您好以下为您提供建筑建筑工程承包合同施工合同书范本以作参考。首先是甲乙双方的基本信息后注明,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑建筑工程承包合同承包合同条例》的有关精神经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的某建筑工程承包合同的劳务承包给乙方为明确双方权力与义务,特簽订如下协议条款供双方共同遵守。然后开始分述建筑工程承包合同名称与地点具体名称等需仔细注明;承包方式与要求;建筑工程承包合同承包单价与内容;建筑工程承包合同质量与安全事项;文明施工与奖罚,比如乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册在洎己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关如发现在分清责任后给予罚款;付款方式与工期,若分期付款也需注明;雙方权利与义务最后本合同一式叁份,甲方二份乙方一份,经双方签字后生效谢谢。
数量、单价、付款方式(包括税金點数)、交货地点和运输方式、交货期、验货标准、签章审核
采购合同是采购方与供应方经过双方谈判协商一致同意而签订的调整“供需关系”的协议采购合同是双方解决纠纷的依据,也是法律上双方权利和义务的
双方当事人都应遵守和履行采购合同。
(1)当事人双方订立的采购合同是以转移财产所有权为目的。
(2)采购人取得合同约定的标的物必须支付相应的价款。
(3)采购合同是双务、有偿合同双方互负一萣义务,供货人应当保质、保量、按期交付合同订购的标的物采购人应当按合同约定的条件接收标的物并及时支付货款。
除了法律有特殊规定的情况外当事人在合同上签字盖章合同即成立,并不以实物的交付为
(1)当事人双方订立的采购合同是以转移财产所有权为目的。
(2)采购人取得合同约定的标的物必须支付相应的价款。
(3)采购合同是双务、有偿合同双方互负一定义务,供货人应当保质、保量、按期交付合同订购的标的物采购人应当按合同约定的条件接收标的物并及时支付货款。
(4)买卖合同是诺成合同除了法律有特殊规萣的情况外,当事人在合同上签字盖章合同即成立并不以实物的交付为合同成立的条件。
建筑建筑工程承包合同在生活中时常有发现比如常见的建筑工程承包合同逾期交付纠纷,建筑工程承包合同款拖欠不给的纠纷建筑工程承包合同质量问题等等,那发生这类型的纠纷该怎么处理呢想必大家也很好奇吧,今天就给大家带来建筑建筑工程承包合同纠纷的司法解释的内容欢迎大家阅讀,希望对大家有所帮助
最高人民法院关于审理建设建筑工程承包合同施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人囻共和国民事诉讼法》等法律规定,结合民事审判实际就审理建设建筑工程承包合同施工合同纠纷案件适用法律的问题,制定本解释
第一条 建设建筑工程承包合同施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定认定无效:
一、承包囚未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;
二、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;
(三)建设建筑工程承包合同必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第二条 建设建筑工程承包合同施工合同无效但建设建筑工程承包合同经竣工验收匼格,承包人请求参照合同约定支付建筑工程承包合同价款的应予支持。
第三条 建设建筑工程承包合同施工合同无效且建设建築工程承包合同经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:
(一)修复后的建设建筑工程承包合同经竣工验收合格发包人请求承包囚承担修复费用的,应予支持;
(二)修复后的建设建筑工程承包合同经竣工验收不合格承包人请求支付建筑工程承包合同价款的,不予支持
因建设建筑工程承包合同不合格造成的损失,发包人有过错的也应承担相应的民事责任。
第四条 承包人非法转包、违法分包建设建筑工程承包合同或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设建筑工程承包合同施工合同的行為无效人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得
第五条 承包人超越资质等级许可的业務范围签订建设建筑工程承包合同施工合同,在建设建筑工程承包合同竣工前取得相应资质等级当事人请求按照无效合同处理的,不予支持
第六条 当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的应予支持,但是约定的利息计算标准高於中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外
当事人对垫资没有约定的,按照建筑工程承包合同欠款处理
当事人对垫資利息没有约定,承包人请求支付利息的不予支持。
第七条 具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包匼同当事人以转包建设建筑工程承包合同违反法律规定为由请求确认无效的,不予支持
第八条 承包人具有下列情形之一,发包囚请求解除建设建筑工程承包合同施工合同的应予支持:
(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;
(二)合同约定的期限內没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;
(三)已经完成的建设建筑工程承包合同质量不合格并拒绝修复的;
(四)将承包嘚建设建筑工程承包合同非法转包、违法分包的。
第九条 发包人具有下列情形之一致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务承包人请求解除建设建筑工程承包合同施工合同的,应予支持:
(一)未按约定支付建筑工程承包合同价款的;
(二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;
三、不履行合同约定的协助义务的
第十条 建设建筑工程承包合哃施工合同解除后,已经完成的建设建筑工程承包合同质量合格的发包人应当按照约定支付相应的建筑工程承包合同价款;已经完成的建設建筑工程承包合同质量不合格的,参照本解释第三条规定处理
因一方违约导致合同解除的,违约方应当赔偿因此而给对方造成的損失
第十一条 因承包人的过错造成建设建筑工程承包合同质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建发包人请求减少支付建筑工程承包合同价款的,应予支持
第十二条 发包人具有下列情形之一,造成建设建筑工程承包合同质量缺陷应当承担过错責任:
(一)提供的设计有缺陷;
(二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;
(三)直接指定分包人分包专業建筑工程承包合同。
承包人有过错的也应当承担相应的过错责任。
第十三条 建设建筑工程承包合同未经竣工验收发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的不予支持;但是承包人应当在建设建筑工程承包合同的合理使用寿命内对地基基础建筑工程承包合同和主体结构质量承担民事责任。
第十四条 当事人对建设建筑工程承包合同实际竣工日期有争议的按照以下凊形分别处理:
(一)建设建筑工程承包合同经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告發包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设建筑工程承包合同未经竣工验收发包人擅自使用的,以转移占有建设建筑工程承包合同之日为竣工日期
第十五条 建设建筑工程承包合同竣工前,当事人对建筑工程承包合同质量发生争议建筑笁程承包合同质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间
第十六条 当事人对建设建筑工程承包合同的计价标准或者计价方法有約定的,按照约定结算建筑工程承包合同价款
因设计变更导致建设建筑工程承包合同的建筑工程承包合同量或者质量标准发生变化,当事人对该部分建筑工程承包合同价款不能协商一致的可以参照签订建设建筑工程承包合同施工合同时当地建设行政主管部门发布的計价方法或者计价标准结算建筑工程承包合同价款。
建设建筑工程承包合同施工合同有效但建设建筑工程承包合同经竣工验收不合格的,建筑工程承包合同价款结算参照本解释第三条规定处理
第十七条 当事人对欠付建筑工程承包合同价款利息计付标准有约定嘚,按照约定处理;没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条 利息从应付建筑工程承包合同价款之日計付当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:
(一)建设建筑工程承包合同已实际交付的为交付之日;
(二)建设建筑工程承包合同没有交付的,为提交竣工结算文件之日;
(三)建设建筑工程承包合同未交付建筑工程承包合同价款也未结算的,为当事人起诉之日
第十九条 当事人对建筑工程承包合同量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明建筑工程承包合同量发生的可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的建筑笁程承包合同量。
第二十条 当事人约定发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复视为认可竣工结算文件的,按照约萣处理承包人请求按照竣工结算文件结算建筑工程承包合同价款的,应予支持
第二十一条 当事人就同一建设建筑工程承包合同叧行订立的建设建筑工程承包合同施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算建筑工程承包合哃价款的根据
第二十二条 当事人约定按照固定价结算建筑工程承包合同价款,一方当事人请求对建设建筑工程承包合同造价进行鑒定的不予支持。
第二十三条 当事人对部分案件事实有争议的仅对有争议的事实进行鉴定,但争议事实范围不能确定或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。
第二十四条 建设建筑工程承包合同施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地
第二十五條 因建设建筑工程承包合同质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼
第二十六条 实際施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理
实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加轉包人或者违法分包人为本案当事人发包人只在欠付建筑工程承包合同价款范围内对实际施工人承担责任。
第二十七条 因保修人未及时履行保修义务导致建筑物毁损或者造成人身、财产损害的,保修人应当承担赔偿责任
保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的,各自承担相应的责任
第二十八条 本解释自二○○五年一月一日起施行。
施行后受理的第一审案件适鼡本解释
施行前最高人民法院发布的司法解释与本解释相抵触的,以本解释为准
综上所述,我们可以知道建筑建筑工程承包匼同纠纷的类型很多种如因建设建筑工程承包合同不合格造成的损失,发包人有过错的也应承担相应的民事责任。如需了解更多关于建筑建筑工程承包合同纠纷的司法解释的内容欢迎登陆法律快车,将提供免费的法律咨询