律师加盟热线：400-678-6088
手机找法网
您的当前位置：&&&正文
1.我怎么要求施工队赔偿我的损失（当初合同是我单位跟施工队队长签订的)2.我怎么处理油漆工，他现在一定要我付钱给他，而这钱我也已经给施工队长了。3.我如何阻止油漆工到现场闹事
我是室内装修施工单位，有一个商铺的工程我以总价48000元发包给了一个来自海门的施工队。根据合同的付款方式，当施工队拿到工程款得87％之后，必须将工地完工并移交给我单位。可是在工程进行到后来，施工队借说工地做得亏钱了，他就不做了，人走到海门去了。而我公司已将所有得钱都付清了，现在工程进行到一半，原来得油漆工又来施工现场闹事，说施工队长没有付钱给他，要求我付清施工队欠他得8000元钱，否则让我无法继续施工。而我和客户签定得合约期限已过，必须继续施工直到工地完工，否则我也要支付客户延期款。
提问者：ell***时间： 14:54:111个回答
从理论上来将,你完全有权追究施工队的法律责任，要求其赔偿损失.但关键在于你是否还能找到该施工队,否则起诉无意义.
答：你好！合同双方签订之日，表示合同已成立，但不必然发生法律效力，如双方在合同中约定...
已帮助： 人
答：您好，关键看您的诚意金合同条款是如何约定诚意金的退还条件的？还是约定不退了？这跟...
已帮助： 人
答：按合同约定，如果有约定你有一个月未完成销售额，公司有权取消你分销资格、解除合同，...
已帮助： 人
答：一般是2年的诉讼时效。一直未履行的合同自合同规定的该履行的时间开始视为违约，根据...
已帮助： 人
答：你好，需要按照合同约定处理，违约的可按照下列规定处理，协商不成，可诉讼处理。
已帮助： 人
其他类似咨询
答： 双方达不成协议的话，哺乳期的孩子原则上会判给母亲。如果不在哺乳期法院则会从有利于
答： 交通肇事致一人死亡负主要或者全部责任的应当承担交通肇事罪的刑事责任，可能判处三年
答： 你好，那你就去法院起诉，但是最好等到分居2年在起诉
答： 造成1死，承担事故主要责任以上，要承担交通肇事罪的刑事责任，赔偿受害方取得谅解书
答： 家庭冷暴力不同于传统的家庭暴力取证，冷暴力以精神虐待为主，因此为取证带来了极大程
法律百科专题
热门知识推荐
最新咨询回复
回答：不冲突，走不走保险都不妨碍你维权
回答：您好，可以提起劳动仲裁。
回答：你们合同是符合约定的呢》
回答：申请工伤认定后，按照赔偿标准要求赔偿
回答：有谅解书只是会在量刑时会从轻处罚，但是刑事责任还是要承担的
回答：您好，可以要求单位补偿。
回答：你问的是社区矫正的问题，到时法院会给司法局出具相关手续，你带着手续就可以
回答：这个当然有知情权的。
回答：还本金和利息承担诉讼费执行费等
回答：多久没支付租金，你们合同如何约定的呢？
回答：这种应该是轮班制度的，一般都是合理的
回答：这种事情是违法的。。。。
回答：婚姻存续期间的债务，如果该债务用于共同生活，需要共同偿还。
回答：您好，您可以与对方协议离婚。不能协议离婚的可以向法院起诉离婚。
回答：你们登记结婚了吗？你们何时登记结婚呢？
回答：签了合同吗？签了就按合同办事；没签就协商，如果行不通，而你又非得要回你的
回答：你好，有相关；凭证吗？
回答：你好，可以要求变更抚养权
回答：可以作为起诉凭证的，可以起诉要求还款。
回答：你好，一花式催收、二高额逾期费用、三征信受影响、四被告上法庭。
回答：你好，在此过程中，学校存在过错的，应当与你们一同承担赔偿责任。可致电详询
回答：诈骗罪的情形很多，是合同诈骗还是金融诈骗，或者一般诈骗，同时，要结合金额
回答：您好，您可以根据公司章程或者劳动法要回工资。
回答：您好，交警处有违章记录的，建议您以交警的处罚为准。
回答：如果纯粹是您个人的私章，这种情况还是建议报警备案，并根据实际情况看能否申
回答：您好，兼职不需要兼职证的。任何用人单位不得以任何形式向劳动者收取任何名义
回答：及时取得女方的谅解书，争取从轻处罚。
回答：如果十万元有借条，可以以借款名义起诉。
回答：判决是什么时候下来的？
回答：你好，应当及时报警，要求返还车辆。
回答：之前签过购房合同吗。。。。
梁静飞律师
为您推荐地区及电子商务专业律师、优质电子商务法律咨询、优质电子商务法律知识等内容，如果有法律纠纷寻求帮助，可以在线！
地区律师：
热门城市律师：
电子商务法律咨询：
电子商务法律知识：我是一个挂靠别人公司的承包商（公司以授权给我并且有公司资质），包给一个无资质的清包小老板，我有与他有-找法网（findlaw.cn)
我是一个挂靠别人公司的承包商（公司以授权给我并且有公司资质），包给一个无资质的清包小老板，我有与他有
我是一个挂靠别人公司的承包商（公司以授权给我并且有公司资质），包给一个无资质的清包小老板，我有与他有合同约定，签订内容大概是：以标明单价为依据，以实际做完工程量为基础，竣工验收交房之后给予他结算，结算到百分之九十五，扣百分之五的质保金，两年没问题后给予结算剩余工程款，合同约定是中途不服从管理，煽动闹事，没竣工，中途撤场，不干了，我与他签订是拒付剩余工程款。我想咨询的是但是他现在工程还没竣工，现在不干了，撤场，清包老板工人现在问我要钱，原因是清包老板由于工人使用不当，工人不服从他现场管理人员的安排失误，偷奸耍滑，不按施工秩序出现窝工，工人没有责任心、盲干、乱干，提前下班，迟到上班，干活期间玩手机偷懒不干活，严重不符合我们工作时间，导致工程亏损，做出来的工程造价远达不到实际发生的人工费，他的工人找不到他们清包老板，打电话也不接，工人现在强制性要我们给予他们结算，请问律师像这种情况，我该怎么办，用去法院打官司吗？
可以向劳动局投诉。
我也去劳动局咨询了
说主要还是协调
可能性的话要做些补贴
但是现在发生的人工费远超我该给他的工程款
免费快速咨询，获得专业律师解答！
当前律师在线 3689 人今日律师解答 5074 条
其他类似咨询我属于某工地的分包班组，中途都是口头协议没有签合同，年底的时候老板都说没拿到钱叫我们等几天，一次..._百度知道
我属于某工地的分包班组，中途都是口头协议没有签合同，年底的时候老板都说没拿到钱叫我们等几天，一次...
我属于某工地的分包班组，中途都是口头协议没有签合同，年底的时候老板都说没拿到钱叫我们等几天，一次次骗我们，到如今明天都过年了我们还在等。他却说没得钱要不就不接电话，我们打了很多政府部门电话都把我们当踢皮球一样，请问我们还有什么办法更有效一些...
我有更好的答案
你的情况属劳务分包。1、你可以收集工程是你做的证据来往信函、等，先找分包事给你的人。没用再找总包单位协商对其施加压力。2、找劳动局、建设局会记总包不良记录。3、起诉（虽无书面形式签订但成为事实合同）。
采纳率：70%
媒体曝光，尽量找政府解决，
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
签合同的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。在北京顺义建筑协会组织的《建设工程结算纠纷法律实务》讲座稿_王文杰律师_新浪博客
在北京顺义建筑协会组织的《建设工程结算纠纷法律实务》讲座稿
在北京顺义建筑协会组织的《建设工程结算纠纷法律实务》讲座稿
谢谢各位！
前几天，刚从鄂尔多斯回来，帮助顾问单位追要工程款。去之前，我以为那个地方到处是牛羊，去了才知道，原来到处是楼房。
一个小区20几栋楼，到了晚上，一栋楼不会超过三盏灯，不同程度的烂尾楼随处可见。开发商说要钱实在没有，我因为非法集资正在取保候审阶段，要房子的话，可以把整个小区给你，但是你把差价给我。房子卖不出去，优先受偿权没法实现，大部分都是垫资施工的，施工企业的风险在不断扩大。
我本人来自北京大成律师事务所。这位是赵亚光律师，是我的合作伙伴，也是一位很优秀的律师。
我们两个都是【北京律协】【建设工程法律专业委员会】的委员，最近我们这个专业委员会正在跟【北京市建筑业协会】合作起草《施工企业法律风险防范指南》，目前已经进入调研阶段。借这个机会为【我们这两个机构】和【我们做的这些事儿】做个广告。这个《指南》的框架是从业务承接、施工合同的签订、业务分包、施工阶段、竣工验收、结算阶段、纠纷处理等【不同阶段】可能出现的法律风险点进行识别，然后有针对性的采取相应的防范措施。到《指南》的正式发布，估计要用一年的时间。在座的各位有什么好的建议也可以告诉我。
我个人在建筑领域做了近20年，亲自处理过造价纠纷；质量纠纷；工期纠纷，以及其它跟工程项目有关的各种纠纷，包括仲裁、诉讼和非诉讼。
今天我想用70个实务案例来进行讲解交流。可能从单个的案例来看，都不是很复杂，但是涉及到招投标、合同签订、履行、解除、违约、索赔、签证、价格调整、结算等各个阶段的法律问题，每一类问题都会涉及企业的重大利益。这些简单的问题深入到企业管理的各个环节，构成我们企业管理的基础，和企业的盈亏有直接关系。请看课件：
1.施工合同因无资质而无效，如何结算？
【典型判例1】2003年4月8日，新成公司与孙某个人签订《降水协议》，约定由孙某为高德广场承担降水工程。降水工期以工程进度需要按实计取，打井费用=合计打井米数x
130元/米，降水费用=实际降水天数x
25元/天x打井数，工程造价为两项费用之和。在所有管井打设完毕后，发包人一次性支付乙方管井施工费用。对于降水费用，发包人按照实际降水天数，每月支付一次。协议签订当日，孙某组织施工人员进人现场，进行降水工作。施工中共计打井37眼，
每井深度10米，依约进行24小时不间断降水。截至2006年2月9日降水工程完工，共计降水施工1050天。高德广场已于2005年3月18日验收合格。
施工过程中，新成公司向孙某支付了管井施工费用，对于降水费用，新成公司存在多次拖欠现象。经孙某索要后，新成公司陆续支付降水费用215000元，远远低于其应实际支付的费用。工程竣工验收合格后，孙某多次向新成公司索要工程款，新成公司均未予理会，造成孙某80余万元工程款无法收回。孙某遂提起诉讼，请求法院判令新成公司支付其拖欠的工程款及相应利息，新成公司则主张孙某不具备施工资质，施工合同无效。
【律师解读】
这是一个因无资质【合同无效的案例】，应该是包工包料的工程。
没有资质而无效是最高法院以《司法解释》认定的施工合同最典型五种无效合同之一；五种典型情形包括：【资质、挂靠、转包和违法分包、应当招标而没有招标】；另外还有两种情形，【没有规划手续、低于成本价中标无效】而签订的施工合同通常也被认定为无效。
【本案涉及主要问题】
无效合同如何结算？&
&&&最高院原则：质量合格，参照结算。如何参照？没有说明。
实务中，参照，只作限制性解释，只限计价条款：定价、调价、结算条款，不参照其它。
对双方约定的计价方式和计价标准：如定额计价、清单计价、市场价、估算价，只能按照，不能改变，除非双方约定不明，可以按照《司法解释》第12条的规定确定计价方式。
&&&根据我的实践总结，【参照】具体主要是以下情形：
1）按照约定结算，不扣除任何费用；直接费、间接费、利润和税金都支持；上海、北京法院坚持不扣任何费用原则。北京高院有明确的指导意见。【所有无效情形】
2）按照约定结算，扣除部分费用，如管理费或者部分管理费；【没有资质或者资质不够的无效合同】&
& 3）按照约定结算，没收已经取得的利润和其它非法所得；
【只限非法经营或者转包】
4）按照约定结算，扣除管理费、利润和税金，但不没收； 【一般是对没有资质的包工头】
5）据实结算。主要是针对总价合同，包而不死的。【据实结算对承包方的最大好处是漏项、偏差、错算都能找回来】
6）个别法院认为只要是无效的合同，都可以据实结算。这不是主流观点，离《司法解释》和双方约定的方式比较远。
7）以上几种方式的组合。这都是法官的自由裁量权。
8）未完工程的结算：总价合同与单价合同。总价：按比例，考虑中标下浮率；单价：工程量据实结算，单价有下浮率的话，也要算进去。
9）无效合同结算协议书的效力。有效的，因为符合处理无效合同的原则，折价补偿。
【我本人比较赞成第一种方式，只要质量合格，无效合同做有效处理，不扣除任何费用，符合资质制度的目的，是最好操作的方式】，对其他方式有几点质疑：
&1、扣除费用的归属：扣除的利润、税金、管理费留给了发包人，这是不公平的。&
&2、税金：税金属于国家，应该申报纳税。也是可以申纳税的，国有资产流失。
&3、利润数额如何确定？根据计价方式：定额计价、清单计价好算，但是其它计价方式呢，比如估算价？可能还要作利润鉴定。
【无效合同风险提示】有两个问题：第一是施工企业要关注项目的合法性，保证合同有效。我们国家从法律角度约束一个工程项目是从《城乡规划法》开始的，一个项目如果不符合城乡规划，就没有合法身份。如果因为项目不合法，结算、优先受偿权都要受影响。第二个问题，判断一个项目是不是强制性招标的，依据的是《招投标法》及《条例》，还有国家发展计划委员会《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，《司法解释二》规定，地方有强制性规定的，必须依照。作为施工企业，以后投标时要注意收集地方的、行业的强制性规定。
我们现在看看这个【典型案例1】怎么结算？
孙某无资质，合同当无效，但工程质量合格。【法院判决支付工程款，不扣除任何费用】。
2.应当招标而没有招标导致合同无效如何结算？
【典型判例2】
2000年12月29日，济慈教育集团与建功集团签订建设工程承包合同，约定济慈教育集团将济慈中学一标段的全部土建工程和水、电、卫安装工程发包给建功集团施工，暂定造价1650万元。2001年2月10日，双方通过招投标又签订建筑施工合同。合同签订后，建功集团进场施工。2001年9月6日，济慈教育集团以保证正常的教学秩序及在校师生的安全为由，通知建功集团:要求在9月14日前完成对遗留工作的扫尾工作及存在严重缺陷的修补工作，并撤离全部施工人员，到期末完工的工作由济慈教育集团统一调度处理。
&&&&施工期间，济慈教育集团先后共支付建功集团工程款9692285元。
2002年4月15日，市建设局发出市建设(2002
43号文件，认为在济慈教育集团的教育楼等工程项目招投标过程中，没有发放招标文件，没有接收投标文件，没有成立评标委员会，没有开标及评标，整个招标过程缺少必要的法定程序，宣布济慈中学教育综合楼等工程项目施工招投标结果无效。
工程大部分已投人使用后，济慈教育集团一直拖欠部分工程款未支付。
&&&&之后，济慈教育集团以施工合同无效为由，要求从拖欠的工程款中扣除建功集团应得的利润，双方未能协商达成一致，建功集团遂向法院提起诉讼。
【律师解读】
这也是一个无效的案例，五种典型情形之一，《施工合同司法解释》规定的五种典型情形之一。
中标无效，导致合同无效。
但是施工方施工具备资质，只是违反了订立合同的程序，不属于非法经营，同时具备纳税主体资格，不应扣除任何费用，全额支持。
法院判决：支付全部工程款，包括利润和税金。
3.超越施工资质范围承揽工程导致合同无效如何结算？
【典型判例3】
1992年7月11日，松高建工成立。同年7月25日领取企业法人营业执照，工商部门核准的经营范围中有道路工程施工项目，但我们的资质级别不够。
1992年10月，某开发区与松高建工签订((市政道路施工合同》，约定由松高建工承建开发区内梅岭路21公里和双港大道26公里的道路工程，包括路基土石方、排水涵管、铺筑水泥混凝土路面等。1992年10月1日至12月31日完成路基土方工程，1993年9月30日完成水泥混凝土路面工程。合同还对工程费用支付和奖惩等作了规定。
1992年10月1日，松高建工进场施工，完成了两条道路的路基土石方和排水涵管工程，但没有做铺筑水泥路面工程。
1992年12月至1993年2月，开发区已累计支付工程款549.4万元。该省价格认证中心对已完工程进行鉴定，松高建工完成的工程量价款为808.6万元。
&&&&在施工期间，松高建工也没有升级施工资质证书。双方对工程款结算金额发生争议，协商不成后，松高建工遂诉至法院，请求开发区偿付工程款及逾期付款利息。开发区提起反诉，要求松高建工承担逾期完工而造成的54万元的经济损失。
【律师解答】
超越资质范围，合同无效。存在一定范围内的非法经营，可以没收部分利润。
法院判决：业主支付工程款。承包人无需赔偿预期竣工损失，发包人也无需支付欠款利息。
4.转包导致合同无效如何结算？
【典型判例4】
1999年4月15日，新春县入民医院与活水县建筑公司签订了兴建一幢急诊楼和宿舍楼的建设工程承包合同，由建筑公司包工包料。合同订立后，建筑公司将宿舍楼的施工任务包给了达城乡工程队，院方施工现场的代表发现后并未加阻止。工程完工后，院方与浠水县建筑公司一起对急诊楼和宿舍楼进行验收，验收时发现宿舍楼质量低劣，多处墙皮脱落，根本不符合合同约定。院方要求建筑公司返工，并赔偿损失。建筑公司则称该宿舍楼是由达城乡工程队施工的，当初转包时院方并未制止，应视为同意，让医院去找工程队。而这个乡工程队是几个农民临时拼揍起来的，一无资金，二元技术人员，更没有施工资格证书，没有承包工程的资格，且已解散。医院没有办法，只好到法院起诉了建筑公司。
【律师解答】
转包合同无效，也是七种典型合同之一。
转包一般分两种情形：
1、转承包人没有资质或者超越资质范围。按约定结算，可以没收管理费和利润。
2、转承包人有相应资质，合同虽然无效，但不存在非法经营问题，按照约定结算，不扣除或者没收任何费用。
本案是存在质量不合格问题，结算的前提是质量合格。要结算，先把质量整改到合格。否则，不具备结算条件。
法院判决：通过质量鉴定，判决扣除维修费。施工队没有资质，没收施工队已经取得的利润，没收建筑公司已经收取的转包费用。
5.违法分包合同无效如何结算？
【典型判例5】
2003年1月1日原、被告双方签订一份建设工程施工合同，被告现代路桥公司将其通过竞标取得的319国道B6标段中的沙市中桥工程，以75万元的工程总价款分包给不具备相应施工资质的个人王冬秀施工建设。合同签订后原告组织人员施工建设，2007年12月1日该工程通过319国道井永段工程指挥部的竣工验收，经鉴定该工程质量等级为优良。但现代路桥公司在支付部分工程款后对剩余的11万余元工程款拒绝支付。在多次催付未果后原告【王冬秀】将被告【现代路桥公司】诉至法院要求被告支付剩余工程款及其利息。
&&&&&&一审法院审理后认为，被告将该工程分包给不具备相应资质的原告进行施工建设，其行为违反了法律的强制性规定，属违法分包，因此，原、被告之间的签订的合同无效。虽建设工程施工合同无效，但是该工程已经竣工验收合格，原告要求被告支付剩余工程款的请求符合相关法律和司法解释的规定，应当予以支持。
&&&&&3月29日，江西省永新县人民法院一审判决一起建设工程合同纠纷，判令被告江西省现代路桥工程总公司在判决生效后三日内一次性支付原告王冬秀剩余工程款11万余元及从2007年12月2日起的银行同期贷款利息。
【律师解答】
违法分包导致合同无效。
法院判决：支付工程款，并支付从竣工合格后第二天以后的利息。
6、低于成本价中标，合同的效力？
【典型判例6】
2005年11月，武昌一所高校为建设学生公寓对外进行招标，并规定：若投标人的投标报价高于“拦标价”的，为废标。湖北某建筑公司参加了其中C栋楼的招标，最终按照校方的拦标价632.4元进行投标并中标，双方签订了施工合同。2005年8月，该工程竣工交付，但建筑公司申报结算价远高于中标价，双方因此产生争议，建筑公司向洪山区法院提出诉讼，以校方行为违反《招标投标法》为由，请求判决双方签订的施工合同无效并据实结算工程款。一审法院委托的鉴定机构司法鉴定结论显示，涉案工程单方造价为829元，法院遂认为学校公布的“拦标价”低于成本价，而某建筑公司以低于成本价的报价竞标，违法了相关法律规定，判决双方签订的施工合同无效。校方不服一审判决，上诉至市中级人民法院。后市中院作出判决，撤销洪山区法院的一审判决，驳回某建筑公司的诉讼请求。某建筑公司不服市中院的判决，向省高级人民法院申请再审。省高级人民法院作出终审判决：维持市中院的判决。
【律师解答】
低于成本价中标无效，法律有明确规定，但是低于成本价合同是否有效，实务中有争议。
争议来源于司法解释，效力性规范还是管理性规范。
法院判决：一审认定无效，二审认定有效，再审认定有效。三级法院认识不一致。这是2005年的判决。
最高人民法院的态度是，低于成本价合同无效。观点出自《2011年最高院民事审判会议纪要》。
【分析】施工方诉讼思路是错的：
&&&&法律规定低于成本价中标无效的目的是为了保证工程质量，目的在于签订低于成本价的合同。不是为了干涉价格。质量已经合格了，再去考虑效力已经没有意义了。
&&&&该案是总价合同，总价合同是在一定工程范围内包死的，在包死的范围内总价不变。这个案件包死的范围是很明确的。可以直接参照结算，无需据实结算。
7.工程未取得规划许可证和工程规划许可证，合同效力？
【典型判例7】
1997年1月20日，秀明房产与展鑫建筑签订《建设工程施工合同》，约定:由展鑫建筑承建宾馆改造工程，总造价暂定为3400万元;1997年1月至3月，秀明房产分三次支付预付款2300万元，工程款付至70%时停止付款，尾款于完工后三个月内付清。
&&&&工程未经立项批准，未取得规划许可证和施工许可证。合同签订后，展鑫建筑进场施工。由于秀明公司未按约支付预付款，展鑫建筑垫资施工。1997年7月2日，秀明公司向晨鑫建筑出具了《关于前期工程造价的确认书》，确认晨鑫建筑已垫资310万元。
1997年10月12日，因秀明房产修改设计方案，双方在原合同基础上签订了《施工合同补充协议》，约定:秀明房产在合同签订后一周内付工程款700万元。10月14日，秀明房产付款600万元。
&&&&施工过程中，秀明房产仍未取得施工许可证。1997年12月18日，建设局颁发了《临时施工通知》。
之后，因秀明房产拖欠进度款，工程停工。双方就已完工程款结算问题产生争议，协商未果后，秀明房产向法院提起诉讼，要求确认合同无效，由晨鑫建筑返还工程款600万元及相应利息。展鑫建筑提起反诉，请求秀明房产支付拖欠工程款，并支付相应利息。
【最高院2000年判决】
【律师解答】
《城乡规划法》规定，不管是划拨土地项目还是出让土地项目，都必须取得用地规划许可证和工程规划许可证。否则违反了《城乡规划法》强制性的规定。但是施工合同是否有效，并没有明确规定。实务中有争议。
&&&&《施工合同司法解释》征求意见稿有，没通过；这次《司法解释二》又列进来。
&&&&《2013施工合同范本》要求填写【立项批文】，有助于施工企业了解项目的合法性。如果能填写规划手续会跟好，因为有了立项批文项目不一定是合法的，我们国家从法律角度规范一个项目是从《城乡规划法》开始的。
&&&&关注项目合法性，对施工企业的意义：合同效力审查、工程款支付、优先权保护。
&&&&【程序和诉讼请求】这个案件，业主起诉了施工方，要求返还已支付的600万工程款，施工方反诉要求支付已完部分的工程款。
&&&&业主诉讼请求有问题，浪费诉讼费和律师费。因为即使无效，也应支付工程款，即使质量有问题，也只是扣除部分工程款。
&&&&施工方反诉是对的，反诉才可以提出支付工程款的请求。
【最高院认定并判决】：合同无效，开发商与建筑企业按照7:3比例承担履行无效合同所造成的损失。
上面讲的是无效合同的结算，顺便说一下【无效合同的工期和质量保修责任】
《司法解释一》对无效合同的结算有了原则，质量合格，参照结算。
《司法解释二》征求意见稿：对无效合同的工期和质量保修责任，规定了处理原则。《最高院司法解释二》“质量合格，工期、保修责任按照合同约定履行，法律有禁止性规定的除外。”所谓禁止性规定，我的理解，比如没有资质，就不能履行保修责任，只能折价赔偿。具备相应资质的，可以承担保修、工期责任。
8.甲方代表变更计价方式的签证是否有效？
【典型判例8】
1994年9月2日，宏富开发与联和建筑签订《建设工程施工合同》，该合同约定:1994年9月10日开工，1995年8月10日竣工;土建工程按《黔南88估价表》补充“91-269”文，安装工程按全统安装定额90价目表补充“91-269”文，审定的施工图预算加减现场签证，加设计变更增加的工程量为最终价款;如当地定额主管部门有新标准、新规定，按新标准、新规定执行。
1996年3月28日，工程正式开工。
&&&&合同履行期间，联和建筑与宏富开发驻工地代表曹某等人经协商，决定土建工程按93定额加套95-122号文，安装工程按90定额加套95-122号文报工程进度。
&&&&从1996年4月27日起至工程竣工，联和建筑按上述定额所报的工程价款结算表，现场施工负责人及施工人员均签字认可，并加盖了宏富开发的公章。宏富开发开具给联和建筑的物资调拨单亦均按93定额计价。
1998年7月17日，宏富开发收到了联和建筑提交的工程结算书，但未批准或提出修改意见。
1998年9月8日，联和建筑向法院提起诉讼，请求工程按双方商定后的定额进行结算，由宏富开发支付工程欠款及逾期给付的违约金，并赔偿延期开工的损失。
【律师解答】
合同签订了一种计价方式，履行合同中，甲方驻工地代表和施工方协商，变更了计价方式。后结算时甲方不认可这种变更。该变更是否有效？
分两种情况：
1、招投标的工程
1）强制性招投标工程，违反《招投标法》第46条规定，实质性变更无效。
2）非强制性招标工程，但采用了招投标程序签订施工合同。无效，理由同上。
2、非强制性招投标工程，直接签合同。
本案曹某是驻工地代表，只要没有限制性授权，就是职务行为。签证不违反法律、行政法规强制性规定。
【法院判决】认定签证有效。
9.让利结算后反悔能否获得支持？
【典型判例9】
1993年9月1日、1994年4月10日和同年5月1日，长林建筑与仁达房产签订三份《建设工程施工合同》，约定由长林建筑承建春阳小区三栋住宅楼，工程按全民三级施工图预算加系数和有关文件进行结算。
1993年8月、1994年6月，工程开工。1994年12月末和1995年12月末，工程分别竣工，并交付使用。仁达房产在工程竣工后迟迟不作结算，长林建筑多次催告也没有结果。
1997年5月12日，急于想得到工程款的长林建筑，鉴于仁达房产“即行结清”的承诺，作出让步，按每平方米造价560元与仁达房产进行了结算。双方均在该工程结算表上签字盖章。
1997年10月23日，长林建筑向仁达房产发出催款通知，但仁达房产仍未付款。
1998年4月，长林建筑向法院提起诉讼，诉请判令仁达房产给付工程款及其利息，撤销双方于1997年5月12日签订的工程结算书。
&&&&诉讼过程中，经法院委托造价鉴定，确定该工程平均每平方米造价688.5元，每平方米造价比双方自行结算价高128.5元。其中14号楼每平方米造价为700.9元，16号楼每平方米造价698.46元，6号楼每平方米655.37元。
【律师解答】
关于让利的法律效力分两种情况：&
1、招投标的工程
分三种情形：
1）投标人投标让利，作为投标文件的内容之一，有效；&
2）中标后，签订合同时让利，无效；违反《招投标法》第46条规定，构成实质性变更。&
3）结算时让利，有效。&
2、非强制性招标的工程，直接签合同。在各个阶段的让利，一般都是有效的。
从法律角度讲，结算书的法律性质是一份合同。
【推翻途径有四个】：1、协商；2、诉讼—申请撤销或者变更，如果够成显失公平、重大误解；3、起诉，要求按照《合同法》认定无效；4、按照《招投标法》第46条认定让利无效。&
【法院判决】法院通过造价鉴定，鉴定价格比结算单价高出128元，法院就此认定显失公平。
【我认为这个案件对现在没有借鉴意义】理念不一样了，现在是清单计价，完全是通过市场形成价格，只要反映的是意思自治就是公平的，没有像定额那样的比较依据了。
这个案件虽然没有借鉴意义，但是【这个案例给我们一个启示】，如果我们想办法把不得已让利的过程记录下来，比如录音等等，或者把让利条件写进结算书，如果不能按约定履行应该回到让利前的状态，或者把让利的额度作为违约金写进合同，对施工方是有利的。
10.事后签证的法律效力问题&
【典型判例10】
1995年7月31日，中通二建与峰创公司就荣创大厦工程签订建设工程施工合同。合同约定了有关工程质量要求与处罚办法、结算依据、合同价款及支付方式等，工程造价暂估为人民币2800万元，执行《93定额》及其当地造价主管部门颁布的文件规定并以经审定竣工结算报告作为结算依据。
1995年8月，工程开工。1998年9月25日，工程通过竣工验收。
&&&&1998年12月15日，工程筹建处会同现场监理部对两年前施工的围护桩水平支撑因变更增加的工程量补做了签证。
1999年2月1日，中通二建与峰创公司就结算问题达成补充协议，约定:在结算前，对施工过程中手续不全之处采用补签证的方法解决。
&&&&但在竣工结算过程中，发包人认为上述事后签证不能反映当时施工的真实情况，没有效力，不能作为结算依据。中通二建认为应作为结算依据，双方屡次协商未果后，中通二建向法院提起诉讼。
【律师解答】
本案事后签证有效：理由如下：
1、没有那一条法律规定说事后补签是无效的，签证所代表的是双方对某项基本事实的认可，可以在当时认可，也可以在事后追认，这是法律允许的。只要符合基本事实，就是有效的。
2、本案合同有约定可以补签手续；
3、业主和监理都有签字；
4、业主认为没有反应真实情况，应该举证；
5、事后补签符合工程惯例。实务中，经常有这样的情况，事后或者结算时补充一些手续，这种补充也是对施工资料的一种完善，因为这些东西要备案的。
【本案发包方认为事后签证要求认定无效的理由没有法律依据】
【推翻途径有四个】：1、协商；2、诉讼—申请撤销或者变更，如果够成显失公平、重大误解；3、起诉，要求按照《合同法》认定无效；4、按照《招投标法》第46条认定让利无效。&
很显然四种情况都行不通。
【法院判决】：事后补签的法律性质属于双方对前头行为的追认。只要反映的是客观事实就应该没有问题，是有效的。
【提一个问题】如果双方约定了严格的签证时限，施工方没有在时限内提出签证要求，是否丧失权利？我认为，不丧失。《司法解释》：虽然没有签证或者签证无效，但是我能证明是发包方同意我施工的，就可以。
11.发包人以【价格过高】为由否认签证的效力？&
【典型判例11】
1996年，启迪建筑和鸿途房产签订了公寓工程施工合同。
&&&&施工过程中，因为双方合同中约定适用的定额中没有墙面批嵌价格的规定，启迪建筑根据合同约定的定价方法及建筑市场通常做法，向鸿途房产报了单价分析资料。1997年8月2日，鸿途房产在启迪建筑报送的单价分析表上盖章确认。
1998年10月，工程竣工验收合格后，交付鸿途房产使用。
1999年启迪建筑向鸿途房产送交了竣工结算书及相关资料。竣工结算过程中，鸿途房产认为批嵌价格过高，要求调整批嵌价格，并坚持如果启迪建筑不同意调整价格，就不结算、不付款，还提供了2001年5月15日上海定额总站发布的关于《装饰工程107胶白水泥满批二遍预算定额》通知，要求按该通知调整批嵌价格。启迪建筑认为鸿途房产所称价格太高，缺乏事实依据，在批嵌施工中，其所使用的白水泥、胶水、石膏粉等均系高品质材料，并采用了高级施工工艺，施工质量一流，其所花的成本符合当时的市场价格。
&&&&双方就该问题未能协商一致，导致工程一直未能竣工结算。
2002年8月，启迪建筑向法院提起诉讼，要求鸿途房产支付拖欠的工程款。
【律师解答】
【签证的法律性质】签证的法律属性是合同，通常叫补充协议。之所以叫补充协议，是因为签证是在大合同项下的补充内容，签证的作用，既是合同，也是履行合同的凭证。
【按照《2013计价规范》，现场签证是指发包人现场代表（或其授权的监理人、造价咨询人）与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所做的签认证明。】一般情况下，签证无需盖章，只要现场代表和监理签字就可以，如果合同有特别约定的除外。
所谓价格过高，站在法律角度来看，应该从显失公平或者重大误解角度来理解。要想推翻，应该要求撤销或者变更，法律依据是《合同法》第53条。
这个签证是有效的，主要是以下几点理由：
1、本案双方是根据单价分析表上盖章确认的单价确定的，而且是在没有相应定额的情况下商定的，过程和原因都很清晰、明确，符合要约和承诺的规定；
2、达不到显失公平的程度，也不存在欺诈、胁迫、乘人之危等情形；&
3、内容客观真实。&
4、要求以“上海定额总站发布的关于《装饰工程107胶白水泥满批二遍预算定额》通知调整批嵌价格”。没有法律或者合同依据。
5、市场经济条件下，法律不直接干涉合同价格。价格高低是合同双方的事情。按照《合同法》规定，法律对合同价格的干涉只有两种情形，一是情势变更，二是双方对价格约定不明确的情况下。
【因此】是双方充分协商后签订的，而且是依据原合同中的计价方法签订的，没有违背大合同的原则，且加盖了发包方的印章，签订符合要约和承诺的要求，因此是合法有效的。
【法院判决】：签证有效。&
【如何推翻签证】从《合同法》角度讲，如果发包方想推翻这个签证：有四个途径；
一是双方协商变更；二是行使《合同法》规定的撤销、变更权，在一年内向法院或者仲裁机构请求撤销或变更，理由是显失公平或者重大误解。这个一般很难做到，因为显失公平没有标准；再者公平原则是在意思自治原则之下的一个原则，不管多么不公平，是你自己做出的决定；想推翻违反诚实信用原则，诚实信用原则也是很高的一个原则，而且是总则；三是依据《合同法》第52条要求认定无效。四是从《招投标法》第46条着手，看看计价行为跟合同比较是否存在实质性变更。
从这个案件来看，都走不通。
12.发包人以【高估冒算】为由要推翻已达成一致的结算书，怎么办？&
【典型判例12】
1992年6月13日，长城开发与启航建工签订施工合同，该合同约定工程承包范围是化工码头、杂货码头及驳岸工程，工程总造价为1695万元，在承包范围内包干使用，包工包料。
1992年7月15日，启航建工进场施工。
1992年10月8日、9日，长城开发与启航建工召开会议，以会议纪要形式对化工、杂货码头标外增加项目进行了约定。设计单位没有列为参加单位，启航建工、长城开发及其上级单位港务局参加了会议。
&&&&该份名为((设计修改补充会议纪要》的文件，实际上是一份工程发包合同。该纪要约定:标外增加项目包括管道支架、化工杂货码头值班平台以及围堰工程，启航建工根据施工图纸计算工程量，编制预算;设计修改部分由启航建工编制预算后报长城开发修改。
&&&&该标外工程实际于1992年7月5日开工，1993年5月28日竣工。
1994年3月，经工程结算，并经建行审核，标外工程造价为2665688元。
&&&&长城开发在工程结算审查定案书上签字同意建行审核意见，但始终未付款。启航建工多次追讨，长城开发以标外工程结算存在重复计算及冒算为由要求修正结算书，双方协商无果后，启航建工遂向法院提起诉讼。
&&&【律师解答】
&&&&就这个案件来看，
1、建行作为专业机构，审查了结算报告，没有提出异议；
2、业主也审查了结算报告，也没有提出异议；
3、【高估冒算】的法律性质：是一种欺诈行为，导致的结果可能是让发包方产生重大误解，也可能使合同显失公平。按照合同法的规定：重大误解订立的，或者订立时显失公平的合同，可以在一年内申请撤销或变更。签订结算书后一年内，业主也没有依法提起撤销或者变更诉讼，法定权利消灭。
4、业主没有证据证明有高估冒算行为，按照谁主张谁举证的原则，业主承担责任。
关于【高估冒算】应视为发包方让利。即使弄错了，这也是应该承担的结算风险。在报价时承包人承担了工程量清单漏项、偏差、错误计算等报价不完整的风险，现在发包人承担结算风险也是公平的。
【如果发包方想推翻这个结算书：有四个途径】
一是双方协商变更；二是行使《合同法》第54条规定的撤销、变更权，在一年内向法院或者仲裁机构请求撤销或变更，理由是显失公平或者重大误解。【高古冒算】属于法律意义上的欺诈，要由发包方举证，这个一般很难做到；再者显失公平也没有评判标准；三是依据《合同法》第52条要求认定无效。比如，国家投资的工程，高估冒算损害国家利益，行为无效；四是从《招投标法》第46条着手，看看计价行为与合同比较是否存在实质性变更。
【发包人可以向银行追讨损失】在发包人承担高估冒算损失后，发包人可以起诉银行，要求银行承担审查过错造成的损失。以合同为依据，审查银行过错。
13.无资质监理人的签证的效力问题？&
【典型判例13】
1992年10月，建筑公司与某开发区管委会签订《道路工程施工合同》，该合同约定:1992年10月1日至12月31日完成路基土方工程，1993年9月30日完成水泥混凝土路面工程;建筑公司必须遵守工程项目监理制度，密切配合并执行监理工程师对质量、工期、造价的控制，接受监理工程师对分项、分工序的质量检验和决定,凡上工序检验不合格者，不得进行下工序施工，否则监理工程师有权下达停止施工通知，并不计算工程量。
1992年10月1日，建筑公司开始工程施工。之后，建筑公司完成了路基土石方和排水涵管工程，但没有做铺筑水泥路面工程。
&&&&施工期间，监理公司、建筑公司和开发区管委会定期召开施工现场会，对施工计划、进展、所完工程量及存在的问题进行汇报总结，并以会议纪要方式予以记载。同时，监理公司对建筑公司完成的工程量及价款以签证和书面方式进行了确认。
&&&&监理公司于1992年10月成立并领取营业执照，自成立日起即具有工程项目监理的经营范围，1994年取得监理资质证书，并被批准为甲级监理单位。事实上，在1992一1993年期间，监理公司没有资质证书。
结算过程中，建筑公司和开发区管委会对无资质监理人签证确认的工程量能否作为结算依据发生争议，协商无果后，建筑公司向法院提起诉讼。
【最高院2001年终审判决】
【律师解答】
【业主主张无效的法律依据】是《建筑法》第13条和第31条规定：监理单位必须具备相应资质才能从事监理活动。实行监理的工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理，并签订书面的委托监理合同。
【法院判定】：【这个案件是最高法院审理的，有权威性。最高法院认为】签证并不需要资质，资质主要是对质量监理说的，没有资质只要有授权就可以签证。
我认同这个观点。
相关法律只规定了监理单位的质量和安全责任。其实，监理主要是对质量保证过程和安全的监理。
监理人和业主之间是委托合同关系，监理人是业主的代理人，根据监理合同，对外代表业主行使权力，在代理权限内从事活动，由业主承担责任。
14、暂估价结算纠纷：自行采购的材料如何调价？&
【典型判例14】
&2001年4月28日，远华建筑与易宝置业签订建设工程施工合同，约定合同价款按每平方米1250元包干计算，暂定9000万元;本合同采用平方米包干的形式签订，外墙面砖的主材价格为暂按40元/平方米计价，在施工时将按实际主材采购价格进行增减调整，税前列支。
&2001年12月23日，远华建筑正式开工。2003年8月1日，工程竣工验收合格。
2002年8月9日，远华建筑向易宝置业就外墙面砖提出补偿材差的要求，白色条砖与灰色条砖采购价格分别为39.3元/平方米和48.5元/平方米，其中包含条砖分别为26.8元/平方米和36元/平方米，瓷砖胶粘III,、嵌缝剂同为12.50元/平方米。
8月19日，易宝置业向远华建筑发出《关于工程面砖价格的函》，明确告知:“外墙面砖报价偏高，经市场调查，釉面砖价格应为22元/平方米左右，同质砖价格应为28元/平方米左右，同意按此价格结算，瓷砖胶粘剂、嵌缝剂不应属于主材范围。”次日，双方签署《会议纪要》，其中涉及外墙面砖的内容如下:发包人提出承包人不应未经发包人确认报价，就签订外墙面砖供应合同，要求承包人就此提交报告，等待发包人处理决定。
工程竣工后，双方因结算发生争议，远华建筑诉至法院，要求按采购价结算。
【律师解答】
这是一个暂估价纠纷。暂估价是工程量清单计价规范里一个新的概念。
所谓【暂估价】、按照《2013清单计价规范》的规定，是指招标人在工程量清单中提供的用于支付【必然发生但暂时不能确定价格】的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。
暂估价最终价格的确定方式有两种：一是招投标的方式确定价格，取代暂估价；另一种是按照合同约定采购，经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价格。本案合同的暂估价不是招投标的，应按合同约定调整。
本案【合同内容】从合同约定来看，本合同为单价包死合同，在包死的单价中，外墙面砖是暂估价，暂按40元/㎡计入单价，然后在履行合同的过程中按照实际采购价调差。
本案【合同约定的调价原则】
“必须以发包方确认的价格调整价差”。但是双方价格差异很大，纠纷产生。
【法院判决】按照发包人确认的价格调整材差。这个判决是符合最后约定的调价原则的。
【施工方教训】案例不复杂，但是涉及到施工方的损失好几百万。作为施工方在这个案件中是有教训的，应该严格按照合同约定的定价程序，在采购前先询好价，等到发包方确认价格后再去采购，否则，可能陷入被动。
15.暂列金额项目配合费之争&
【典型判例15】
1996年9月，信中开发与建富建设签订总价合同。工程总价为16751万元，由建富建设直接施工的土建工程价款为6701万元，其余为暂定金额，由信中开发决定是否实施及由谁实施。绿化工程暂列金额为500万元，绿化工程配合费包干为10万元。
《合同条件》第46条规定承包人应当允许其他独立承包人使用其某些装置和设施，合同还约定承包人可按分项价款总额的2%收取总承包配合费。《标书的分项报价》第1条载明:“配合费为土建承包人协调配合指定分包商为实施暂定金额项目所支出的费用”。
信中开发从承包合同约定的工程范围中删除了绿化工程并另行发包，并相应扣除建富建设配合费10万元。另外，原定投资500万元的绿化工程减到42万元。
施工过程中，建富建设为绿化工程的实施提供了便利，如提供了临时设施和施工水电等。建富建设要信中开发支付绿化工程配合费10万元，信中开发不同意支付任何配合费。建富建设向仲裁委申请了仲裁。
【仲裁裁决】仲裁裁决补偿8000元配合费。
【律师解答】
暂列金额：《2013计价规范》招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
暂列金额是一种【备用金】，用来应对签证、索赔、工程变更、价格调整等发生的费用。可能发生，也可能不发生。虽然计入合同价，但归发包方支配。
《2013计价规范》规定，暂列金额应由发包人掌握使用。发包人有权决定是否实施暂列金额所涉及的工程，这是暂列金额最重要的一个特征。也就是说这个项目做与不做、由谁来做完全由发包人决定，不能视为违约。这个合同也是这么约定的。在这种情况下，配合费如何支付，要看合同约定；如果没有约定，施工方可以索赔实际损失。
【总包配合费】通常指由项目甲方直接发包和指定专业分包的项目施工配合费：含提供水电接口、提供垂直运输、土建收口、施工脚手架、竣工资料归档、品保护、平行交叉影响、铁件预埋等总包单位的服务和配合管理责任。通常按3%-5%计取。一般据项目情况，在招投标时事先约，总包合同及分包合同都有明确的约定。
【配合费计费基数】：分包总造价（不含设备费）
【配合包括内容】：分包方在施工现场需使用总承包方提供的水电、道路、脚手架、垂直运输机械等按有偿服务的原则，总包向分包收取总包服务费。
【支付方式】：分包单位支付给总承包单位 。
配合费【一般在项目总包合同中有明确的约定】。
【操作建议】配合费，一般涉及三个企业之间的合作，发包方、总包方、分包方。最好以三方协议的形式明确。通常包括：资料汇总整理、现场安全文明投入、总包现场设施在总包使用期间的借用（如外架、塔吊等）、临时设施的提供等。但通常电费用是不包括的，要单独计量结算。】
本案绿化工程属于暂列项目，基本事实是发包方删除了绿化工程，但是承包人实际提供了部分服务，因此承包人应该按照实际配合的工作量来收取配合费。
所以，仲裁庭裁决补偿部分配合费是对的，符合暂列金额的本质特征。
假设绿化不是暂定项目，发包方删除了该项目，施工方可以要求赔偿。
16.施工图不详细的总价合同如何结算，应否增加配筋部分的工程价款？&
【典型判例16】
1996年9月，福义建筑与中兴公司签订某工业园区固定总价合同，合同价16751万元。合同约定，承包人在报价前应已充分理解图纸和文件，并应对其报价的充分性和完整性负责。【风险转移条款】
工程在招投标时只有招标图纸而无施工详图，合同技术规范也无相应说明，且中兴公司规定投标人对标书(包括图纸、说明)不得作任何改动、补充或注释。在招标图中，沉井结构图标明井壁用C25混凝土浇筑，无配筋图，此外工作量表中也未提供钢筋参考用量，因此，福义建筑按C25素混凝土报价(报价中未含钢筋用量)。后来中兴公司补充提供了施工详图，详图中标明井壁为C25钢筋混凝土，并有配筋详图。福义建筑按照施工详图进行了施工。&
之后，福义建筑向中兴公司申报沉井钢筋工程价格，要求追加钢筋工程的价款，中兴公司不予认可并认为福义建筑未报钢筋价格是其报价失误，钢筋价款应当由福义建筑自行承担。双方对该问题多次协商未果，后福义建筑提起仲裁。
【律师解答】
【基本事实】投标报价时没有配筋图，合同签订后履行合同时提供了配筋图，钢筋用量没有报到价格里去，现在能否计价？
【发包人承担图纸错漏项风险】发包人对施工图纸的完整性和准确性负责。
【承包人的提醒义务】《合同法》第257条&承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。
以上是合同双方各负的义务。
合同约定了【风险转移条款】：承包人在报价前应已充分理解图纸和文件，并应对其报价的充分性和完整性负责。
合同技术规范里没有配筋图，但是建筑技术规范里有配筋图。
【律师解答】
我认为本案不应该给承包人增加配筋部分的工程价款。理由如下：
1、按道理，设计图纸是由发包方提供的，发包方应该对图纸的准确性和完整性负责。但是合同里约定了风险转移条款：“承包人在报价前应已充分理解图纸和文件，并应对其报价的充分性和完整性负责”，该风险从发包人转移至承包人；
2、承包人知道井壁项目的存在，并且按照建筑规范标准，井壁是有配筋的，承包人应该注意到这个问题；
3、如果有疑问，承包人应该在投标前提出疑问，但是承包人没有提出；
4、本案为总价包死，包死的范围肯定包括图纸承包范围内的全部工程量，配筋项目不是遗漏，而是不详细。
从这几点来讲，承包方应当承担报价风险。
【法院判决】是按照混合过错认定的，发包人70%，承包人30%。按遗漏项目处理欠妥。
【发包人索赔】发包人承担图纸错误损失后，可以依据设计合同向设计方索赔
【启示】问题的关键有两点：一是究竟是漏项还是不详细？二是关键是国家或者行业规范里，沉井有没有配筋。
像这样的案件，必要的时候，应该有一个技术鉴定，先弄清楚究竟是设计不详细还是遗漏问题，因为这是本案基本事实问题。如果是遗漏，风险转移条款起不到转移的作用；如果是不详细，风险转移条款能起作用。
17.招标文件理解不透，现场勘查不到位引发的结算纠纷
【典型判例17】
2002年9月宿江建工与山色公司签订《土方工程合同》，约定:采用工程量清单计价，总价包干1580万元。施工中，涉及鱼塘清淤的签证单上，宿江建工写明鱼塘清淤不属合同承包范围，需签证，但山色公司在签证单意见栏内写明，清淤工作属于合同包干范围。双方对【鱼塘清淤】是否包括在土方工程合同的施工范围内始终存有争议。
宿江建工坚持认为【鱼塘清淤】在承包范围之外，应另行计价，理由包括“工程量清单说明第2.02款不包括鱼塘清淤”;"2002年8月《询标答卷》只表明河道清淤费用包含在合同价款之中，并未提鱼塘清淤费用”;“合同图纸也未显示鱼塘清淤”。
山色公司认为鱼塘清淤不应另行计价，理由是:“投标施工方案之3.5节清淤工程中写明，本工程现场内有小水塘、河塘、鱼塘、三径塘、部分南秘塘均需要填筑，……这些部位均牵扯到河塘底的清理淤泥工作”;《投标人须知》第3条明确，现场拆除包括回填旧河道和鱼塘等”;“议标文件特别说明，一切未填写报价于此细目表内之项目，均被视作包括在其他项目内”。
宿江建工反驳:“关于‘一切在议标时没有加入文件的项目，均被视作已包括在造价中’的说法，仅是对承包范围内项目而言，但对承包范围外的项目并无约束力。”
双方对此问题多次协商未果后，宿江建工向合同约定的仲裁委提起仲裁。
【律师解答】
河塘清淤项目图纸里没有，招标文件里也没有，但是施工现场有，投标文件提到了。
我认为不应该增加河塘清淤的费用，主要理由：
1、承包人已勘察过现场，已经知道或者应当知道这个项目的存在，应视为该项目已含在报价中；
2、这也是一个总价项目，总价项目的报价依据包括施工图纸、招标文件、规范标准、现场情况等。包死的范围不是工程量清单，是上述全部资料；
3、河塘清淤项目虽然在图纸里没有，招标文件里也没有，但是在施工现场是看到的，投标人在投标施工方案里提到了，说明勘察现场时投标人是明知的。承包人是根据现场情况制作施工组织设计的，现场是怎样的实际情况，你是充分了解的，报价是全包括的。
4、招标文件里有风险提示条款：“议标文件特别说明，一切未填写报价于此细目表内之项目，均被视作包括在其他项目内”。
因此，报价遗漏的风险由承包方承担。
18.施工图纸替换招标图纸，如何结算？&
【典型判例18】
2000年5月，为建设某工程，某公司公开招标，发出招标文件及招标图纸(称一版图)。5月25日九建依据招标文件中的图纸进行了投标报价。6月2日某公司发出中标通知书，确认九建为中标人，中标价为九建依据招标图纸所作的报价。双方据此签订了工程施工合同，约定价格包干。
6月24日，设计单位致函某公司:“现将补充完善的完整全套图纸一起作为新版，发给贵办，请发给各有关单位和部门，将原已发招标部分图纸统一替换作废”。
8月25日，九建在开工前又收到该新版图纸(称二版图)，并据此进行施工。
2001年12月15日，应九建要求，某公司就“图纸替换造成工程结算变更”事宜致函九建，明确“工程结算造价按照新版图计算，按原投标报价的材料价调整价差，统一取费下浮”。但某公司后又认为该函不真实。
&2004年3月26日，九建向法院提起诉讼。审理中，法院委托造价鉴定单位，鉴定结论为:按照一版图不考虑二版图的造价为8020万元;直接按照二版图的造价为8221万元。
【律师解答】
实务中经常遇到这样的问题。招标图招标、确定价格、签订合同，但是施工时换了另一套，或者换了一部分图纸。
这是一种典型的设计变更。因为，图纸是合同计价的内容之一，图纸变了，包死的基础变了，自然引起价格的变化，即使双方没有约定按照新图结算，只要没有明确约定按一版招标图结算，肯定按新版图结算。但是计价的方式必须按照招投标时确定的方式来计价，否则的话，会构成实质性变更，因违反《招投标法》第46条而无效。
【案例】我现在手里有一个案件，跟大家讨论。
招标用A版图，固定总价合同6000万元。签合同、施工用B版图，B版图跟A版图比较，不仅有设计变更，而且增加了好几个项目，导致工程量大增，但是价格还是6000万包死价。
完工结算，加上清单漏项，工程款近1.3亿。发包方坚持按【6000万+B版图变更的部分】结算，承包方要求按【6000万+两版图差额=1.3亿】
《招投标法》第46条：依据招标文件和投标文件签订合同，招标图纸是A版，理应按A版图签订合同，现在按B版签订，是不是构成实质性变更？
19.单价合同综合单价包含的内容&
【典型判例19】
2001年4月28日，建筑企业与置业公司签订建设工程施工合同，约定置业公司将其住宅工程项目发包给建筑公司承建，价格按平方米包干；其中，室内墙面装饰、顶棚装饰(主要工作内容为白水泥批嵌)等按平方米单价包干。双方另约定，增减项目按实结算。置业公司提供给建筑企业的施工图纸中标明室内墙面、顶棚白水泥批嵌时应粉刷。
实际施工中，墙面做了粉刷和白水泥批嵌，顶棚未做粉刷，直接做了白水泥批嵌。
2001年12月23日，建筑企业正式开工。2003年8月1日，工程竣工验收合格。
结算时，置业公司认为因顶棚未做粉刷，应扣除粉刷的价款。建筑企业不同意扣款，因争执未果，后诉至法院。
【律师解答】
合同里有粉刷的内容，可以视为报价里是包含粉涮工作内容的。
这案例涉及单价所包含的内容，或者说单价的内涵问题。
施工方所报的单价里包含了具体措施和施工内容。图纸里、合同里明确了粉刷这个项目，施工方就必须粉涮，因为你报的价格里有这个工作内容，否则，就是偷工加料。
本案业主不仅可以扣除这部分费用，还可以追究施工方的违约责任。
20.甲供材用量结算纠纷
【典型判例20】
1993年11月26日，吉浩公司与中和建筑签订一份《建设工程施工合同》，约定:由中和建筑承包吉浩公司投资的吉浩住宅楼，承包方式为包工包料;主体工程正负零以下，钢材、木材、水泥、玻璃四大主材由中和建筑采购，数量以预算分析量为准，单价、数量由吉浩公司认可签证，决算时以材料价差列支；主体工程正负零以上，四大主材由吉浩公司按定额预算价供应，所供应四大主材的价款(按预算价格乘以供应数量)从应付进度款中扣除。
1994年1月20日，吉浩公司向中和建筑供应木材232.521立方米。
1994年3月1日，中和建筑按吉浩公司要求正式进场开工。
工程完工后，发现吉浩公司开始供应的木材数量超出该工程定额用量129立方米，这剩余的部分中和建筑一直未予退还。吉浩公司要求中和建筑退还其超供的木材，而中和建筑以浪费、损坏为由不能退还。吉浩公司则要求其按实际购买价返还，双方多次协商不能达成一致。
【律师解答】
“甲供材料”简单来说就是由甲方提供的材料。这是在甲方与承包方签订合同时事先约定的。凡是由甲供材料，进场时由施工方和甲方代表共同取样验收，合格后方能用于工程上。甲供材料一般为大宗材料，比如钢筋、钢板、管材以及水泥等，在施工合同里对于甲供材料有详细的清单。
从法律角度讲，甲供材最大的特点就是改变了施工方和发包方的工程质量责任。甲供材比乙方包工包料的法律关系复杂得多。
作为施工方，对甲供材的义务：1、共同检验义务；2、保管义务，收取保管费；3、和合理用量；4、剩余材料返还义务。
用量一般会在合同中约定，超过比如定额用量的多少对施工方要有处罚措施。
【本案】这个合同并没有约定用量多少为合理，但是约定的是按定额计价，那就可以用定额来约束施工方的用量。
关于超供应的部分，施工方有保管的义务，应该归还给发包方。以消费、损坏为由不退还抗辩不能成立。
按照谁主张谁举证的原则，业主要证明实际供应数量。
如果是工程量清单计价，鉴定用量的话，也是依据定额。工程量清单实际上也离不开定额，尤其是材料的消耗量，相对稳定。比人工、机械消耗量要稳定的多。
21.单价合同和总价合同工程量计量的差别
【典型判例21】
2001年10月，趣园地产与致远建工签订《土方工程承包合同书》，约定:填土固定单价26元/立方米，总土方量暂计90万立方米，工程价款按实结算;进度款按每月致远建工报送经工程师审核后工程量的70
%付款;结算尾款在竣工并经审计后支付。
2002年12月，因工期严重拖延，趣园地产解除了合同。在施工过程中，工程师用目测估算90万立方米完成比例。按照工程师出具进度审核报告，致远建工共完成了89万立方米土方。
合同解除后，趣园地产委托专业机构测量已完土方量，同时通知致远建工参加，但致远建工未参加测量过程。测量结果为实际完成土方量为68万立方米。测量完毕后，趣园地产委托其他单位完成了后续工程，后续工程土方量为35万立方米。
致远建工不认可68万立方米的测量结果，于2003年12月向仲裁委申请仲裁，请求趣园地产按照其运土量120万立方米支付工程款。
【律师解答】
这是一个单价合同。
这个案例涉及单价合同和总价合同对已完工程量的计量方式的差别。
总价合同是针对固定的工程范围包死的，工程量风险和价格风险是由施工方来承担的。在承包范围内，除了设计变更、增减项等需要准确计算工程量外，其它是不需要准确计算的，通常情况下只计算形象进度或者里程碑进度，作为支付进度款的依据。&&&&但是单价合同就不一样了，单价合同中，工程量是据实结算的，必须按照合同约定及时按阶段、按进度准确计算已完工程量，并经双方确认，包括隐蔽工程和中间工程，工程完工后，累加在一起计算出总工程量，作为结算的依据。
本案中用目测的方式计算是不准确的。
22.余土外运，土方回填工程量纠纷
【典型判例22】
2001年6月，建筑公司与园通房产经招投标后签订某住宅工程施工合同，约定:工程承包方式为包工包料的施工总承包；合同价款暂估4020万元，具体按定额结算；土方外运要综合平衡，余留土方要确保回填土需要。
&&&&施工过程中，建筑公司因施工场地不足等原因，将挖出土方全部外运，后根据需要运回部分土方回填。该部分外运并回填土方的外运费为199928元。
2003年2月工程竣工验收合格。
竣工结算时，双方就外运回填土方是否应该计价等未能达成一致，建筑公司诉至法院。
【上海二中院】
【律师解答】
我认为承包方不应计取外运费。
1、余土外运、合理组织施工是施工方的合同义务。在投标前，经过了踏勘现场，而且合同条款写的很清楚：“土方外运要综合平衡，余留土方要确保回填土需要”。这就提醒承包方要根据现场场地情况和回填土量统筹安排组织施工。
2、承包人的报价是包括了施工的具体内容的，其中包括余土外运和回填的具体情况，回填多少，外运多少，报价时是考虑好了的，是在满足回填和外运平衡的情况下报的价格。&&&
费用增加属于承包方失误所致，后果应由承包方自负，要求增加费用没有道理。
23.固定单价合同暂估工程量增加，单价如何调整？
【典型判例23】
&&&1997年7月28日，某公路建设指挥部与铁建九局经招投标后就某公路七标段工程签订合同协议。该合同为固定单价合同;清单项目“借土填方”工程量为408121立方米，单价为9.6元;工程量清单中的单价不作变更，但在项目工程量变动超过25%的，可以变更单价。
1998年1月8日工程开工。2001年12月17日建成通车。
&&&&施工过程中，铁建九局实际完成“借土填方”工程量1316742立方米，超过清单工程量222%，指挥部按清单单价9.6元支付工程款元。
2002年11月7日，铁建九局致函指挥部要求将借土填方单价从9.6元调整至14.95元，相应增加金额7044571元。指挥部不认可调整价格，拒绝调整借土填方单价。于是铁建九局诉至法院。经法院委托鉴定，“借土填方”合理单价为每立方米15.74元。
【河南高院-2008年-终审判决】
【律师解答】
单价合同，单价固定，工程量据实结算。单价是否随工程量变化调整，要看合同约定。
有约定按约定调整；没有约定或者约定不可调的，不能调整。
&&&&定额计价调价方式：定额+调价文件。
&&&&清单计价调价方式：按合同约定。
2013计价规范推荐的调价方式是，超过清单量一定比例的部分可以调。
按照《2013计价规范》，在合同履行过程中，一般调整合同价格的情形有如下几种（包括并不限于）：
1、法律法规变化；2、工程变更；3、项目特征不符；4、工程量清单缺项；5、工程量偏差；6、计日工；7、物价变化；8、暂估价；9、不可抗力；10、提前竣工；11、误期赔偿；12、索赔；13、现场签证；14、暂列金额；15、发承包双方约定的其他调整事项。
《2013计价规范》关于调整价格的内容属于推荐性规范，不是强制性的规范。
【本案】这个合同采用的是工程量清单计价，单价合同。合同约定是可调的，超过25%的，调整单价。但是这个约定是不明确的。一是超过25%的部分调呢，还是只要超过25%都调呢？二是具体价格怎么调？没约定。现在是9.6元，是调高还是调低？都是双方争议的焦点问题。
【法院鉴定】的合理价格是15.74元，施工方要求的价格是14.95元。最终法院定案15.74元，超过25%的部分调整为15.74元，125%以内的部分按原价9.6元结算。
【注意】我们一般认为，工程量增加了，价格应该调低，成本经过分摊变低了。价格调低可以保持利润持平。这不是一个普遍原则，必须根据不同的工程来判断。双方没有约定调低还是调高，这个案例是通过鉴定来确定了合理价格，法院采纳了合理价格。
24.单价合同中，对漏项项目应否计价？&
【典型判例24】
&&&1997年6月20日，达利建筑与明远房产签订《工程合同》一份，约定由达利建筑为明远房产建设“杏湖花苑”1一5号楼，其中1,
2, 3号为多层房屋，4,
5号为高层房屋。双方另约定，对1,
2号铝合金安装配合费率为2%，但没有约定4号楼铝合金安装配合费率。
1997年7月18日，达利建筑进场施工。
1998年8月14日，达利建筑与明远房产签订退场协议，退出1,
2,4楼建设，并对工程款、材料款的支付作了约定，并确定了施工未完成的部位。工程由后续施工单位继续施工。
1998年12月31日，杏湖花苑1,
2号楼竣工。1999年2月10日，杏湖花苑4号楼竣工。
结算时，双方对4号楼铝合金安装配合费率等产生了争议。达利建筑向法院提起诉讼。法院就咨询市定额管理总站，该站表示，没有强制性规定，行业惯例为4%。
【律师解答】
这个案例涉及【两个问题】：一是结算时，对招标工程量清单漏项能否计价？二是如果能计价，应该如何计价？
【第一个问题】所谓工程量清单漏项，是指招标方提供的工程量清单，比实际按照施工图实施的工程量项目少了，有遗漏。遗漏的项目，也就是图纸里有，清单里却没有。为了应对这种情况或者转嫁漏项风险，招标方往往在招标文件里加上风险转移条款：要求投标人在投标前要核实清单工程量，所发生的遗漏、偏差、错误计算视为含在报价里。这样的约定如果是在总价合同里，应该是有效的，也就是在承包范围内的遗漏、偏差、错误计算视为含在总价里。但是在单价合同里是有争议的。
实务中，一般对待单价合同清单漏项能否计价有三种观点：
一是按照过错责任承担漏项损失，按照漏项产生的原因来确定过错；
二是认为风险转移条款有效，漏项视为含在报价中，作为投标人的风险损失；
三是认为风险转移条款与《清单计价规范》中的强制性条款冲突而无效，漏项按照增加项目处理，据实结算。这是《工程量清单计价规范》设计的原则，招标人承担量的风险，投标人承担报价风险。但是招标人利用优势地位把量的风险也推给投标人。
从公平角度讲，第三种观点，按照增项处理比较合适。第二种观点实际上是招标人利用优势地位把自己应当承担的工程量清单漏项风险转嫁给了投标人。第一种观点操作难度比较大，因为要确认漏项责任。
虽然第三种观点比较公平，但是法律依据是什么？因为要推翻风险转移条款必须要有依据。有人认为《2013计价规范》属于国家标准，并且将单价合同中的漏项按增项处理规定为强制性条款，但是从规范制定的程序来看，《2013计价规范》应该不属于国家《标准化法》意义上的国家标准，只是建设部说他是国家标准。因此，这个所谓的强制性不是法律或者行政法规意义上的强制性，不能用《2013计价规范》的强制性条款来推翻风险转移条款。
这问题法院也没有统一的认识，我代理过几个类似的案件，结果都不一样。
【第二个问题】：如果可调，应该如何调整？
我们通常讲估价三原则，适用原则、类似参照原则、无类似协商原则。《2013计价规范》规定的更详细，大家可以看看。
对于这个问题，施工企业要特别注意，漏项的产生是一个复杂的技术问题，跟设计图纸设计深度、造价师经验水平、编标时间长短都有关系。所以说漏项问题会长期存在。投标前一定认真核实工程量，发现遗漏要在答疑时提出，或者使用不平衡报价策略。
25.法律法规变化导致的费用增加如何承担？&
【典型判例25】
1995年，港路公司和建筑公司签订建筑工程施工合同。合同约定，【合同总价包干，总承包人应负责支付一切在工程期间内由于政府法律变更而产生的费用】。
1997年3月1日，当地政府消防主管部门修订了工程消防验收办法，新增了消防技术测试项目，作为竣工验收的组成部分，需要增收消防预检费。建筑公司承担了该消防预检费。
&&&&在竣工结算过程中，港路公司提出按照合同的相关约定，消防预检费应由建筑公司承担。建筑公司则认为消防预检费不属于施工单位在工程期间应承担的常规试验，不应承担相应费用。双方对此多次协商，但未达成一致。
1999年6月4日，建筑公司以拖欠工程款为由向法院起诉。
【律师解答】
施工期间，消防部门增加了一项收费【消防预检费】，按法律规定由承包人承担。
这个案例涉及到的问题是，在施工期间，法律法规变化导致承包人工程成本增加，应否调整合同价格的问题。
【报价属于要约】承包方承担报价风险，对报价的完整性和准确性负责。
通常情况下，施工合同价格调整的依据包括合同约定和法律规定。国家法律对合同价格的干涉很少，只有在情势变更、不可抗力、双方约定不明的情况下，才按照法律的规定来确定价格。
这个案例既不是情势变更，也不属于不可抗力，且合同约定很清楚，法律法规变化导致的费用增加，视为总承包人的风险。
法律法规导致的费用增加，应否调整合同价格，双方有约定按约定，没有约定，或者约定不调整的，不得调整。这个案件不应该调整。
【《2013计价规范》确立了一个原则】招标工程以投标截止日前28天、非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起的工程造价增减变化的，发承包双方应按照省级或者行业建设主管部门或授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。
这个原则是【推荐性】的，对合同双方没有当然的约束力，要想让它起作用，必须写进合同。
26.调价文件的法律效力问题
【典型判例26】
2002年11月25日，某公路建设指挥部对某公路工程15合同段进行公开招标，招标文件第2篇投标须知载明:“本合同在施工工期内不进行价格调整，投标人在报价时应将此因素考虑在内”，“对于其他需要投标人自己购买的材料，所发生的一切费用均应包括在投标人的报价之中”
2003年1月13日，铁中建工中标。2003年4月4日，指挥部与铁中建工签订15合同段《施工承包合同》。《合同专用条款》第70.1款约定“本合同在施工工期内不进行价格调整，投标人在报价时应将此因素考虑在内。”
2004年2月25日，工程所在地建设厅下发【2004】文23号《关于钢材、水泥结算价格调整的指导性意见》，该意见针对2002年末以来全国建材价格持续大幅上涨的情况，要求各单位根据风险共担、合理补偿原则，对2002年10月至2003年12月在建的高速公路土建主体工程的水泥、钢筋、钢绞线等主要材料涨价幅度大于5%的实施补贴，由建设单位和施工单位根据项目实际情况，确定各自分摊比例适当补贴。
&&&&工程完工后，2004年9月30日，指挥部与设计单位、监理单位共同签发交工验收证书，.评定工程为优良工程。2005年4月29日，指挥部与铁中建工、监理单位共同在中期支付证书和工程结算清单上签字盖章，确认工程总额为10704万元。【已结算】
之后，双方因工程款支付、材料差价补偿等问题发生纠纷，铁中建工向法院提起诉讼。
【律师解答】
计划经济定额计价：【定额】+【调价文件】，文件都是强制性适用。
市场经济清单计价：合同约定。法律、法规、文件尊重合同约定。文件推荐性适用。
调价文件是定额时代的产物，定额计价一般适用【定额】+【调价文件】的方式对合同价格进行调整。
如果合同约定适用调价文件才可适用。
如果铁中建认为构成情势变更，可以依法要求变更价款。但是5%的涨价够不上情势变更。
27.是细节澄清还是设计变更？本案是否构成变更？&
【典型判例27】
1998年6月16日，天恒公司与建工建筑签订《建筑安装工程施工合同》，约定:甲、乙双方均必须坚持按审定的设计施工图施工，任何一方不得随意变更设计。确需变更设计，应取得以下二项批准:1.超过原设计标准和规模时，须按原审批程序重新报批，取得相应的追加投资和材料标准。2.经原设计单位审查，取得相应的图纸和说明。在施工中，天恒公司提出对原设计进行变更，经设计单位审查批准，向建工建筑发出书面变更通知。
&&&&合同签订后，建工建筑即如约进场施工。
&&&&在施工过程中，建工建筑向天恒公司或设计单位发出数十份“工程联系单”，要求澄清具体设计细节做法问题，如局部承台加宽、板盘的替换等。为此，部分由设计单位提供了细节图纸，部分由天恒公司书面回复。
竣工结算时，建工建筑认为这些书面答复构成设计变更，要求顺延工期，增加价款，但天恒公司不认同。建工建筑向法院提起诉讼。
【律师解答】
所谓【设计变更】是工程变更的一种情形。工程变更和设计变更，无论是法律上还是工程上，都没有一个定义。一般合同范本里，都是采用列举加概括的方式来说明哪些情况是工程变更。比如99范本。
【设计变更】是业主的一项权利。跟《合同法》说的合同变更不是一个概念。合同成立，不得擅自变更，除非双方协商变更或者依法变更。设计变更不需要协商，承包方对设计变更可以计价、可以索赔，但设计变更，发包方不需要承担违约责任。
【细节澄清】，是对图纸细节比如尺寸、做法等具体落实的过程。因为图纸是指导施工的，图纸越详细，可操作性越强。细节澄清主要是在答疑阶段、图纸会审阶段、图纸交底阶段来做的。如果细节不清楚的话，对施工方是一种风险，一般都是发包方利用强势地位通过风险转移条款来转嫁风险。
按照《2013计价规范》规定，【工程变更】是指合同工程任何一项工作的增减、取消，或施工工艺、顺序、时间的改变；设计图纸的修改；施工条件的改变；招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。
局部承台加宽、板盘的替换等，图纸、尺寸变化导致工程量增加，而且承台加宽等都是根据业主的需要做的更改，因此应该属于设计变更。
【计价】对于设计变更部分的计价应该按合同约定的方式计价，如果没有约定，双方可以按照估价三原则协商计价。如果双方不能达成一致的话，只能起诉，要求按照《最高院司法解释》第16条的规定处理：
“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款”。
28.发包人要求调整施工顺序是否构成工程变更？&
【典型判例28】
2003年12月30日，汇枫公司发布招标文件，采取邀请招标方式对其汇枫物流一期工程，包括沿街用房1号、2号、3号A,
3号B及1号、2号、3号仓库的土建和水电安装组织招投标活动。田道建筑中标。
2004年2月2日，田道建筑与汇枫公司签订《建设工程合同》，约定沿街用房和仓库共七项工程总工期为210天，招标文件载明1,
3号仓库已具备施工条件，沿街用房暂缓施工。田道建筑据此拟定了施工方案。【这是合同内容】
2004年4月2日，田道建筑按约进场开工，在合同履行过程中，汇枫公司要求田道建筑改变施工顺序，对沿街用房1号楼及1,
2, 3号仓库先施工，其他工程后施工。【要求改变顺序】
2005年5月10日，工程竣工，2005年5月24日，工程竣工验收合格。由于双方对2005年5月10日工程竣工并无异议，故工期从2004年4月2日起计算至2005年5月10日，其中日历天数为402天，扣除可顺延工期42天，实际工期为360天。【田道建筑延误工期达150天。】
田道建筑认为汇枫公司调整了其施工顺序，对田道建筑在工程施工力量的组织上会产生一定的影响，引起工期的延误，要求汇枫公司顺延工期。双方因此发生争议，协商无果后，田道建筑诉至法院。法院没有支持原告请求。
【律师解答】
【工程变更】是指合同工程任何一项工作的增减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变；设计图纸的修改；施工条件的改变；招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。所以【施工顺序】的变更属于工程变更的一种。
【法院判决】施工方败诉。原因是没有签证的证据。
29.不利地质条件导致施工方案变更的费用调整
【典型判例29】
2003年1月22日，盛山公司与建顺建筑就深排水工程签订《深排水工程合同》，约定:深排水工程采用【钢板支撑方式】进行施工，包干总价为267万元。
&&&&后在施工过程中，由于现场地质条件的变化，已不能采用原定的钢板支撑方式进行施工，建顺建筑曾多次向盛山公司提出对放坡系数的不同意见，盛山公司在建顺建筑提交的“深排水工程报检单”上签署了“坡度按规范要求计，深度按设计计”。
&&&&最终，建顺建筑采用【大开挖方式】进行施工。
2003年4月24日起深排水工程陆续分批验收合格，盛山公司也签署盖章了验收表。
&&&&2003年6月4日，双方就深排水工程造价调整事宜，签订《会议纪要》，决定深排水工程造价不按合同约定的造价结算，暂按360万元为结算基数，实际总造价在合同基础上待建顺建筑向盛山公司提交调整报价意见经双方确认后执行。
后双方对深排水工程造价不能达成一致提起仲裁，经委托审价:按钢板桩支撑施工费用为324万；按大开挖施工费用为517万。
【律师解答】
地质条件是招投标、报价、签订施工合同的依据之一。双方在报价、签订施工合同时，针对的是已经知道的或者预测的地质条件。履行过程中出现跟预测不一样的地质条件，导致施工方案改变，这种变化在工程上叫做工程变更。在法律上，叫做合同基础条件变更。这个变更是由于发包方提供的资料不准确造成的，施工方应该承担损失。
但是具体到某一个案件，增加的费用由谁承担，要看具体情况。
本案原设计用钢板支撑，后跟发包方协商，发包方要求按规范设计施工。最后承包方采用大开挖的方式完成了工程。大开挖的方式是发包方自己定的方案，没有经过协商。所以发包方不同意补偿费用。
【施工方应该从三点强调其行为的合理性】一是地质条件变了，签订合同时的状态变了，理应改变价格，这是由施工合同的特点决定的；二是采取的施工方案是为了施工的需要，不是擅自改变施工方案，而且方案是合理的，费用也是合理的；三是发包方发现地质条件变化后，通知了发包方，发包方对施工过程和施工方案是明知的，没有阻止，而且对工程质量进行了验收，从法律角度讲是一种默认行为。
【法院判决】混合过错，损失分担。
【承包方有欠妥的地方】应当跟发包方共同确定新的施工方案后，再施工。
【承包方的通知义务】作为承包方，一旦发现原施工方案因为地质情况变化不能实施，必须在第一时间首先通知业主和监理方，通过协商针对新的地质条件确定新的施工方案，确定新的价格。如果不经过业主和甲方同意，擅自改变方案，不但损失很难追回，还有可能承担安全、工期责任。正确的操作方式是一定要先形成变更意见，再施工。
针对比较大的变更，必须先签证后施工，必要时可以停工。
30.施工现场的实际标高高于设计标高导致费用增加谁承担？&
【典型判例22】
2005年4月，泰富房产为开发建设泰富别墅工程公开招标，招标书中明确要求投标人到现场实地勘察后再制作投标书。宏盛建筑中标，在其投标书中的措施项目清单计价表第3项标明:本工程临时施工道路出入口已完善，场地已平整，并作出了分部分项清单合价x2%的临时设施费的报价。5月18日，泰富房产与宏盛建筑签订施工合同。
&&&&施工前，泰富房产在完成施工工地的土方工程后，现场存在一条经加工后可用作临时施工道路的路形。由于施工现场的实际标高高于工程设计标高，因此，宏盛建筑为便于施工，于2005年5月30日开挖路基土方，修筑施工道路。
&&&&同年6月21日，泰富房产及监理单位在载明施工道路制作方案的预算外签证现场确认单上签字确认。
2005年6月30日，宏盛建筑进场施工。2006年5月10日，工程竣工。
&&&&2007年7月4日，工程经造价机构审价，在泰富房产与宏盛建筑一致确认的基础上审定工程总价为1930万元，未计入该项施工道路的工程造价。
2007年12月25日，宏盛建筑以泰富房产未将其建造的施工道路的工程造价计人工程审价项目内为由向法院提起诉讼，要求其支付施工道路的工程款。
【江苏南京玄武区法院一审判决】
【律师解答】
这是一个报价风险承担问题。
【双方争议的焦点】是施工方为施工修筑的临时道路是不是包含在报价内。如果包含在报价内，就不应该再计算费用；如果没有包含在报价内，就应该计算费用。
【本案不应再计算费用：理由如下】
通过查看当地建筑工程费用定额，施工道路属于临时设施。施工方报价时查看了现场，取费中有2%的临时设施费。
2、作为施工方已经现场踏勘，失误的风险应该由承包方承担。
从合同法角度讲，招标是要约邀请，投标是要约，中标通知书是承诺，投标前勘察了现场，报价里边含有完整的临时设施费，这个报价构成合同条件，对双方是有约束力的。
【法院判决】不增加费用。
31.不利地质条件导致的施工返工费用如何承担？
【典型判例31】
2002年9月宿江建设与俱乐部公司签订了《土方工程合同》，约定合同开工日期为2002年9月15日，竣工日期为2003年1月22日。包干总价为人民币1580万元。
在土方工程中，人工湖开挖工程原设计边坡坡度为1:2一1:2.5
,宿江建设实际按图施工过程中，反复出现塌方、滑坡现象，导致二次挖、填工作，特别是湖底最深的2号人工湖施工，采用毛竹打桩围护等措施也无济于事。2002年12月17日，俱乐部公司签发《关于解决场内挖填土方不平衡的变更通知》指出:“在施工时根据现场土质情况可以适当加大湖泊边坡坡度。”
2003年4月24日起深排水工程陆续分批验收合格，宿江建设于2003年10月11日退场，且未完成全部工程。
之后，双方就因多次返工产生的土方工程款的承担问题发生争议，2005年11月2日，宿江建设提起仲裁。
仲裁委委托造价鉴定机构所作的《审价报告》中，列明该土方工程【返工费用】为140392元，因双方存在争议，未计入造价中。
【律师解答】
【仲裁裁决】返工的原因既有设计原因，也有施工原因。
设计原因在于边坡坡度不够，施工方原因在于没有及时要求修改方案，应属混合过错。返工造成了损失，双方分担。
如果是比较大的坍塌事故，有可能还要通过质量和技术鉴定，通过鉴定来确定责任。
【施工方应对变更不利】
一旦发现原方案不适合地质情况，应该立即通知业主和监理，共同协商解决，不要等到出现多次返工后再协商，因为说不清楚是施工问题，还是设计问题。
本来，施工方可以不承担损失的，未及时签证、索赔，造成被动。
32.关于停窝工损失索赔时效争议问题&
【典型判例32】
2001年4月28日，建筑公司与置业公司签订《建设工程施工合同》，约定:置业公司将其开发的住宅工程项目发包给建筑公司承建，工程内容为住宅楼及相应的配套设施;合同开工日期为2001年7月1日，竣工日期为2002年12月31日，工期总日历天数540天;合同价款按每平方米建筑面积包干价1250元计算，暂定价9500万元；因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。发包人赔偿乙方因延期开工造成的损失，并相应顺延工期;承包人在工期延误情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，逾期视为未发生工期延误。
2001年8月31日及12月19日，置业公司取得了项目1-7号楼地上、地下部分的施工许可证。2001年12月21日，置业公司向建筑公司发出开工通知，告知该项目1-7号楼地下建筑部分的施工许可证已于2001年12月20日取得，为此该工程开工前的报批手续已全部完成，具备开工条件，请建筑公司签发开工令，开工时间为2001年12月23日。
2001年12月23日，建筑公司正式开工，2003年8月1日，工程竣工验收合格。
&&&&之后，因双方就工程结算等问题未能协商一致，建筑公司诉至法院。诉讼请求包括窝工损失费等。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&【上海一中院-2004年一审判决】
【律师解答】
这个案例涉及两个问题：
一是：合同明确约定：在约定的期限内不提出索赔视为放弃。【这种约定能否排除诉讼时效的适用】？
另一个是【时效的起算点】问题。2年从何时开始算？
【上海法院的观点】是：合同约定的索赔时限不能排除或者限制法律规定的诉讼时效，虽然没有在约定的时限内提出索赔，并不丧失适用民事诉讼时效要求索赔的权利。这是很多法官的主流观点。
我们可以这个观点归纳几个理由：
1、从索赔内容的法律性质来看，有很多属于违约责任、违约赔偿责任等
2、规定施工合同索赔时限的主要目的是为了提醒合同双方及时固定证据。
索赔事件或行为都是发生在施工期间，索赔事实基本上都跟施工现场有关，时效性很强，如果不及时固定证据，索赔就会陷入被动，所以要督催双方及时索赔或者固定证据；
3、适用诉讼时效符合中国国情。
国外边索赔边施工，但是在国内，一说索赔可能就翻脸了，施工方为了继续施工，就要放弃或者暂缓索赔，等到结算时再说。
【关于诉讼时效的起算点】法院的主流观点:工程结算之日起算。
【本案法院给出的理由】考虑到工程施工合同结算的整体性原则，在工程款尚未结算之前不应就某一项费用请求单独计算诉讼时效。
这个观点和最高法院给新疆的《批复》是一致的。
【风险防范】
严格按照索赔时限和程序提出索赔，即使不能及时获得满意的结果，但是也固定了证据，待结算或者诉讼时一并解决。
33.结算后是否还可以提起索赔？
【典型判例33】
1996年9月9日，东辰置业与欣和建工就某净水厂工程签订固定总价合同。
1997年12月25日，工程通过验收并投人使用。
1998年9月18日，欣和建工向东辰置业发函，将24份有争议的工程项目费用结算单提交东辰置业，要求东辰置业研究解决。
1998年9月28日，双方召开专题会议，对少数尚有争议的费用项目，监理在其签发的会议纪要写明“如上述决定承包人不能接受的话，可以通过其他手段解决。”
1998年11月26日，经双方及监理单位签字认可确定了竣工结算金额为762519万元。随后，双方结清了剩余工程价款。
1999年12月22日，欣和建工提起仲裁，要求东辰置业支付原有争议的24项费用中未同意支付的9项费用。
【律师解答】
这是一个很实务的问题。
就这个案件来讲，答案是明确的，就是可以提起索赔，因为这项目属于甩项结算，结算金额里没有涉及这部分内容，也没有明确放弃或排除这部分利益，当然可以就这部分内容提起索赔。
【在没有约定的情况下，是否可以索赔】？
按照国际惯例，结算是对合同权利义务的总清算，结算后不应该再有其它争议。但是国际惯例并不