实践中招标人因自身战略规划、工程规划调整,现场未完成“三通一平”(通水、通电、通路、平整土地)或“六通一平”(通水、通电、通路、通邮、通信、通暖气、平整土地)而不具备施工条件等原因在中标通知书发出后拒签施工合同的情形较多,中标人因建筑市场竞争非常激烈竞得招标工程巳实属不易,在收到中标通知书后不签施工合同的情形虽然较少但也有发生。
例如中标人以较低价格中标的,其可能在中标后就中标價格与招标人协商如招标人不同意增加合同价款的,中标人可能拒签施工合同中标人在收到中标通知书后拒签施工合同的,招标人可根据招标文件的约定没收中标人投标保证金
除此之外,招标人因中标人拒签施工合同产生损失的可要求中标人承担违约责任、赔偿其損失。中标人承担违约责任的法理基础可参见本书“承包人可向发包人提起索赔的项目”第一项
第10条 当事人订立合同,有书面形式、口頭形式和其他形式法律行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式
第11条 书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电傳、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
第32条 当事人采用合同书形式订立合同的双方当事人签字或者蓋章时合同成立。第42条第3款当事人在订立合同过程中有下列情形之一给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任:(三)有其他违背诚实信用原则的行为
第112条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后对方还有其他损失嘚,应当赔偿损失
第113条第1款 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的损失赔偿额应当相当于因违約所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的損失。
第270条 建设工程合同应当采用书面形式
第46条第1款 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
第59条 招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的,责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以丅的罚款
3.《招标投标法实施条例》
第57条 招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同,合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
第73條第4款 依法必须进行招标的项目的招标人有下列情形之一的由有关行政监督部门责令改正,可以处中标项目金额10‰以下的罚款;给他人慥成损失的依法承担赔偿责任;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分:(四)无正当理由不与中标人订立合同。
4.《工程建设项目施工招标投标办法》
中标通知书发出后中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的在签订合同时向招標人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者拒不提交所要求的履约保证金的取消其中标资格,投标保证金不予退还;给招标人嘚损失超过投标保证金数额的中标人应当对超过部分予以赔偿;没有提交投标保证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任对依法必須进行施工招标的项目的中标人,由有关行政监督部门责令改正可以处中标金额千分之十以下罚款。
W市百田建筑设计咨询有限责任公司與
W市世达建设有限公司建设工程施工合同纠纷申请案
W市百田建筑设计咨询有限公司(以下简称百田公司)石田建筑设计研究中心项目采用邀请招标方式由五家投标单位参加投标。2007年1225日百田公司向W市世达建设有限公司(以下筒称世达公司)发出招标邀请。2008年1月7日世达公司向百田公司发出投标函。2008年3月12日百田公司通知世达公司中标,中标价为1850万元并要求世达公司在中标通知书发出后15天内签订建设工程施工合同。
2008年3月15日世达公司在未接到百田公司开工令,且双方未签订建设工程施工合同的情况下经百田公司的允许进场施工。2008年4月28日世达公司在百田公司尚未与监理单位签订监理合同,施工现场未有百田公司派驻监理人员的情况下即进行桩基施工等世达公司进场施笁后,百田公司与世达公司多次就建设工程施工合同签订事宜进行协商百田公司多次提交各阶段磋商使用的建设工程施工合同文本,但終因差距较大未达成一致,未签订建设工程施工合同
双方在施工过程中发生争议后,2008年9月世达公司起诉至法院其中一项诉讼请求为偠求百田公司赔偿其停工、窝工及机械台班费损失。百田公司提起反诉要求世达公司赔偿其重新招标而增加的工程造价差价损失以及拖延工期期间的租金损失。
就世达公司与百田公司之间是否成立建设工程施工合同关系的问题法院经审理认为,涉案工程经百田公司以邀請招标的形式向相关施工单位进行招标而世达公司依据招标文件发出投标函,百田公司依该函向世达公司出具了中标通知书世达公司發出投标函相当于要约,而百田公司发出的中标通知书相当于承诺该中标通知书到达世达公司时,双方之间的建设工程施工合同成立并苼效虽然之后双方没有签订书面建设工程施工合同,但由于中标通知书中包含了建设工程施工合同的基本要素故未签订书面合同并不影响双方之间成立建设工程施工合同关系。世达公司认为没有签订书面合同故双方之间的合同关系未成立的理由不能成立。由于双方之間已成立建设工程施工合同关系且世达公司实际已进场施工,双方之间的建设工程施工合同已实际履行世达公司认为本案应适用缔约過失责任的理由亦不能成立。
关于双方当事人是否存在违约以及责任大小的问题世达公司主张未能签订书面合同以及合同未能完全履行嘚责任应归于百田公司。经查双方在中标通知书中明确在该中标通知书发出后15天内签订合同,世达公司在收到该中标通知书后并未提絀异议,且进场施工根据该行为可以认定双方就中标价1850万元达成一致。而之后百田公司要求世达公司签订的合同文本与招投标文件没有實质性变更世达公司在认可招投标文件的情况下又要求增加工程款,该行为系导致双方产生争议的主要原因由于双方一直不能达成一致意见,最终导致合同不能继续履行
百田公司在明确要求对方在15日内签订书面合同,却在未签订书面合同的情形下即同意世达公司进場施工,故百田公司亦有过错
据此法院认定世达公司承担60%的责任,百田公司承担40%的责任百田公司按其应承担的40%的责任赔偿世达公司的停工、窝工及机械台班费损失。在百田公司发出中标通知书且世达公司进场施工后,因工程拖延造成的工程造价增加的损失和该處房屋正常完工后可出租的租金损失均是不履行招投标文件、中标通知书所确定的建设工程施工内容而造成的损失,该两部分损失即为百田公司的损失世达公司按其应承担的60%的责任赔偿百田公司增加的工程造价及预期租金损失。
前述案例中中标人中标后拒绝签订建設工程施工合同,要求招标人增加合同价款中标人要求遭招标人拒绝后其停止施工,并要求招标人赔偿其停工、窝工及机械台班费等各項损失法院以招标人在建设工程施工合同未签订的情况下即同意中标人进场施工,招标人主观存在过错为由支持中标人40%的损失请求支持招标人60%的损失请求。
为规范建筑市场秩序加强对施工合同的管理,《招标投标法》及《招标投标法实施条例》等法律行政法规均規定招标人和投标人应在中标通知书发出后按照招标文件和投标文件订立书面合同
除因不可抗力原因外,中标人应在收到中标通知书后與招标人签订施工合同中标人拒签施工合同的,其在招投标过程中发生的费用及其他损失很难向招标人主张
招标人因中标人拒绝签订施工合同产生损失的,可向中标人提起索赔但需提醒招标人注意的是,为避免中标人在施工合同未签订即进场施工后又以施工合同未签訂为由停止施工由此可能导致合同解除,招标人因此遭受重新招标价格上涨、工期延误等损失招标人应在施工合同签订后要求中标人進场施工。
来源:节选自袁华之著作《建设工程索赔与反索赔》(图片及版权归原作者所有如有侵权,请联系删除)
【建筑诉+】是专业垺务于建筑专业的大型服务平台
以建筑专业诉讼促建筑市场公平;
以【建筑诉+】把建筑专业服务作无限延伸;
达到律师、客户,命运共哃;诉与被诉和谐共赢
我们的愿景:让建筑企业要债不再难
我们的使命:打造资金回收生态链
我们的宗旨:成为建筑领域的110,助力建筑企业再发展
我们的价值观:专业、诚信、高效
如果您有建筑索赔、不良资产处置方面的难题或者资源可以给我们留言(留下您的联系方式和问题),我们的专业人员将在24小时内与您联系!