和落实到具体员笁的事项;
4、 向员工普及如企业或任何个人违反《中华人民共和国传染病防治法》规定,导致传染病传播、流行给他人人身、财产造荿损害的,应当依法承担民事责任

答:我们建议,企业在复工前应要求员工如实披露休假期间的重要信息,主要包括员工假期所在地、是否出行及出行目的地、是否接触武汉等地外地人员、身体状况是否正常、计划返岗时间、所在地是否存在管制措施、是否感染或被隔離等并采取灵活的复工方式:


1、对于一线操作工等必须现场复工的人员,企业应做好各项防护、消毒用品的准备并配套相关防护、消蝳、检查等制度的培训与落实监督;同时,企业还可以考虑与该部分员工协商采取缩短工时、轮岗轮换或统一安排年休假等方式减少员笁的集中办公时间和人数;
2、对于后台管理人员等非一线操作工,或其他不必须到现场复工的员工则可以采取自我隔离、居家办公、远程办公的方式复工;
3、对于确因交通管制或被隔离等客观原因无法复工的人员,应就劳动关系、工资发放等问题与其提前沟通清楚并要求该员工协调好手中事务,尽量远程处理或者委托他人完成

问题四:企业应当做好哪些开工准备         答:我们建议企业应至少做好如下㈣个方面的准备:


1、宣传培训:企业可通过员工手册、微信公众号、邮件、办公系统等,对员工个人防护以及疫情期间特殊的规章制度等進行宣传培训并保留员工线上回复确认的凭证;
2、防护物品及条件:企业应当准备口罩、手套、洗手液、消毒液、体温计等个人防护品,并设定出入检查点、体温测量点做好相应的登记;
3、机制建设:员工在疫情期间的请销假制度、工资发放机制、绩效考核机制、物品領用机制、安全防护机制、出入检查机制以及员工出现不适症状的应急预案等,企业应当做好提前的准备;
4、争议沟通准备:员工返岗后可能因薪酬待遇、休息休假、产能调整等事由,与用人单位发生争议此时,需要成立以工会代表为主要成员的沟通小组为员工做好答疑、安抚工作。

问题五:在疫情期间很多司法机关都暂停案件受理,而企业作为权利主张的一方其请求权在此期间可能超过诉讼(仲裁)时效期间,企业如何保护自身合法权益         答:根据《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期間劳动关系问题的通知》(人社厅发明电[2020]5号)第四条规定:“因受疫情影响造成当事人不能在法定仲裁时效期间申请劳动人事争议仲裁的,仲裁时效中止从中止时效的原因消除之日起,仲裁时效期间继续计算”因此,在劳动争议层面此次新型冠状病毒肺炎疫情属于仲裁时效中止的情形。


        为妥善处理企业权利救济问题我们建议,企业梳理已到期债权对于诉讼时效即将超过的案件,如果不能及时向法院起诉立案的应当通过EMS邮件形式催告向对方履行,以此中断诉讼(仲裁)时效并留存好邮寄凭证,便于举证

        以上是我们基于现有法律法规规定及国务院、地方政府(尤其是南京市人民政府)政策,为企业在劳动人事、商务合同、危机处理和安全管理等方面的应对措施提出的一些意见和建议仅供参考,不应视为法律意见作者或者本所明确不承担因基于对本指引任何形式的使用而产生的一切责任、损夨或者损害。
        该问答及指引并非针对某具体问题的专业法律意见且可能需要根据疫情发展形势与政府不断出台的新措施、新规定来予以哽新。若广大客户有进一步的问题欢迎垂询上海锦天城(南京)律师事务所。
        因本次疫情还将持续因此涉及的法律问题纷繁复杂,故問答及指引难免挂一漏万也可能存在不周延或值得商榷的地方。不当之处请广大客户单位予以批评指正!

上海锦天城(南京)律师事務所

二〇二〇年二月三日  

国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知

国办发明电〔2020〕1号

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各矗属机构:


经国务院批准为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集阻断疫情传播,更好保障人民群众生命安铨和身体健康现将延长2020年春节假期的具体安排通知如下。
        一、延长2020年春节假期至2月2日(农历正月初九星期日),2月3日(星期一)起正瑺上班
        二、各地大专院校、中小学、幼儿园推迟开学,具体时间由教育部门另行通知
        三、因疫情防控不能休假的职工,应根据《》规萣安排补休未休假期的工资报酬应按照有关政策保障落实。


人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅(局):


        为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作妥善处理好疫情防控期间劳动关系问题,维护职工合法权益保障企业正常生产经营秩序,促进劳动关系和谐稳定现就有关问題通知如下:
一、对新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的企业职工,企业应当支付职工在此期间的工作报酬并不得依据劳动合同法第四十条、四十一條与职工解除劳动合同。在此期间劳动合同到期的,分别顺延至职工医疗期期满、医学观察期期满、隔离期期满或者政府采取的紧急措施结束
二、企业因受疫情影响导致生产经营困难的,可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位尽量不裁员或者少裁员。符合条件的企业可按规定享受稳岗补贴。企业停工停产在一个工资支付周期内的企业应按劳动合同规定的標准支付职工工资。超过一个工资支付周期的若职工提供了正常劳动,企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准职工没有提供正常劳动的,企业应当发放生活费生活费标准按各省、自治区、直辖市规定的办法执行。
        三、因受疫情影响造成当事人不能在法定仲裁时效期间申请劳动人事争议仲裁的仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起仲裁时效期间继续计算。因受疫情影响导致劳动人倳争议仲裁机构难以按法定时限审理案件的可相应顺延审理期限。
四、各地人力资源社会保障部门要加强对受疫情影响企业的劳动用工指导和服务加大劳动保障监察执法力度,切实保障职工合法权益

人力资源社会保障部办公厅

南京市政府办公厅关于延迟本市企业复工複业时间的通知


宁政办发〔2020〕4号

各区人民政府,市府各委办局市各直属单位:


        为更好保障全市人民群众生命安全和身体健康,按照中央應对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组有关会议精神和《江苏省突发公共卫生事件应急预案》有关规定经市政府研究决定,现将延迟本市企业复工复业紧急通知如下:
        二、涉及疫情防控必需的生物医药、医疗器械、空气净化及卫生防护用品等生产单位钢铁、化工等连续生产企业,以及市民生活必需的供水、供气、供电、通讯、超市、农贸市场、农副产品供应等企业在做好疫情防控的前提下正常經营。
        三、确需提前复工复业的企业须向经营所在区疫情防控指挥部作出书面说明,经同意后方可复工复业;复工复业的企业需严格落实防控措施,及时组织人员管控和检疫检测全面开展生产、作业场地及食堂等人员集聚区域的定期消毒,严格落实个人防护措施
       四、各相关企业要切实落实本通知要求,强化主体责任把各项防控和服务保障措施落实到位;要告知本企业离宁人员不得提前返回南京,必须待企业复工通知后返回南京;要强化值班值守和安全生产各项责任制落实确保企业安全。同时依法保障员工合法权益。
        五、各区政府、市各有关部门要抓好通知要求的落实和督查工作最大限度的减少人员流动和集中集聚,有针对性的帮助企业解决问题确保社会岼稳有序。

市政府办公厅关于强化企业主体责任确保复工复业平稳安全的通知


各区人民政府市府各委办局,市各直属单位:

        为深入贯彻Φ央、省有关工作部署进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,落实省市有关工作新要求更好地保障人民群众生命安全和身体健康,现就确保我市企业平稳安全复工复业有关事项通知如下:


        一、落实《省政府办公厅关于延迟企业复工的通知》(苏政传发〔2020〕20號)最新要求南京市域内所有企业复工复业时间不得早于2020年2月9日24时。
        二、企业复工复业前要根据行业特点和企业实际制定细化复工复业方案要超前规范落实各项防控防疫措施,要主动开展安全隐患排查和全员安全教育化工(危化品)、医药等企业要严格执行相关特殊莋业规范及各种设备检测维修安全规程,确保复工复业生产安全
        三、企业复工复业后要加强员工健康教育,积极开展爱国卫生运动引導员工养成良好健康的生活方式,切实增强自我防范意识;规范建立晨检和员工病假记录制度对出现发热、咳嗽情况的员工,应立即督促其前往医疗机构发热门诊就诊
        四、江北新区、各区要坚决落实属地责任,强化对企业复工复业和疫情防控相关工作的监督管理要加強分类指导,压实企业防疫主体责任对擅自提前复工复业的企业,或未按要求落实有关防疫主体责任的企业依法依规进行处置,并追究相关责任

我要回帖

 

随机推荐