长春建设股份有限公司与长春信诚房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
吉林省高级人民法院
（2015）吉民一终字第14号
建设工程施工合同纠纷
上诉人（一审原告、反诉被告）：长春建设股份有限公司。住所：吉林省长春市朝阳区安达街951号。
法定代表人：刘策，该公司董事长。
委托代理人：栾国生，该公司项目经理。
委托代理人：徐德明，吉林钟言律师事务所律师。
上诉人（一审被告、反诉原告）：长春信诚房地产开发有限责任公司。住所：吉林省长春市朝阳区南湖新村中街48栋。
法定代表人：范东超，该公司总经理。
委托代理人：王筱田，吉林中证律师事务所律师。
委托代理人：赵添，吉林中证律师事务所律师。
上诉人长春建设股份有限公司（简称长建公司）因与上诉人长春信诚房地产开发有限责任公司（简称信诚公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服吉林省长春市中级人民法院（2011）长民一初字第25号民事判决，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长建公司的委托代理人栾国生、徐德明，信诚公司的委托代理人王筱田、赵添到庭参加了诉讼。
一审原告诉称
长建公司一审诉称：长建公司分别于日、日、日与信诚公司签订了四份《建设工程施工合同》。约定：长建公司承建信诚公司开发的南湖学府经典（即现在的湖畔诚品）商住楼一期工程的1-3栋、二期工程中的11—13、18栋和二期工程中的14、15、16栋及人防地下室。总面积为98809平方米，承包范围：土建、采暖、给排水、电气工程等工程清单中的全部工程，总价款为元。同时约定工程量和价格发生变化，按实际市场价和签证进行调整。合同约定甲方在每月30日前按当月进度的70%支付工程进度款，余款在工程竣工结算后的30日内结清。合同签订后，长建公司投入大量人力、物力，积极进行施工，在信诚公司未能按期付款、并出现各种阻力的情况下，长建公司仍克服各种困难保质保量地完成了施工任务。完工工程的总造价为12122万元，其中16号楼的造价为2187万元，全部工程现已投入使用，但截止日信诚公司仅付款6849万元，其中16号楼仅给付1381万元，余款迟迟不予结算。信诚公司长期拖欠工程款，给长建公司造成巨大的经济损失，为维护自身合法权益，长建公司提起诉讼，请求判令：1.信诚公司立即给付工程款5，273万元及利息；2.全部诉讼费用由信诚公司承担。
一审被告辩称
针对长建公司起诉，信诚公司一审辩称：1.结算应以双方签订的备案合同为结算依据。2.信诚公司已履行了合同义务，付款额度已达70%，长建公司请求给付剩余30%工程款的条件未成就，根据合同约定此部分款项应在双方结算并审计一年内付清。但在实际履行过程中，因长建公司不积极配合，双方未进行实际结算。3.长建公司没有履行合同约定的义务，延误工期、擅自变更设计（防水由内防水变更为外防水）、保温材料不符合国家标准及设计要求、施工中非法外包等，其行为构成违约，且施工项目存在部分瑕疵，长建公司的行为违反合同约定，应承担违约责任。该部分内容在信诚公司提交的反诉状中进行了详细阐述。综上，长建公司的诉请缺乏事实及法律依据，请求依法予以驳回。
信诚公司一审反诉称：就南湖学府经典1、2、3#楼工程（以下称一期工程），11、12、13、18#楼标段（以下称二期二标段工程）及14、15、16#楼与人防地下室标段工程（以下称二期三标段工程），双方分别签订了《建设工程施工合同》及补充合同，对双方的权利及义务进行了明确约定。但长建公司施工过程中存在以下违约事实，按约应予赔偿如下：一、应承担工期延误的违约责任。两标段工程的合同竣工日期均为日，根据《补充合同》第9.2.2条约定：每延误一天，长建公司支付违约金1万元。实际二期二标段于日交付使用，延误251天，应支付违约金251万元；二期三标段于日交付使用，延误406天，违约金应为406万元；合计657万元。二、长建公司擅自将16#楼转包给长春建工集团吉源建设有限公司（简称吉源公司）的项目负责人黄彦君进行施工。根据《补充合同》第23.1.5条约定，长建公司应支付合同总价款20%的违约金，14、15、16#楼人防地下室工程价款总计为元，故长建公司应支付违约金元。三、关于长建公司其他违约行为应承担的违约责任。长建公司违反《补充合同》第7.1.3条约定，五次拒收监理文件应支付违约金0.5万元；长建公司违反《补充合同》第13.4条关于三方供货的约定，应支付违约罚金10万元；违反补充合同第4.2.2条约定，擅自对管理人员及设备进行变更，应支付违约金2万元。11、12#楼存在未按图纸施工的情况，长建公司应支付罚金20万元；竣工后20天不交付12栋319号房屋（面积98.25平方米），按6元/平方米/日标准计算，日至今685天，应支付租金损失元；16#楼因拖欠农民工工资被主管部门通报，按合同约定应支付违约金5万元，以上合计应支付违约罚金元。四、因工期延误，购房人无法按期取得房屋，向我公司提出索赔94299元；因延期办证，向我公司索赔368551元，合计462850元。五、长建公司不履行合同义务。（1）不按图纸施工。16#楼人防地下室及18#楼地下室原为外防水设计，但长建公司擅自改为内防水，致使现在部分工程严重渗漏，无法正常使用，该部分需重新施工或整改，最终通过竣工综合验收合格，对此部分损失长建公司应予赔偿。（2）外墙保温工程所使用材料不符合国家标准及设计应具有阻燃性等要求，存在安全隐患，需要更换，长建公司对此应予赔偿。（3）根据合同约定，长建公司应履行交付竣工资料、协助办理竣工验收及验收备案的义务，由于长建公司未履行相关义务，导致工程迟迟无法验收备案。五、长建公司起诉理由不能成立，依法应予驳回。信诚公司支付的工程款一期已达到95%、二期已达到70%，一期剩余5%为质保金，对施工中存在的外墙渗漏、窗气密性不够、屋面漏水等质量问题，长建公司拒绝履行保修义务。在二期工程未通过综合验收，长建公司未将竣工资料办理移交的情况下，信诚公司有权依合同约定拒绝支付剩余工程款。故长建公司的诉请依法应予驳回。另长建公司的财产保全申请错误，给信诚公司造成了实际经济损失。综上，请求判令：1.长建公司应向信诚公司支付违约金元（包括工期延误违约金657万元、违法转包违约金元、其他行为违约金元）；2.长建公司赔偿因其违约给信诚公司造成的损失462850元；3.解除14、15、16#及人防地下室《建设工程施工合同》及《补充合同》；4.依法收缴长建公司的不当得利（转包挂靠施工管理费）；5.驳回长建公司起诉；6.长建公司履行合同义务，就未按图施工的16#人防地下室、18#地下室及外墙保温工程按图纸及规范重新施工或通过整改最终通过竣工综合验收达到合格；同时履行交付竣工资料、配合信诚公司进行工程竣工验收备案的合同义务；7.反诉费由长建公司承担。
针对信诚公司的反诉，长建公司一审辩称：1.延误工期是信诚公司拖欠工程款所致，并非长建公司的过错，故信诚公司要求支付延期交工赔偿费用无依据。2.长建公司不存在违法转包的行为，16号楼是信诚公司违反约定自行让吉源公司的项目承包人黄彦君施工。3.信诚公司所称的其他违约行为不存在，不应支付该部分违约金。4.信诚公司已将工程售出并使用，防水部分由信诚公司自行外委，施工与长建公司无关。外墙保温等部分非工程主体部分，在信诚公司已擅自使用的情况下，长建公司不应承担责任。综上，请求驳回信诚公司的反诉请求。
一审法院查明
一审法院经审理查明：自2006年开始，长建公司先后承建了信诚公司开发的南湖学府经典项目的一期、二期部分工程。就一期工程双方签订了以下合同：日长建公司与信诚公司双方签订了《建设工程施工合同》约定：长建公司施工信诚公司开发的3号楼工程，建筑面积10695平方米，框架、抗震剪力墙结构。资金来源：自筹；工程内容：土建、采暖、给排水、电气工程等施工图纸和投标书范围内的全部工程内容。工期：日至日；合同价款元。工程进度按月完成的70%支付进度款……第23.2条约定：本合同采用固定价格合同，风险范围：清单项目内的，工程量计算误差在±3%范围内不予调整，误差超过±3%的项目进行调整。按实际工程量结算，执行清单综合单价…….日双方签订的《建设工程施工合同》约定：长建公司施工1、2号楼工程，建筑面积15577平方米，框架、抗震墙结构。工程内容：土建、采暖、给排水、电气工程总承包。承包范围：包工包料；工期为日至日。工程价款：元。第23.2条约定的合同价款的结算方式、进度款的支付等与3号楼相同。日双方签订《南湖.学府经典1、2、3号楼总承包合同的补充合同》约定：长建公司施工信诚公司开发的1、2、3号楼工程，建筑面积：26989.06平方米，合同价款元（比承包合同约定的价款元少了1489251元）。第9.1条约定：鉴于实际开工时期的调整，工期为日至日。结算金额=合同价款+设计变更+现场签证+增加项目-减少项目+奖励-违约金及罚金和其他应付款+（±3%）调整。16.3.4约定：依据工程量清单，施工图工程量计算误差超过±3%时，超出部分给予调整等。该补充合同对合同总价款、面积、工期、取费等均进行了变更。合同签订后，长建公司进行了1、2、3号楼的施工，于日备案验收，并已交付使用。
就该项目二期工程，双方签订了以下合同：日双方就12、13、11、18号楼签订了《建设工程施工合同》，约定：长建公司施工信诚公司开发的以上栋号（其中11、18#楼的范围是11-C—12-A）的施工，建筑面积38712平方米，房屋结构、承包施工范围与此前合同约定相同；合同价款为元；资金来源：自筹；工期为日至日。《专用条款》第23.2（1）本合同采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：清单工程量误差在±3%（含±3%）范围内的不予调整，超过±3%的正常调整，单价执行清单报价。第26条：每月30日前，按工程进度的70%支付工程款，余额在工程结算并审计后一年内付清，预留工程总造价的5%作为保修金，保修金返还详见保修书内容。第47条约定：（1）甲方指定品牌材料包括：防盗门、对讲门、地热、防水、室内外地砖、墙砖、石材楼梯、室内栏杆、扶手、外墙涂料、开关、插座、配电箱、塑钢窗。（2）工程竣工验收后一个月配合甲方完成工程备案工作。（3）设计变更、经济签证、增减项目，增减面积执行工程量清单报价，工程量清单不含项目，执行吉林省2002年预算定额，按综合费率1.3计取，其他相关事宜执行国家地方结算文件。（5）本合同计价方式为固定总价合同，除本合同中专用条款第23.2、23.3和47.3条可调整外，其他因素概不调整。……该合同附件《房屋建筑工程质量保修书》约定：1.保修金：按工程总造价的5%预留保修金，保修期为两年的部分分项工程，保修期满30日内，无质量问题，除保留防水工程总价的5%以外，其余保修金全部无息返还给长建公司。五年保修期满后30日内，防水工程无质量问题，保修金余款全部无息返还给长建公司。2.防水（屋面、有防水要求的卫生间、房间）及外墙面的防渗漏为五年；地基基础及主体结构工程为设计合理使用期限；其余为两年。……5.承包人不在约定期限内派人保修的信诚公司委托他人维修所发生的费用，信诚公司有权从长建公司的保修金中扣除，同时收取长建公司15%的管理费及15%的违约金。长建公司承担因延时维修造成的一切损失及相关法律责任。日双方就以上11-13、18号楼工程签订《总承包合同补充合同》，约定：双方在自愿及完全理解本补充合同条款的情况下，签订本补充合同，如本补充合同与《建设工程施工合同》（指政府备案合同）有不相符的地方，以本合同为准。工程名称：11#（11-C轴—12-A）、12#、13#、18#（11-C—12-A），建筑面积35620.42平方米；2.1.3约定承包方式：按合同承包范围总价包干、包工包料、包工期。工程造价：元，其中中标价元，对钢筋工程、地热工程及外墙涂料暂定价款进行了约定；工期同招投标；工程进度款：中标单位同意无息垫付工程合同价款的20%，垫付额度不超过1000万元，完成垫付工程之后按月完成形象进度支付已完工程产值的70%，每月分两次支付。第12.1条约定信诚公司分包工程：基础土方、桩基础、消防、涂料、电梯、配电箱及弱电穿线等工程。信诚公司供材范围比备案合同第47（1）项多了玻璃幕墙、防火门窗、木格栅、电线电缆等。14.1.3施工期间支付工程进度款累计支付达应支付本补充合同价款70%，即停止支付。该合同比备案合同面积减少，工程价款高于备案合同，比备案合同多了信诚公司分包工程，信诚公司供材等亦增加了项目。日长建公司与信诚公司就14-16号楼及人防地下室签订了《建设工程施工合同》，约定：建筑面积33825平方米，工程内容：土建、水暖、电气工程；资金来源：自筹；工期：日至日，共444天；合同价款：元。第7.2工程造价咨询约定：7.2.1信诚公司委托有资质的造价咨询公司对本工程进行造价咨询，工程竣工验收合格后，由造价咨询公司对长建公司报送的结算资料进行结算审核，长建公司与造价咨询公司在该结算报告初稿上签字盖章后，将该初稿交由信诚公司最终审定。经信诚公司审定确认后的结算报告作为双方财务决算的依据。第23.2、23.3、47条、保修金、进度款约定同11、12、13、18号楼。日长建公司与信诚公司签订《南湖.学府经典二期14#、15#、16#楼及人防地下室总承包施工合同补充合同》约定：与备案合同有不符地方，以本补充合同为准。建筑面积：32181.57平方米；合同价款：元；工期同中标合同；其余条款同11-13、18号楼工程签订的《总承包合同补充合同》。
以上合同签订后，长建公司进行了施工，其中16#楼由为信诚公司一期5#、6#楼进行施工的吉源公司的项目负责人黄彦君组织公司人员进行了施工。2008年4月长建公司施工的一期1#、2#、3#楼通过市建委验收备案。日长建公司将二期二标段的钥匙交付给小区的物业公司，日将三标段的钥匙交付给小区的物业公司。日向信诚公司提交了9#、10#、11#、12#、18#、13#、14#、15#、16#人防工程竣工备案申请、竣工验收报告、竣工验收申请报告等资料，信诚公司工程部的石成艳接收了以上资料。长建公司于日向信诚公司公证送达了《工程结算书》及《结算卷》。并在此后向信诚公司发出督办通知，但信诚公司以长建公司未提交结算电子版等为由未结算。长建公司于日向本院提起诉讼，要求信诚公司给付工程款5273万元及利息。
一审审理过程中，经长建公司申请，一审法院委托吉林中信工程建设咨询有限公司作出吉中信鉴字（2013）第229号鉴定。该公司在鉴定说明事项中指出：土建部分在施工单位投标时清单报价的基础上，根据双方约定工程量及图纸计算，在与清单工程量进行对比的基础上，对超过±3%部分进行了调整，清单单价不变。因1#、2#、3#楼人防工程签证在一起，三号楼此部分签证结算在1、2号楼结算卷中。一期中的1#、2#楼鉴定意见：造价元；1#、2#楼（含3号楼人防工程）争议金额1100677元，其中：（1）2#楼土建争议金额为255530元（量超出3%项目，3%以外调整）；（2）1、2、3#楼土建签证845147元。一期3#楼工程造价原则与1#、2#楼相同：清单基础上加签证（超过±3%）进行调整。3号楼鉴定意见：元，争议金额为396399元（量超出3%项目，3%以外调整）。二期工程造价鉴定原则在清单报价、±3%调整的基础上对钢筋工程、图纸会审、设计变更、签证、分包配合费、冬季维护及施工费按双方约定及签证进行了结算。鉴定意见：11、12、13、18#楼工程造价元，双方争议项目造价826553元。二期14、15、16#及16#楼人防工程，鉴定意见：造价元（其中14#楼元，15#楼1587045元，16#楼元，16#楼人防工程7462238元）；双方有异议部分造价为2247052元（其中14#楼土建746385元，15#楼8877元，16#楼431125元，16#楼人防工程1060665元）。
长建公司对该鉴定结论无异议。信诚公司对鉴定意见提出了多项质证意见，鉴定公司针对信诚公司异议进行了答疑，长建公司亦发表了质证意见。
根据双方当事人的异议、质证及鉴定公司的答疑，一审法院针对双方异议部分，认定如下事实：
1#、2#楼（含3#楼人防工程）争议金额1100677元，其中：（一）2#楼土建争议金额为255530元，对超过±3%以外量差进行了调整，对±3%以内的未予调整。（二）1、2、3#楼土建签证845147元，该部分费用含：（1）日长建公司为信诚公司办公室装修，提交签证金额69396元，监理、总监、信诚公司的王世杰、陈阁签字并加盖了信诚公司公章。（2）日长建公司就1、2、3#楼附近百姓闹事，影响工程施工，造成停工，发生机械及人工费597691元向信诚公司提交签证，信诚公司的项目负责人陈阁签字：情况属实。监理吕洪峰及部门经理签字盖章。（3）日长建公司就1#、2#人防封堵门框费用向信诚公司报价32800元，信诚公司韩阁及张艳秋签字，按22000元确认。监理吕洪峰签字并加盖了监理公司公章。（4）日长建公司向信诚公司提交1#、2#人防工程构件报价签证，金额为119760元，信诚公司韩阁及张艳秋签字，监理吕洪峰签字并加盖了公章。（5）日长建公司向信诚公司提交1、2#人防特种门安装技术费用签证一份，金额为36300元。信诚公司韩阁签字，要求监理和工程部必须拿出明确意见，该笔费用是否该信诚公司承担，方案是否可行，再送技术部。信诚公司工程部技术人员及监理在签证上签字。
二期11、12、13、18#楼双方争议项目造价826553元。包含（1）模板项目55115元，图纸会审、变更的模板；（2）卫生间圈梁14542元，信诚公司称长建公司未按规范施工；（3）11、18#楼木门29782元，信诚公司称长建公司未安装；（4）新工艺收益一半618561元，新工艺节省造价，长建公司主张应得差价一半；（5）07年总包服务费108553元。经查：（1）日、日双方当事人及监理、设计单位盖章的《图纸会审记录》、变更通知单对相关事项进行了变更，鉴定公司据会审记录及变更通知单计算出增加模板部分费用。（2）鉴定公司对此部分鉴定按图纸规范要求进行的结算，信诚公司主张长建公司未按规范施工，但未提供证据。（3）长建公司自认收尾时应信诚公司要求未安装，同意扣除。（4）因长建公司采用新工艺施工，节省造价12万元，长建公司要求信诚公司给付此部分节省费用的一半，信诚公司不同意。双方合同对此种情况如何处理没有约定。（5）总包服务费问题。经查，双方合同未约定给付总包管理费。2007年长春市结算文件规定“虽未列入总承包合同，但发包方要求总承包单位进行协调施工质量、现场进度、工程竣工资料整理、存档备案等工作的，发包方应向总承包方支付分包工程造价2%的总包管理费”。
14#楼争议部分金额为746385元，包括：1.天棚刮胶与抹灰差额之半、水泥基防水、先抹口减窗面积量超出3%项目，3%以外调整金额为154519元。其中：（1）14、15#楼天棚抹灰由设计的混合砂浆改为刮水泥胶，14#楼产生差值69318元。长建公司主张各得一半，信诚公司不同意。（2）先抹口减窗面积部分量（按信诚公司提出减少的面积方法计算）14#楼造价为44622元。（3）图纸会审14#楼地下室采用水泥基防水费用40579元。2.会审、变更、砼模板费用及卫生间下圈梁部分费用44951元。其中：（1）14#楼会审及设计变更部分砼模板费用34326元（含会审中砼模板15887元，变更中砼模板18439元）；（2）卫生间墙下砼圈梁价差10625元。长建公司主张按规范施工应按砼计算，信诚公司不同意。3.2008冬维、为桩队修临时路费用546915元（按提报资料，含14、15#及16#地下室签证）。其中：（1）14、15#冬维拆除费用、日签证费用为15469元；（2）14#冬维2009年4月签证，费用为39457元；15#楼冬维28375元；（3）13-16#楼修临时道路费用126994元；（4）2007冬维103022元；（5）2008冬维233598元。经查，1.（1）为采用新工艺减少费用应否给付长建公司差价一半问题，该问题与二期11-13#楼问题事实一致。（2）塑钢窗抹口面积计量问题。此部分费用鉴定机构是按工程量清单计价范畴计算的此部分造价，工程量是按照抹灰前洞口尺寸计算的，定额规定无论是否缩尺均按洞口计算，双方抹灰费用没有单算，故按照抹灰前洞口尺寸计算的。信诚公司在鉴定征询意见稿如此计算未提出异议，在最后一稿时提出对工程量有异议，并自行依据长建公司与塑钢窗施工单位结算的塑钢窗面积计算了此部分洞口的尺寸。长建公司对信诚公司如此计算不予认可，主张其在预留洞口后，尚进行了其他辅助施工，按与塑钢窗厂家结算的塑钢窗面积结算此部分造价不当。（3）14#楼地下室采用水泥基防水问题。经查，长建公司提供了日设计单位盖章的4#楼地下室《设计变更通知单》及信诚公司工程师、监理等公证材料证明14#楼地下室均按变更进行了施工。鉴定公司按变更结算了此部分造价。2.（1）14#楼会审、变更砼模板部分。鉴定公司据日长建公司、信诚公司、设计及监理公司签字盖章的《图纸会审记录》结算了此部分造价。信诚公司主张按《补充合同》第8.2条约定应包含在包干费用中。（2）卫生间墙下砼圈梁部分查明的事实与11-13#楼该部分事实相同。3.关于2008冬维、为桩队修临时路费用546915元（按提报资料，含14、15#及16#地下室签证）问题。经查（1）日长建公司向信诚公司提交对14#、15#楼越冬维护拆除签证，记载了用工、机械及污水抽水等，信诚公司及监理公司加盖了公章并由相关人员签字确认。鉴定公司按提报确定此部分费用为15469元；（2）日长建公司向信诚公司提交14#冬维签证，包括维护部位、方法、用工、用材料量等。信诚公司工程师审核意见：木方取消，稻草按图纸结算，用工日核减为15日。监理吕洪峰签字并加盖了公章，信诚公司工地负责人签字确认。鉴定公司据双方签证确认该部分费用为39457元；（3）日长建公司向信诚公司就15#楼冬维费用提交签证，信诚公司工程师意见：木方取消，稻草维护按图纸。信诚公司工地负责人及监理签字，监理公司同时加盖了公章。鉴定公司按签证结算此部分费用为28375元；（4）日长建公司向信诚公司提交13#—16#楼因静压桩运输及桩机运输修建临时道路长度、所用山皮石、混凝土及机械台班量，信诚公司刘玉军签字：暂审定金额为126994元。信诚公司迟洪田、刘跃等三人签了字，监理公司的吕洪峰签字并加盖了公章。鉴定公司按提报审定值确认了13#-16#楼修临时道路费用126994元；（5）关于2007冬维问题。经查，长建公司提交日《越冬维护方案》及费用，其提报值为163223元。鉴定公司按定额结算此部分造价为103022元；（6）关于2008年后的越冬维护部分。经查，《建设工程施工合同》约定工程为固定价格合同，超过清单工程量±3%项目予以调整，清单措施费中未列越冬维护费用，备案合同对应否支付越冬维护费用没有约定。《补充合同》第8.2条约定：措施费已在合同价款中包干考虑，结算时不作任何调整。日长建公司向信诚公司提交14#、15#楼越冬维护方案、说明及工程预算书，称：因11#—13#及18#楼施工中资金不到位，影响16#人防工程交工，进而导致14#、15#楼需维护。要求：信诚公司先审越冬维护预算、达成协议，先拨款：要求信诚公司以书面形式承诺，越冬维护不算施工活动，维护期间按停工计算。并自行计算14#、15#楼冬维费用为233598元。信诚公司的李淑艳及陈阁签收了预算书。但信诚公司并未按长建公司要求审核预算、达成协议、先拨款亦未出具承诺，长建公司主张其自行垫付了该笔费用并进行了相关冬季维护。鉴定公司按长建公司提交的签证结算了此部分造价。另，双方签订的《补充合同》第8.2条约定，该部分费用应属包干费用中，信诚公司以此主张不应另行计取。
15#楼争议部分造价为8877元：（1）天棚抹灰由设计的混合砂浆改为刮水泥胶，采用新工艺，由此产生差值，长建公司要求给付差值一半，金额为3976元。该部分事实与14#楼此部分事实相同。（2）塑钢窗先抹口减窗面积部分量问题，15#楼造价差值为2316元。该部分事实与14#楼此部分事实相同。（3）会审及设计变更部分砼模板费用1501元；该部分事实与14#楼事实相同。（4）卫生间墙下砼圈梁价差1084元，该部分事实与14#楼事实相同。
16#楼双方争议部分造价431125元。其中：1.天棚刮胶与抹灰差额之半、水泥基防水。量超出3%项目，3%以外调整金额为184145元。含：（1）天棚抹灰由设计的混合砂浆改为刮水泥胶，由此产生差值，长建公司要求给付差值一半，金额为85823元。（2）地下室水泥基防水（地下室底板、外墙、内墙加改水泥基防水）98322元。2.图纸会审、设计变更结算书中变更增项砼模板费用，造价为7711元（会审、变更砼模板1451元，增项中砼模板6260元）。3.签证结算费用239269元，包括：（1）冬季维护及拆除221138元，含：07越冬维护74571元，08年越冬维护拆除19279元；08年越冬维护127288元。（2）地下室抽水1980元；（3）翻车损失16151元。经查，1.（1）新工艺节省造价问题事实与14#楼相同。（2）水泥基防水事实与14#楼相同。2.图纸会审、变更砼模板部分事实与14#楼相同。3.签证费用问题：（1）日长建公司就16#楼维护向信诚公司提交《越冬维护》签证，金额为106836元。信诚公司加盖了公章，工程师迟洪田、马朝凯签字：是否包含在清单内，请合约审计部门界定。监理吕洪峰签字并加盖了公章。日长建公司就16#楼越冬维护拆除费用向信诚公司提交了《经济签证单》，金额为19279元。监理公司意见：执行合同，并加盖了公章。信诚公司王世杰签字：同意。日长建公司向信诚公司提交16#楼越冬维护方案及工程预算，预算金额为元，信诚公司及监理公司在长建公司提交的《经济签证单》上加盖了公章，监理吕洪峰及信诚公司王世杰签字。（2）日长建公司向信诚公司就16#楼地下室抽水费用提交《经济签证》及预算书，金额为1980元，监理郑健签字并加盖了公章，信诚公司的工地工程师马朝凯签字。（3）关于翻车损失。日长建公司向信诚公司提交《经济签证单》记载：工地运沙车吉A-48673号进入工地现场时，由于外网施工的管道回填不实，导致料车侧翻，车体损坏，车主发生修车费及误工费8991元，工地发生误工费7160元，共计16151元。监理吕洪峰签字：具体费用请建设单位审核确认，并加盖了监理公司公章。
16#楼人防工程双方争议部分造价为1060665元。含：（1）清单增加人防门问题。鉴定公司结算此部分造价为280493元，信诚公司提出人防门清单中为暂定价格，应按实找差，长建公司提出按其提供的供货合同价款29万元找差，信诚公司不同意。（2）涉及日图纸会审真实性，造价为780172元。经查，关于人防门问题。在长建公司提交的施工中购买人防门的合同信诚公司不予认可的情况下，信诚公司未提供证据证明此部分实际价格。鉴定公司按清单价结算了此部分造价。关于地下室防水变更问题（含日图纸会审真实性）。（1）日加盖吉林省建筑设计有限公司公章的“设计变更通知单”记载：地下室防水应信诚公司要求柔性防水取消，改为德国固斯特防水系列的水泥基。渗透结晶型NBI产品，在抗渗混凝土内侧使用，不少于两层。根据该通知一期4#楼地下室防水改为水泥基内防水，四川星星建设集团有限公司按此进行了施工，一期工程已竣工验收、交付使用。（2）长建公司施工的二期地下室工程亦是据此施工的。日在信诚公司办公室，由长建公司、北京九建恒基建设投资有限公司（监理单位）、吉林省新兴人防工程设计有限公司（简称新兴公司）盖章的《图纸会审记录》第2项长建公司就人防地下室内墙、柱及梁板是否抹灰、是否刷水泥基防水层向设计单位进行了咨询，设计单位告知长建公司：不抹灰，底板、墙柱、梁板刷水泥基防水层。第10项长建公司询问地下室由于回填700㎜厚种植土，考虑植物根穿透一般防水层，能否改为铝铂防水；设计单位答复不改。同时对地下室其他存在的问题进行了沟通。信诚公司未加盖公章，但信诚公司工地工程师马朝凯在同样加盖以上三个单位公章的日《图纸会审记录》上签了字。信诚公司虽对以上设计及监理公司的公章有异议，但其未提供证据证明以上公章不真实、为长建公司伪造；其所主张新兴公司无相关变更权利，但其未提供证据证明其主张成立。2011年监理公司工程师信长龙经公证证实：1、4号楼地下室防水工程经信诚公司与设计院协商，改为德国固斯特防水系列的水泥基渗透结晶型（NBI）内防水，两遍完成。二期16#、18#地下室防水信诚公司沿用一期做法。长建公司及四川星星建设集团有限公司均是按此施工的。日信诚公司的工程师马朝凯证实：16#及16#人防工程地下室防水工程，信诚公司确定沿用一期作法，继续采用水泥基渗透结晶内防水，施工单位按此施工。同日，信诚公司的工程师陈栋、张义祥亦证实了以上事实的存在。（3）双方签订的日11-13、18#楼的《建设工程施工合同》第47条第（1）项约定：信诚公司指定品牌材料包括：防盗门、对讲门、地热、防水等。（4）该项隐蔽工程《单位工程竣工验收》时，信诚公司、设计及监理单位对此未提出异议。地下室施工结束后，日信诚公司工程师马朝凯在长建公司提交的确认16#人防工程施工部分项目、工程量的经济签证上签字，监理公司同时加盖了公章。日信诚公司召开质量维修专题会议时，对工程存在的质量问题进行了汇总，日通知吉源公司维修时发的《工作联系单》仅记载：16#楼屋面（包括地下室部分）防水工程一直存在渗漏，要求进行铺粘整改，未对地下室防水变更设计施工问题提出异议。2013年长春市建设工程质量监督站在就长建公司、信诚公司提交的竣工技术资料提出的《建设工程整改通知书》亦未提出地下室防水隐蔽工程存在问题。信诚公司提交的日《工作联系单》虽通知长建公司：16#人防与其连接的13#、14#、16#底板均未按设计施工，要求长建公司拿出处理方法与方案。但次日图纸会审及该项隐蔽工程验收时，信诚公司及监理再未提出异议，长建公司亦按变更进行了后续工程的施工。2011年4月信诚公司向长建公司发函，就16#楼防水未按设计施工、导致渗漏及裂缝、要求长建公司整改。
关于水电费问题，经查，信诚公司自认工地安装了电表，未安装水表。《补充合同》第11.7条约定施工现场应安总电表。水电费由信诚公司向供电局、自来水公司垫付。水电费的收费依据长春市相关标准执行，在信诚公司下发缴费通知后，从工程款中扣除。信诚公司在施工结束后，按照相关费用总数，结合长建公司施工面积，自行计算出长建公司施工及生活用水、施工用电费用共计元。长建公司对信诚公司自行计算的水电费用不予认可，主张施工中大部分甲方外委工程费用未进行扣减，信诚公司未提供证据证明施工中长建公司实际用水及用电数量。鉴定公司日出具补充鉴定该部分费用为：一、二期长建公司施工面积为81862平方米，依据吉林省住房和城乡建设厅吉建造（2009）14号《关于2009年度吉林省建设工程结算工作有关规定的通知》第四条第7项：“由发包人负责缴纳施工水、电费时，水、电费按承包人确认的水、电实际计量数和水、电费定额单价结算；没有安装水、电表无法确定水、电用量的工程，按工程结算中分析的水、电费乘以1.16（施工中生活用水、电费系数）计算；也可以按每平方米建筑面积水、电消耗量（采用商品混凝土的工程，水耗量为0.35吨，电消耗量为7.7度）”的规定，应扣水费28652元，应扣电费630337元，合计为658989元。信诚公司对该补充意见有异议，主张施工中长建公司施工及生活用水、施工用电费用应按其结算数额扣除，鉴定公司计算的施工面积亦不当。针对信诚公司的异议，鉴定公司于日出具《水电费计算书》，按招投标合同变更建筑面积为96285平方米，结算出水费金额为33700元，电费金额为741395元，共计775095元。长建公司对该鉴定有异议，后放弃了该项异议。
关于信诚公司主张代缴招投标费用问题。经查，日信诚公司向长春市财政局国库处缴纳的一期1、2、5、6、7、8#楼的招标交易费24000元，日向长春市财政局缴纳的33000元。信诚公司要求长建公司承担一半的费用。长建公司主张招投标费用其已向嘉通招投标公司缴纳，不应另行缴纳。
关于优质工程奖励问题。经查，双方签订的《建设工程施工合同》对工程被评为优质是否给予奖励没有约定，双方签订的《补充合同》第17.3项约定：工程被评为省优给予工程总造价2%的奖励。2008年12月长建公司施工的一期1、2、3#楼被吉林省建筑业协会评为“长白山杯”奖（省优质工程）。日长春市建筑业协会授予长建公司施工的二期14#楼2009年长春市“君子兰杯”优质工程奖。
关于信诚公司已给付长建公司工程款数额问题。经查，双方认可：一期给付工程款元，二期工程给付工程款元（其中16#楼给付1381万元），合计元。长建公司请求信诚公司自日（最后送达结算材料时间）至给付完毕之日止的利息。
关于验收、结算及备案问题。经查，（1）长建公司施工过程中，信诚公司、监理及检测机构按规定对长建公司承建房屋的主体及结构部分均进行了分项检测，检测结果合格后进行后续工程的施工。房屋交付使用后，日信诚公司向长建公司发的“二期工程待处理问题汇总”提出了14项瓷砖损坏、管井门变形、踢脚线脱落等工程需维修问题，未对房屋主体及基础提出异议。（2）日长建公司施工的1、2、3#楼经验收合格备案，施工中长建公司、信诚公司、监理及设计单位对8个分部、质量、安全及主要使用功能检测合格。二期工程长建公司于日陆续将二标段的房屋钥匙与物业公司进行了交接，日将二期三标段交付，现信诚公司已出售房屋的业主及回迁户全部入住。（3）日长春市建设工程质量监督站向长建公司、信诚公司双方发的长建公司施工的二期工程《质量整改通知》记载长建公司提供的竣工技术资料存在如下问题：其中第2、3、8、9告知顶梁板、承台、地梁、基础混凝土等试块留置数量不足，无法进行试验；其余13#地面节能材料、14#楼节能材料、地下室节能及防水材料、节能材料苯板等没有出厂检验报告、复试报告；塑钢窗进场复试报告无导热系数、中空露点试验报告。2013年9月长建公司委托长春市建筑质量检测中心对18#楼地下室楼板混凝土抗压强度批量评定值进行检测，同月24日该中心出具报告：达到设计要求。对整改第2、3、8、9等项试块留置数量不足问题，长建公司向质检站出具回复意见，已经监理公司及质检站同意用非统计方法评定：合格。……现无证据证明房屋的主体及结构存在质量问题。（4）日长建公司向信诚公司公证送达了《工程结算书》、《结算卷》。日长建公司向信诚公司报送了9#-16#、18#工程验收备案申请表、资料盖章文件、竣工验收报告、竣工验收申请报告，信诚公司的石成艳签收了以上资料并加盖了信诚公司的公章。本案审理过程中，经一审法院组织日长建公司向信诚公司提交了1#--3#、11#—15#、16#人防及18#楼土建、水暖、电气竣工图，信诚公司的刘福东在图纸移交目录上签字并标注：长建公司提交的竣工图未按规范要求就工程的增加、修改、删除内容作标注，监理单位签字由长建公司代签。（5）双方签订的、经备案的二期《建设工程施工合同》第47补充条款第（2）项约定：工程竣工验收后一个月内配合信诚公司完成工程备案工作。双方签订的《补充条款》第16.1条约定：在通过竣工验收、配合信诚公司全面工程验收、办理完工程交接手续及竣工资料移交手续后30天内结算……，信诚公司以此主张工程不具备结算条件。
关于16#楼施工主体问题。经查，16#楼由吉源公司的项目经理黄彦君作为项目负责人组织公司人员进行了施工。吉源公司于2006年经招投标与信诚公司签订了5#、6#楼《建设工程施工合同》，承建了该小区5、6#楼工程，黄彦君当时作为该公司的项目经理负责承建了5、6#楼工程。（1）黄彦君及长建公司项目经理栾国生自认及信诚公司工地工程师马朝凯等出具的公证证实：16#楼原为长建公司中标项目，在施工过程中，因16#楼与5、6#楼相毗邻，16#楼无施工场地，一直未进行施工，后经信诚公司研究，由当时工地的工程师张亚杰出面与吉源公司协商，将16#楼分包给吉源公司实际施工，原招标合同不变。（2）施工中，信诚公司提交的日会议纪要记载：二期工程16#楼施工现场东墙的洞口存在安全隐患，具体工作由吉源公司项目部负责。（3）日、5月30日、6月12日《工程进度及产值节点申请单》信诚公司在编号处标注：黄、年12月19日信诚公司在吉源公司提出的《工程款拨付申请会签单》中直接提出了二期16#楼工程款，与5#、6#楼一起与吉源公司结算，监理公司在该结算单上盖章，信诚公司工程师马朝凯、迟洪田签字确认。（4）日信诚公司单独就16#楼向黄彦君下发《工作联系单》，要求进行窗体的节能检测及报送资料。（6）日信诚公司向原告（吉源公司）发出的工作联系单记载：信诚公司就5#、6#及16#屋面防水及外墙体存在渗漏问题，要求原告（吉源公司）履行维修义务。（7）日信诚公司给长建公司下发的水电费用摊销的通知：直接将16#楼的水电费结算在吉源公司名下。另，鉴定机构明确：因国家禁止转分包工程，定额结算中无实际施工人如何结算的规定。
关于信诚公司对鉴定有异议的其他部分事实：1.计入鉴定的图纸会审及签证部分，一审法院于2013年3月对双方有异议部分，组织双方当事人、鉴定人进行了现场核对，鉴定单位依据核对结果将无异议及有异议部分分列后进行了鉴定。2.备案的《建设工程施工合同》第23.2条约定清单工程量误差在±3%范围内（含±3%）不予调整，超过±3%予以调整。鉴定机构在征求意见稿1、2中列了两种调整方式，鉴定人此部分鉴定采用第一种方式系当事人选择的结果。3.钢筋费率下浮问题。经查，双方合同第47条第7款约定：“钢筋工程费下浮5%后并入合同价款”，鉴定机构称其是按照双方约定下浮的此部分造价。4.关于钢筋工程取费应否计取措施包干费问题。双方签订的《补充合同》第8.2条约定：本工程措施费用已在合同价款中统一考虑，结算时不做调整。信诚公司以此主张该部分措施包干费不应计取。鉴定机构按照双方签订的《建设工程施工合同》第47.7条约定计取的此部分造价。
关于信诚公司反诉部分的事实：
（一）关于长建公司应否承担逾期交房的违约责任问题。经查，双方签订的经备案的《建设工程施工合同》二期两个标段工期均约定：日至日。实际二期二标段交付时间为日，晚于合同约定交工日期251天。二期三标段交付时间为日，晚于约定工期406天。
日双方签订的《建设工程施工合同》第8.1条约定：信诚公司负责施工现场三通一平、施工所需水电及电讯、施工场地及公共道路、工程地质及地质管线、图纸会审及设计交底、施工所需证件及批件等，均约定在开工前一周完成。双方日签订的二期二标段《补充合同》第5.1.5条约定：合同签订后15日开工前，信诚公司向长建公司提供图纸8套。第35条发包人及承包人违约执行通用条款。《通用条款》第13.1条：因以下原因造成工期延误，经工程师确认工期相应顺延；（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，到使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加……。
实际履行中存在以下情形：
（1）日信诚公司取得以上两个标段工程的施工许可证。信诚公司提交2006年《长春市集中解决城市开发建设与拆迁回迁历史遗留问题协调办公室》长解办字（2006）27号“关于湖畔.诚品开发项目办理规划手续的请示”及长解办字（2006）15号“关于允许南湖.学府经典项目提前开工的请示”。证明政府允许信诚公司开发的一期工程先施工后办证。从信诚公司提交的进度款申报单可以看出：2007年10月长建公司在信诚公司未办证的情况下，进行了二期11-13地下室及基础部分的施工。
（2）日长建公司、信诚公司、监理及设计单位就12-14#楼图纸进行会审，日对15#楼进行图纸会审，施工中工程进行了多次变更，长建公司提交的变更单及鉴定增加的造价证明工程量比合同约定的量有所增加。日长建公司向信诚公司提交报告，要求信诚公司将14#、15#楼前现场材料及暂设室内物品搬走，基础已上水结冰，需清除基坑冰块降水。信诚公司的工程师马朝凯签收了此件。日长建公司向信诚公司提交报告，要求将吊车移位以便施工14#、15#楼人防工程，信诚公司及监理公司不同意长建公司提报内容。日长建公司就吊车不能北移影响16#人防工程施工问题向信诚公司提交了报告，信诚公司的赵梅凤签收了此件。双方及监理签字、盖章的《工程款拨付申请会签单》记载：2007年10月长建公司进行了11#-13#及18#地下室工程施工，当年12月末进行到四层梁板部分，2009年5月末施工完毕。2008年4月长建公司开始进行14#、15#、16#及16#人防工程地下室及基础施工，日14#楼主体施工完毕，15#楼框架完工、主体砌筑至5层，2009年9月末完工。施工中信诚公司对工期延误问题未提出异议。
日长建公司就16#人防地下室工期调整问题向信诚公司提交了报告，主张因降水、外网施工、冬季施工等原因，要求将16#人防工程工期改为日至6月30日。日信诚公司向长建公司及四川星星公司发函：要求两个公司于日前提报工程进度计划表。同月23日长建公司项目经理栾国生回函：因在停工期（此前已打停工报告），无法提报工程进度计划。日信诚公司向长建公司发出通知，要求：11#-13#、18#楼于日交工，14#-16#楼于日交工。日通知长建公司13#楼定于日竣工。
2009年9月二期热力、给水、消防外网验收，日电力、智能化外网、道路接通。
（3）施工中信诚公司未按约定支付工程进度款。
关于工程款的给付，日长建公司出具“优惠条件”承诺：在建设单位资金暂时不到位的情况下，保证连续施工，确保工程质量和工期。日双方签订的、备案的《建设工程施工合同》第26条进度款拨付约定：每月30日前，按进度70%支付工程款，余额在工程结算并审计后一年内付清。日签订的二期二标段《补充合同》约定：工程进度款，中标单位同意无息垫付工程合同价款的20%，垫付额度不超过1000万元，完成垫付工程之后按月完成形象进度支付已完工程产值的70%，每月分两次支付。
信诚公司提供的“工程进度及产值节点申请单”记载了长建公司每月向信诚公司提报值、监理确认、信诚公司审定值、应付进度款、累计应付款数，其中包括垫付款数额及应给付数额（审核确认当月完成工程造价、按约定的进度款70%比例确认了应付款及垫付款返还数额）。16#楼、7月信诚公司按审核确认应付款后按约定的进度款支付了工程款；2008年7月记载合计累计应付款为600.33万元，实际支付475万元；8月累计应付款为716.03万元，实际支付525万元；日信诚公司最后确认累计应付进度款1626.75万元，实际支付1181万元，按信诚公司自行审定确认的应付进度款数额，信诚公司未按约支付。按鉴定确认的无争议部分16#楼工程造价元（未含人防工程），信诚公司的付款比例为58%（）。
13#楼日提报值为2843225元，未进行审定；11月提报值为284万元，审定值为161万元；12月提报值为786982元，审定值为57万元；二期9-12、18#楼日长建公司在垫资完成三层柱砼工程量后，向信诚公司提报值为9587587元，信诚公司审定值为725万元；12月完成四层梁板施工，提报值为153万元，审定值为133万元；日审定值为232.84万元，4月末审定值为359.5万元，5月累计应付进度款266万元，6月累计应付1990.9万元，7月累计应付2103.9万元，7月应付2224.4万元，8月应付2238.1万元，9月应付2514.5万元，10月应付2549.4万元，11月审计应付2643.2万元。信诚公司实际2007年共支付270万元，2008年6月末累计付款1636万元（少付354.9万元），7月末付至1936万元（少付288.4万元），8月、9月、10月亦未按审定累计付款数额支付工程进度款及垫付款。2009年5月累计应付2955.11万元，6月累计应付3098.2万元，实际信诚公司付至2983万元；日信诚公司付至3097万元；9月末应付至3197.6万元，10月应付至3388万元，实际9月、10月未付款。日、日信诚公司先后付款290万元、300万元。根据长建公司提报、监理及信诚公司确认的申请单日长建公司已完成以上工程的全部施工，信诚公司截至此时累计付款3097万元，按鉴定数额确认此部分付款比例为60.9%（）。
14#、15#及16#人防工程：日长建公司完成基础承台施工，审定后应支付进度款（审定值×70%）为49.5万元；4月30日应付25.8万元；日，应付14、15及16#人防工程进度款66万元；日审定值为152万元；16#人防6月19日审定值为49万元。以上在应付款处信诚公司标注为0元（双方约定长建公司应垫付款）。2008年6月确认应付进度款及返还垫付款的金额为108万元；2008年7月累计应付213.8万元；7月30日累计应付298.8万元；8月29日累计应付501.31万元；9月12日累计应付620.73万元；9月22日累计应付638.72万元；10月10日累计应付751.5万元；日信诚公司在清单上记载2008年施工及垫资部分应付777.75万元。信诚公司实际自日开始付款，9月累计付330万元；11月付120万元，12月通过农民工账户支付200万元；累计付款650万元。按信诚公司确认的进度款及返还垫付款比例尚欠127.5万元。2009年5月应付804万元，6月19日累计应付958.37万元，6月30日累计应付1072.47万元，7月29日累计应付1195.8万元，8月19日累计应付1346.95万元，9月18日累计应付1476.27万元，9月28日累计应付1566.17万元，9月29日累计应付1626.75万元，10月累计应付1776.01万元，12月应付1861万元，2010年3月累计应付1880.3万元实际信诚公司2009年5月付款至800万元（少付4万元），6月30日付至900万元（少付172万元），7月付至1060万元（少付135.8万元），9月末累计付1331万元（少付295.75万元），10月付至1571万元（少付205万元），12月付至1781万元（少付80万元）。截至2010年2月长建公司将二期以上工程交工，信诚公司付款按鉴定比例为65.7%[（）÷4808）。
以上证据证明按信诚公司审定的、应给付进度款及垫付款数额，信诚公司未按约定及审定的付款数额支付。
日长建公司向监理及信诚公司发函，主张信诚公司仅付款达50%、未达合同约定比例，工程现处于瘫痪阶段，要求信诚公司及时按合同拨付工程款。同月16日长建公司向信诚公司及监理吕洪峰送达“二期二、三标段停工函”，主张：因信诚公司未按约拨付进度款，欠付1000余万元，长建公司亦无力继续施工。日信诚公司给长建公司回函：虽然工程款的拨付按工程进度未完全到位，但我方已尽了最大努力并加快了付款频率；要求长建公司派人就工程量进行对账。日10月30日，长建公司向信诚公司发函，要求按进度拨付工程款，否则将停工。此后双方就此多次信函往来进行沟通。
（4）双方签订的《建设工程施工合同》第47条1项约定：信诚公司指定品牌材料包括：防盗门、开关、塑钢窗等16项。双方签订的《补充合同》第13.4.1条将配电箱、电线电缆、开关插座等增列入三方供货范围。约定三方供货，由信诚公司组织招标，双方共同推荐，信诚公司确定中标单位。2009年5月信诚公司指定的塑钢窗厂家进场。长建公司提供的、标注吉林省恒大电气设备有限公司出库单记载：2009年5月起向长建公司供应螺丝、盘芯、电表箱等，日、10月21日供应了16#楼的用户箱及配电箱3870个。5月13日长建公司向信诚公司提出12#楼电表箱尺寸超大，安装不上问题。5月22日长建公司因信诚公司所供表箱未及时于5月20日到货影响工期问题，向信诚公司发函。
双方备案合同第35.2条约定：工期每拖延一天，长建公司须向信诚公司支付违约金1万元。双方签订的《补充合同》第9.2.2条约定：每拖延一天，长建公司应支付1万元/天的违约金。
（二）关于长建公司是否存在不按图纸进行地下室防水及外墙保温部分施工问题。
关于16#楼外防水改内防水问题，该部分事实同上述地下室问题，不再重复赘述。
关于外墙保温问题，经查，、2、3#楼进行了耐碱玻璃纤维网格布检验、燃烧分级达到B2级，冻融性试验、粘结试剂检测、抹面胶检测等均合格，达到标准。2008年9月进行了9-12、18#楼苯板试验（含密度、导热系数、压缩强度、燃烧等级等7项测试）、网格布试验、粘板胶试验、抹面胶试验，符合标准指标要求。2008年9月对13#楼亦进行了以上四项测试，检验结果：符合标准。2009年10月进行了14、15#楼进行了以上测试，结果：符合标准。日信诚公司向长建公司发通知：质检站要求2007年开工的工程，进行墙体苯板钻芯取样强制性检测。2010年9月在进行外墙苯板施工前，16#楼进行了苯板粘结强度检测，日，12#、13#、14#、15#等进行了外墙粘结强度试验，结果：符合标准要求。在各项检测合格后，长建公司为其施工的以上栋号进行了外墙保温施工。信诚公司及监理在分项检测合格后，进行了外墙涂料及外墙瓷砖部分的施工。日信诚公司向长建公司公证送达了《外墙保温材料工程未采用阻燃性EPS保温板限期改正函》，要求长建公司对以上问题进行改进。日市质检站发的竣工资料存在问题的《建设工程质量整改通知书》记载：11.节能材料苯板、网格布、胶合格出厂检验报告、复试报告只有一组缺二组，节能认证书没有。
另，信诚公司自认外墙保温苯板不属于房屋主体结构。
#楼验收，--16#楼验收，信诚公司就验收房屋存在的棚顶及墙体渗水、塑钢窗边漏水、瓷砖损坏、管道井门等需维修问题向长建公司提出了维修要求。长建公司进行了部分维修，但其余部分以属信诚公司外包及住户使用不当为由未进行维修。
一审审理过程中，信诚公司多次提出对房屋存在的塑钢窗漏雨、墙体及棚顶渗漏及地下室渗水等问题，要求长建公司履行维修义务。长建公司提出信诚公司给付维修款后，才能进行维修，不给付工程款不能维修。因双方不能就此达成合议，长建公司一直未履行维修义务。庭审后，信诚公司提出对地下室渗漏造成的损失及长建公司怠于履行其他维修义务造成损失进行鉴定的申请。日一审法院组织双方当事人到现场进行了勘查：塑钢窗渗漏主要集中在窗体下，部分把边住户墙体及部分住在中间住户墙体亦有渗漏。关于渗漏的原因，双方各执一词。经勘查，部分楼顶有业主私自搭建的阳光房，部分中间楼层业主在墙体苯板上自行搭建了外接式阳台。施工中在长建公司施工的苯板外面，信诚公司委托他人进行了外墙涂料的施工，外墙涂料由信诚公司提供，长建公司主张该涂料不符合使用标准，导致苯板呈不规则裂缝。因业主对小区墙体渗漏反映强烈，长春市人民政府组织长春市质检站进行了现场办公，对以上问题进行了分析，责令城建局拆除顶楼私自搭建的违章阳光房，对于双方如何履行维修义务未能达成一致。
另，双方备案的《房屋建筑工程质量保修书》约定：1.保修金：按工程总造价的5%预留保修金，保修期为两年的部分分项工程，保修期满30日内，无质量问题，除保留防水工程总价的5%以外，其余保修金全部无息返还给长建公司。五年保修期满后30日内，防水工程无质量问题，保修金余款全部无息返还给长建公司。2.防水（屋面、有防水要求的卫生间、房间）及外墙面的防渗漏为五年；地基基础及主体结构工程为设计合理使用期限；其余为两年。……5.承包人不在约定期限内派人保修的信诚公司委托他人维修所发生的费用，信诚公司有权从长建公司的保修金中扣除，同时收取长建公司15%的管理费及15%的违约金。长建公司承担因延时维修造成的一切损失及相关法律责任。信诚公司自行计算出此部分费用应为6254317元。长建公司主张维修以上问题需给付维修款400万元。
信诚公司在入住后陆续向长建公司提出16#楼屋面防水、室内涂料问题陆续向长建公司发出维修函。日向长建公司提出“二期工程待处理问题汇总”，12#、13#、14#公共区域主要问题：瓷砖脱落、地砖损坏、管井门锁芯堵死、电箱门锁不上。住户区域主要集中在：墙体湿及渗雨、棚顶漏水、窗户上方漏水。13栋4户、2栋17户、9栋21户、3栋11户、12栋17户，信诚公司所列明细称长建公司对大部分问题进行了维修，但未全部解决问题；塑钢窗厂家（信诚公司指定）以已过保修期为由未进行维修。2011年5月长建公司诉至一审法院，审理中，信诚公司于2011年7月提出反诉，要求长建公司对未按图纸施工的16#楼进行整改、达到最终验收合格。后要求对一期工程中涉及建筑节能维护结构工程的材料及施工工艺是否符合国家相关验收标准及规范、二期工程整体质量及施工中使用的建筑材料、施工工艺是否符合国家相关验收规范的真实性进行鉴定。此后庭审时多次向长建公司提出对房屋渗水等问题进行维修，长建公司主张：因信诚公司已使用，质量原因不明，不同意维修。后在法院多次说服下，同意维修。但主张信诚公司拖欠工程款数额巨大，无力维修，要求信诚公司先行支付部分维修款后维修，但双方未能就此达成一致。
（三）关于长建公司是否交付竣工资料、协助办理竣工及验收备案手续的问题。经查，日长建公司向信诚公司提交了9#—12#、18#、13#、14#、15#、16#人防工程竣工备案申请、竣工验收报告、竣工验收申请报告等资料，信诚公司工程部的石成艳接收了以上资料。在信诚公司否认的情况下，长建公司在法院多次调解后于2012年3月又向信诚公司提交了备案资料。日庭审时信诚公司自认：验收时长建公司提交的资料已经监理公司审核合格，监理公司已签字确认。2013年5月信诚公司将经监理公司审核的资料报送长春市建设工程质量监督站。日质检站就资料存在的问题，向长建公司、信诚公司下发了《建设工程质量整改通知书》，提出资料存在14项问题需整改。长建公司在日就整改项目的第2、3、8、9项试块缺少问题向质检站进行了回复，依据GBJ107—87第4.2.1条规定，可以用非统计方法评定结果。质检站负责人签字：同意回复结论。日经质检站检测：18#楼地下室顶板混凝土抗压强度满足设计要求。对1、4、5、6、7、10、11、12、13、14需整改内容，所缺少的防水材料、地下室节能及防水材料、塑钢窗进场复试报告、外墙瓷砖等材料为信诚公司指定厂家供材，长建公司称2010年其已将当时备案所需资料在监理验收、签字后全部提交信诚公司，鉴于信诚公司称其所持有的备案资料仍存在部分短缺，经法院多次做工作，长建公司同意在核对后另行提交给信诚公司。日在法院约定的核对、交接资料时间，信诚公司到庭称：因工作人员多次更换，资料已找不到，无法核对。后信诚公司同意长建公司按质监站《整改通知》内容补充提交缺少的资料。长建公司同意对其中可以补充的资料进行提交，但主张信诚公司使用房屋多年、迟至今日才验收，现在的验收标准较交工时已有很大变化，已无法提交质监站增加标准部分资料。
日施行的《吉林省建设工程质量管理办法》第十三条规定“建设工程竣工后，建设单位应当及时组织有关单位进行竣工验收。竣工验收时未能提供准确、完整的工程档案和施工技术资料，不能进行竣工验收的，应当委托有鉴定资格的鉴定机构对建设工程质量状况进行鉴定，根据鉴定结果对建设工程进行竣工验收。未经竣工验收或者经竣工验收不合格的建设工程，不得交付使用”。第十四条“建设单位应当在建设工程竣工验收7个工作日前，将竣工验收事项书面报告建设工程质量监督管理机构”。第十五条“建设工程竣工验收合格后，从事该建设工程项目的管理、技术人员可依法承担其他建设工程项目的经营活动；建设单位应当在15个工作日内到当地建设工程质量监督管理机构备案”。
（一）关于合同效力及结算依据问题。一审法院认为：长建公司与信诚公司经招投标签订的《建设工程施工合同》已备案，合同的订立未违反法律规定。合同签订后，长建公司已履行了承建工程、交付房屋的义务，信诚公司亦履行了给付部分工程款的义务，双方合同已实际履行，故对合同的效力本院予以确认。双方此后签订的各个栋号的补充合同对合同价款、工期、取费等合同的实质性内容进行了变更，此部分补充合同应属无效合同，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条的规定，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。故鉴定机构按备案合同约定的方式核算工程款符合法律规定。
（二）关于工程是否具备结算条件问题。一审法院认为，涉案工程在未经相关政府部门竣工验收的情况下，信诚公司已将房屋出售，业主及回迁户已入住，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三款的规定，应以转移占有建设工程之日为竣工日期。在补充协议的效力依法应确认无效的情况下，信诚公司以未通过验收、未办理交接手续、完成竣工资料移交等无效合同的约定主张涉案工程不具备结算条件的抗辩，不予支持。房屋钥匙虽由长建公司与物业公司办理的交接手续，物业公司为独立的法人单位，但因业主系从信诚公司处购买房屋，物业公司代将钥匙交付给业主，履行的系信诚公司应履行的向业主及回迁户交付房屋的义务，且信诚公司对此未提出异议，故信诚公司以长建公司未向其交付钥匙主张长建公司未向其履行交付义务并以此作为拒付工程款的抗辩理由，不予支持。向信诚公司购房的业主及回迁户已对长建公司施工的工程进行了占有、使用，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条的规定：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。此情形下，长建公司作为承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。对房屋非主体结构和地基基础问题，双方应依保修合同的约定，由长建公司对因施工质量造成的相关保修问题，在保修期内承担保修责任。
（三）关于16#楼工程的施工主体问题。一审法院认为，黄彦君作为吉源公司的项目经理负责施工了16#楼工程，吉源公司是建筑施工企业且具有施工该工程的资质，此行为不属于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（1）、（2）项规定应导致合同无效的法定情形；且从信诚公司提供的工作联系单及会议纪要记载的内容可以认定信诚公司认可黄彦君作为项目经理带领吉源公司员工对16#的施工行为，故信诚公司主张工程系长建公司违法转包的依据不足，其以此主张合同无效、须经竣工验收后方应给付工程款的抗辩不予支持。因吉源公司具备施工该工程的资质且黄彦君并非挂靠该公司施工，故在信诚公司已使用该工程、且工程无基础及主体结构问题的情况下，参照备案合同约定的结算方式结算相应价款符合法律规定。信诚公司主张此部分工程结算应按实际施工人标准结算无合法依据，且定额结算无此规定，其此项主张应予驳回。鉴于16#中标单位为长建公司，在工程承建过程中，信诚公司大部分工程款通过长建公司给付吉源公司及项目负责人黄彦君，且吉源公司及16#楼项目负责人黄彦君对长建公司主张给付此部分工程剩余款项没有异议，故长建公司以自己名义主张此部分工程的剩余款项，应予支持。
（四）关于二期地下室防水方式变更问题。一审法院认为：（1）日加盖设计院公章的《设计变更通知单》记载一期4#楼地下室防水由柔性防水改为内防水。一期工程已交付使用并通过竣工验收。因地下室部分相连接，二期工程地下室部分延续了一期内防水做法。（2）施工时信诚公司工地的工程师、监理马朝凯、信长龙、陈栋、张义祥等人公证证实了地下室防水部分变更的事实。（3）日由监理、设计、长建公司盖章及信诚公司工程师签字的《图纸会审记录》对包括16#地下室防水等问题进行了协调。（4）该隐蔽工程验收时信诚公司、监理及设计单位均未对变更提出异议，交付工程时信诚公司亦未对此提出异议。日质检站对该部分工程的竣工资料亦未提出异议。（5）依据双方签订的《建设工程施工合同》第47条第（1）项约定：包括防水在内的材料由甲方指定品牌…结合以上事实可以认定：该变更的事实应是存在及双方施工时认可的。日信诚公司虽向长建公司提出地下室人防施工未按设计施工问题，但在二日后图纸会审及此后的验收中均未提出异议。日《图纸会审记录》虽无信诚公司备案合同记载的工地负责工程师签字、盖章，但其他双方认可的签证、变更同样未按双方约定严格执行签证、变更规定的程序办理。信诚公司虽主张该图纸会审是长建公司伪造的，但未提供证据证明其主张成立；其自行比对的公章不能作为鉴别真伪的依据。信诚公司虽主张新兴公司只负责人防工程的防护设计，无权对建筑结构、水暖等工程进行变更，但其认可的日会审记录同样涉及了地下室结构部分内容；且本案地下室设计即为人防工程，应属新兴公司工作范畴，信诚公司主张其与新兴公司合同对新兴公司设计范围进行了明确约定，但其未提供证据证明其将与新兴公司的合同及新兴公司责任范围向长建公司、监理等部门进行了告知。信诚公司提交的日、8月6日的罚款通知单均无相应的向长建公司送达的手续，在长建公司不予认可的情况下，无证据证明其在施工、分项验收及交接时向长建公司就该部分变更提出过异议，故认定该部分变更事实存在。
（五）关于鉴定问题。一审法院认为：1.计入造价的签证、设计变更部分，均由一审法院组织双方当事人现场核对、确认后，由鉴定部门计取了该部分造价。双方虽签订《关于设计变更、现场签证的协议》对设计变更及签证的人员、程序等作出约定，但从长建公司提供的、信诚公司后经核实的签证看，实际施工中信诚公司并未严格据此约定执行，故信诚公司以设计变更、签证不符合《关于设计变更、现场签证的协议》约定的程序为由主张此部分费用不应计取的主张不予支持。2.关于超出±3%工程量调整计算方式问题。鉴定机构此种计算方式是双方当事人合意的结果且符合双方约定及惯例，信诚公司的主张不予支持。3.关于钢筋费率下浮5%问题。信诚公司所说的取费后总造价下浮5%的主张无合同及其他定额结算依据。4.关于钢筋工程取费应否计取措施包干费问题。在2013年3月一审组织双方当事人及鉴定人到现场勘查时，就有异议的钢筋如何计量双方已进行了确认，鉴定单位在此基础上进行了结算。信诚公司委托代理人在确认以上事实后明确放弃了此项异议。5.关于日抹灰签证是否实际据实施工问题。经查，双方签证要求此部分抹灰厚度为25mm，信诚公司主张长建公司未按此要求施工，局部存在10mm问题，要求此部分费用按原设计标准执行。但信诚公司未提供证据证明其所主张的事实存在。双方签证就此部分工程原设计抹灰厚度已进行了变更，信诚公司主张长建公司未按签证施工，但其未提供证据证明其主张成立，故其主张按原设计标准结算无依据，其关于应扣减此部分费用的主张不予支持。6.关于回填土签证问题。经查，15号南侧回填土，该签证单确认了回填土工程量，鉴定机构据此计算出该部分工程造价。信诚公司在鉴定机构出具征求意见稿1、2时均未提出异议，3稿时对工程量提出异议，主张1、2期工程属信诚公司分包项目，不认可签证工程量及项目。但其未提供证据证明长建公司实际施工量低于签证量及不应给付此笔费用。故其应自行承担举证不能的后果，该笔费用应按签证结算并给付。7.关于补充估价部分效力问题。经查，《长春市建设工程造价管理办法》第九条规定“建设工程一次性补充定额由施工单位会同建设单位共同编制，由市造价管理机构测定后，报省造价管理机构确认”。信诚公司据此主张对诉争工程的补充估价部分必须按此规定执行，否则不认同。该规定为行政管理性规定，是为防范施工中建设方、施工方恶意串通损害国家利益问题发生而制定，并未要求法院委托的鉴定机构补充估价部分亦必须履行该程序，故信诚公司以此否认法院委托结算效力主张不予支持。
关于1、2、3#楼异议部分应否给付问题。1、2、3#楼土建异议部分：办公室装修、误工费、人防封堵门框、人防工程构件的四份签证均由信诚公司、监理签字、盖章，证实以上签证事实存在，故信诚公司应按签证及其核减数额给付此部分费用；第（5）笔特种门安装技术费，信诚公司工地韩阁虽签字要求监理及工程部拿出明确意见看该笔费用是否应给付，但监理及信诚公司工程部的工程师在该签证进行了签字确认，信诚公司在无证据证明该笔费用不应由其承担的情况下，应承担此笔费用的给付义务。基于上述超出±3%工程量计算方式的论述及以上签证应予采信的论述，信诚公司应给付1、2#楼（含3#楼人防工程）异议部分共计1100677元。3#楼超出±3%工程量争议金额396399元亦应给付。
关于二期11、12、13、18#楼异议部分826553元应否给付问题。（1）长建公司提交的、信诚公司、监理及设计单位盖章的图纸会审记录及变更通知单证实对原设计内容进行了变更，鉴定公司据此结算了此部分变更增加造价55115元，信诚公司应按会审记录及变更通知单记载的变更内容承担给付义务。（2）卫生间圈梁，在信诚公司未提供证据证明长建公司未按规范施工的情况下，鉴定公司按设计规范结算此部分造价并无不当。金额为14542元。（3）11、18#楼木门，因长建公司自认应信诚公司要求未按设计安装，故此部分费用不应给付。（4）关于采用新工艺节省费用问题，双方合同对此没有约定，而长建公司施工未付出此部分劳务，故该笔费用不应给付。（5）关于07总包服务费问题。双方签订的《建设工程施工合同》虽未约定给付总包管理费，但依2007年定额结算规定，长建公司在协调配合现场施工、信诚公司分包项目竣工资料整理及存档备案工作的情况下，信诚公司应承担给付该笔费用的义务。金额为108553元。综上，二期11、12、13、18号楼异议部分应给付55115元+14542元+108553元=178210元。
关于14#楼异议部分。1.（1）新工艺节省差值69318元基于此前的论述不应给付。（2）塑钢窗抹口面积部分工程量问题。在双方未约定此部分工程量如何计价、双方对结算方式不能达成一致的情况下，鉴定单位按照相应规范规定结算此部分造价并无不当，金额为44622元。（3）图纸会审地下室水泥基防水部分，基于此前的论述，该部分费用亦应给付，金额为40579元。2.14#楼会审变更砼模板及卫生间地下圈梁价差问题，信诚公司虽对长建公司是否按变更及规范施工提出异议，但其未提供证据证明其主张成立，故应按签证及会审要求给付此部分费用。金额为44951元。3.关于应否给付年冬维签证费问题。清单报价措施费部分虽未列越冬维护费用问题，但该工程为跨年工程，2007年当年的越冬维护费用为工程必需部分，因合同为固定总价合同，故当年的越冬维护费用不应另付。即2007年冬维费用103022元及2008年4月冬维拆除费用15469元不应另计。基于施工中信诚公司未按审定数额支付工程款，且在长建公司顺延工期的情况下未提出异议，故对因工程延期增加的冬季维护签证费用应给付。该部分费用第（1）、（2）、（3）项长建公司提交的冬季维护及修临时道路签证经信诚公司、监理盖章确认，且有信诚公司的审核意见，故应根据签证按鉴定公司按定额结算数额给付以上款项（+126994）。第（5）项长建公司提交的签证，信诚公司进行了签收，故信诚公司应按鉴定确认的造价给付此部分签证费用。基于此前所述《补充合同》无效，故信诚公司以《补充合同》约定的条款主张签证费用不应计取的主张无合同及法律依据。在信诚公司未提供证据证明该签证工程未实际发生及发生工程量与签证不符的情况下，鉴定公司按签证结算此部分费用并无不当，该笔费用信诚公司应给付。综上，14#楼异议部分应给付：44622（塑钢窗）+40579元（水泥基）+（09冬维）+28375（15#冬季维护）+126994（修桩路）+576元。
关于15#楼异议部分。基于此前的论述，（1）新工艺节省部分造价不应给付；（2）塑钢窗抹口部分费用应予给付，金额为2316元；（3）砼模板费用1501元基于此前的论述应予给付；（4）卫生间墙下砼圈梁价差部分，基于此前的论述应予给付，金额为1084元。15#楼异议部分应给付金额为84=4901元。
关于16#楼异议部分，1.（1）基于此前论述，新工艺节省造价不应给付；（2）地下室水泥基防水部分，基于此前论述应予保护，金额为98322元；2.砼模板费用，基于此前论述应予保护，数额为7711元。信诚公司以无效的《补充合同》第8.2条约定主张该部分费用应属包干价范围、不应计取的主张不应支持。金额为7711元；3.签证费用问题（1）基于与14#楼同样的事实及理由，2007年当年冬季维护及次年拆除签证费用不应给付；日签证均有信诚公司及监理签字，该签证基于与14#楼同样的理由应予保护。金额为元。（2）地下室抽水签证由信诚公司及监理签字、盖章确认，故此部分费用亦应给付，金额为1980元。（3）翻车损失部分，监理吕洪峰虽签字盖章确认了此部分事实，但信诚公司未签字确认，现双方对此仍未达成一致，且此笔款项并非工程款，故该笔费用不应在本案中解决。综上，16#楼异议部分应给付：+0=235301元。
关于16#人防工程争议部分。经查，（1）关于人防门单价问题，在信诚公司否认长建公司提供的人防门合同价款、其未提供证据证明该部分实际价款的情况下，应自行承担举证不能的后果。此部分造价应按清单报价280493元结算。（2）关于日图纸会审部分造价问题，基于此前所述的地下室防水变更及该会审图纸真实性的认定，信诚公司应按鉴定确认的数额承担给付义务。金额为780172元。综上合计金额为1060665元。
综上，信诚公司应支付以下款项：无异议：元+元+元+元=元。有异议部分应给付：1497076元（一期）+178210元（二期二标段）+558576元（14#）+4901元（15#）+235301元（16#）+1060665元（16#人防）=3534729元。以上费用合计元。
关于水电费问题。根据定额结算办法的规定：由发包人负责缴纳施工水、电费时，水、电费按承包人确认的水、电实际计量数和水、电费定额单价结算；没有安装水、电表无法确定水、电用量的工程，按工程结算中分析的水、电费乘以1.16（施工中生活用水、电费系数）计算；也可以按每平方米建筑面积水、电消耗量（采用商品混凝土的工程，水耗量为0.35吨，电消耗量为7.70度）。在长建公司对信诚公司提报的长建公司用水、电数额不予确认的情况下，鉴定单位按平方米单价结算水电费并无不当。基于《补充合同》无效，故《补充合同》关于水电费结算的约定亦无效。基于长建公司放弃了对信诚公司分包、外委工程所用水电费进行按比例扣减的请求，故水电费应按鉴定意见确认的数额扣减。
关于招投标费用问题。在长建公司否认的情况下，信诚公司未提供证据证明其向财政局缴纳的57000元长建公司应负担一半，故其此项诉请不予支持。
综上，扣除信诚公司已付款元及水电费775095元，信诚公司尚欠长建公司工程款元。
一审法院认为
关于信诚公司应否自应给付工程款之日（按工程节点申请单）承担给付利息的责任问题。一审法院认为：依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”的规定，长建公司要求信诚公司给付自日至工程款给付完毕之日止利息的主张在法律规定的范围之内，故其请求应予准许。
关于长建公司请求的优质工程奖问题，因双方签订的备案合同对此没有约定，而长建公司据以主张给付的《补充合同》无效，故此部分费用不应给付。
长建公司所主张的借款与本案工程款系两个不同的法律关系，且双方对账时未包含此笔款项，如有异议双方应另诉解决。
（五）关于长建公司是否违约，应否支付违约金问题。一审法院认为：1.双方签订的二期备案合同约定工期为2007年9月至日，信诚公司应在开工前一周提交图纸会审、技术交底、开工许可证、开工批件及实现场地三通一平，但信诚公司并未按约在开工前一周办好开工许可证、提交图纸会审记录；日签订的《补充合同》第5.1.5条约定：合同签订后15日内开工前，交付图纸8套，佐证了信诚公司未按约向长建公司提供图纸。2008年3月、5月长建公司、信诚公司、设计单位及监理盖章的图纸会审记录，证明信诚公司在此时才向长建公司提交图纸。根据备案合同及施工惯例，工期应顺延。长建公司向信诚公司提交的清除现场材料及暂设的报告，佐证了2008年3月现场尚有部分物品未清除，信诚公司未按期履行完三通一平拆除的义务。2.关于工程款给付问题。从双方盖章签字确认的工程进度节点申请单及信诚公司的付款情况可以认定信诚公司并未按其确认的节点支付工程进度款；在长建公司施工结束、交付二期工程时信诚公司的付款比例亦未达到约定的进度款比例要求，从信诚公司支付资金的履行情况看，信诚公司并未按约履行，存在违约行为。3.2009年9月、10月信诚公司向16#楼供应了3870个配电箱。日信诚公司向长建公司发函要求及早将二标段、三标段工程交工，并未提出此前工期拖延违约问题。从双方施工过程看，长建公司虽未就信诚公司延期交付相关资料、未依约给付工程进度款等问题向信诚公司提交书面延长工期的申请，但信诚公司在实际施工中亦未就工期问题向长建公司提出过异议；且日信诚公司向长建公司发出通知，要求长建公司于日、7月30日、9月30日交付11#-13#及18#、13#、14#-16#楼，应视为双方在施工中对工期已进行了实际顺延，故信诚公司主张长建公司应承担逾期交房的违约责任的主张不予支持。
（六）关于长建公司是否将16#楼转包给吉源公司并承担相应的违约责任问题。一审法院认为，16#楼并非长建公司转包问题在此前的论述及事实中已查明，故信诚公司要求长建公司承担此部分违约责任并按无效的《补充合同》第23.1条约定承担支付违约金的主张，无法律依据。
（七）关于信诚公司主张长建公司其他违约行为如拒收监理文件、擅自对管理人员及设备变更、拖欠农民工工资被通报等问题。经查，信诚公司仅提交由其工程部及监理公司盖章的罚款单数份，无证据证明其在施工时就相关事实对长建公司作出处罚并向长建公司送达了相关处罚决定。在长建公司对此否认的情况下，信诚公司不能提供证据证明长建公司施工中存在以上行为及应受如此处罚，且信诚公司据以处罚长建公司的依据为无效的《补充合同》相关约定，故信诚公司此部分反诉请求不予支持。
（八）关于长建公司应否支付占用12栋319号房间租金问题。一审法院认为，在信诚公司欠付工程款的情况下，长建公司作为施工方依法对建设工程享有留置权，且信诚公司提供的证据不足以证明其主张成立，故信诚公司此项诉请不予支持。
（九）关于长建公司应否承担工期延误、迟延交房给信诚公司造成的损失问题。一审法院认为，基于此前论述的工期延误的责任不能认定为长建公司的责任，且信诚公司仅提交业主马明、叶晓飞等17份赔偿申请，不足以证明该部分业主为购房者及信诚公司确已实际支付了以上款项，故信诚公司此部分反诉请求不予支持。
（十）关于长建公司是否存在不按图纸进行外墙苯板及地下室防水施工问题。一审法院认为，长建公司在进行外墙苯板施工前，已进行了苯板试验（含密度、导热系数、压缩强度、燃烧等级等7项测试）、网格布试验、粘板胶试验、抹面胶试验，在检测合格的基础上，信诚公司进行了后续的外墙涂料及瓷砖粘贴的施工。质检站的整改报告显示苯板部分只缺少出厂检验报告及节能证书、复试报告少二组，并未认定长建公司使用的苯板材料不合格。且外墙苯板不属于房屋的主体结构，在信诚公司已进行后续施工、且对房屋进行使用的情况下，长建公司对该部分承担的应为维修义务。关于地下室防水变更问题，如前所述，该部分变更事实存在，长建公司不存在未按设计进行施工问题。
（十一）关于长建公司应否履行交付竣工资料、协助办理竣工及验收备案手续的义务问题及长建公司是否存在怠于履行相关附随义务并承担相应法律后果责任问题。一审法院认为，根据《吉林省建设工程质量管理办法》第十四条的规定：建设单位应在工程竣工验收七个工作日前，应将竣工验收事项书面报告提交给建设工程质量监督管理机构。信诚公司未提供证据证明其于工程交工时已向质监站提交了该报告。信诚公司在庭审中已自认：验收时监理公司对长建公司提交的资料已进行审核、确认。2010年长建公司已向信诚公司工程部的石成艳交付了相关竣工资料，在信诚公司否认的情况下，长建公司于2013年2月又向信诚公司履行了交付义务。在长建公司提交资料后，信诚公司于日向质检站报送了以上竣工资料的行为，佐证了长建公司已交付了竣工资料、履行了相应的义务。根据《吉林省建设工程质量管理办法》第十三条的规定，信诚公司作为建设单位应负责组织有关单位进行竣工验收。未经竣工验收或验收不合格的工程不得交付使用。在工程未经验收合格的情况下，信诚公司将工程交付给购房者及回迁户使用，违反了验收的相关规定。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条的规定，信诚公司对非地基基础及主体结构提出的抗辩，不予支持。对于质检站整改通知提出的竣工资料存在的问题，长建公司应积极履行后续义务。基于长建公司提交的资料已经监理审核、确认，信诚公司现无证据证明此部分短缺资料系长建公司未提供或其他应归属于长建公司原因造成。根据《吉林省建设工程质量管理办法》第十三条第二项之规定，即使施工方未能提供完整技术资料的，不能进行竣工验收，发包方仍可委托有鉴定资格的鉴定机构对建设工程质量状况进行鉴定，根据鉴定结论对建设工程进行验收。故信诚公司以长建公司未提交资料违约作为其拒付工程款的抗辩无依据。信诚公司要求长建公司先履行备案工作、其后给付工程款的主张亦无法律依据。配合验收、提交竣工资料为施工方应履行的附随义务，长建公司提交资料的标准应按年房屋交付时验收标准提交。对于质检部门后续增加标准需补充、变更提交的资料，长建公司亦应配合，如已不能提交，由信诚公司按《吉林省建设工程质量管理办法》的规定，委托鉴定机构通过鉴定验收。信诚公司对相关费用如何承担的问题可另行主张权利。
（十二）关于应否解除14#、15#、16#及人防《建设工程施工合同》及《补充合同》、应否追缴不当得利等问题。一审法院认为，基于此前论述及查明事实，长建公司不存在擅自转包16#楼工程问题，故不存在不当得利及收缴问题。基于长建公司不存在违法转包，且14#—16#楼及16#楼人防工程已施工、业主已占有、使用该房屋，对信诚公司请求解除以上合同的主张不予支持。
（十三）关于工程质量鉴定问题。基于此前所述信诚公司提出的外墙苯板渗水、窗体渗水及地下室渗水问题并非房屋主体结构及基础问题，属保修范畴，信诚公司可另行向长建公司主张此部分权利。信诚公司此项权利可通过扣除保修金及损失的赔偿之诉另行予以解决。关于此部分防水的保修金双方虽约定了扣除比例，但基于长建公司在住户入住后，以信诚公司应先行给付工程款为由拒绝履行保修义务，存在可能致使损失扩大问题，依据双方各自计算的此部分造价及要求给付的此部分工程款数额，一审法院裁量留置长建公司500万元作为工程后续维修项目的保修金。此部分费用在长建公司履行保修义务后，由信诚公司按约返还给长建公司。如长建公司未履行保修义务，则信诚公司可自行履行，所发生费用在留置的保修金中扣除。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、十四条、十七条、二十一条的规定，判决：一、信诚公司于判决生效后十日内给付长建公司工程款元及利息（自日起至判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；二、长建公司于判决生效后十日内向信诚公司提交日长春市建设工程质量监督站《建设工程质量整改通知书》中列明所缺少的资料，长建公司提交资料的标准应符合2009年、2010年房屋交付时质检验收标准，对超出房屋交付时验收标准部分，如长建公司不能提交，信诚公司可按《吉林省建设工程质量管理办法》规定通过鉴定验收。三、驳回长建公司的其他诉讼请求；四、驳回信诚公司的其他反诉请求。
鉴定费60万元由信诚公司承担，给付期同上。诉讼费305450元及保全费5000元，由信诚公司承担205000元，长建公司承担105450元；反诉费61440元由信诚公司承担。以上款项于判决生效后十日内给付。
上诉人诉称
信诚公司上诉称：1.关于合同效力问题。虽然补充合同与备案合同在工程施工面积、工期、工程价款方面有变动，但只是工程内容的微调与补充，补充合同并没有《合同法》五十二条规定的导致合同无效的法定情形，应为有效合同。2.信诚公司认为该工程不具备结算条件，该工程并未经双方组织竣工验收，信诚公司没有擅自使用涉案房屋，长建公司擅自将钥匙交付给业主，规避逾期竣工的违约责任。长建公司未履行交付竣工验收资料的业务，且存在不按图纸施工的工程，致使工程整体不具备竣工验收备案条件。3.长建公司将16#违法分包给黄彦君，应当承担违约责任。16#的实际施工主体是黄彦君个人，没有证据证明黄彦君为吉源公司的项目经理，且长建公司不能证明将工程分包给吉源公司。长建公司应当依据补充合同的约定承担违约责任。4.长建公司存在不按图纸施工的问题。一审法院认定二期地下室防水工程变更无事实依据。设计单位新兴公司证明该单位没有刘洪洋此人，日的图纸会审记录是假的，所加盖的公章是假的，长建公司私自变更设计，伪造图纸会审记录。长建公司施工的苯板不符合设计要求，存在造成火灾的隐患。5.一审委托的工程造价鉴定与实际不符。鉴定中存在多处未经建设单位签证或设计变更的工程造价，对于水电费部分应当按照发生的票据据实结算，不应通过鉴定认定数额。总造价应当因钢筋费率下浮而下浮5%，钢筋工程取费中应否计取措施包干费，信诚公司有异议。18#未按图纸施工，不具备竣工结算条件。6.长建公司逾期竣工，应当承担赔偿责任并支付违约金。本案所涉工程市政府承诺可以先施工后办理许可证，因此虽未按约办理开工许可证，不影响开工时间。长建公司在投标文件中明确承诺，信诚公司不按期支付工程款不影响施工进度。7.信诚公司依据双方补充合同的约定，对长建公司的违约行为有处罚权。补充合同除对备案合同进行变更的条款无效以外，其他部分条款应为有效条款。信诚公司提交的监理单位签字的罚款单能证明长建公司存在应受处罚的行为。8.长建公司应当向信诚公司支付占用12#319房间期间的租金损失。长建公司在没有合法依据的情况下占用12#319房间，属于不当得利行为，应当向信诚公司支付租金。9.长建公司应当履行交付竣工验收资料并配合办理竣工验收备案手续的义务。故请求撤销一审判决，改判支持信诚公司的诉讼请求。
被上诉人辩称
长建公司答辩称：1.关于合同效力的问题。补充合同与备案合同在价款、工期、取费、付款方式方面均有很大变更，依据法律和司法解释的规定，这些实质性内容的变更导致补充协议无效。2.关于工程是否具备结算条件的问题。一期工程已经于日取得备案证。二期的9-12#、13#、14#、15#、16#、16#人防、18#的单位工程已经通过建设单位、设计单位、监理单位、施工单位联合验收合格。日已向信诚公司报送竣工验收报告等资料，日公证送达了《工程结算书》和《结算卷》。且涉案工程已经交付使用，一审法院适用司法解释的规定判决信诚公司支付工程款，适用法律正确。3.关于16#楼施工主体的问题。该栋楼在施工之初就交付给吉源公司施工。对此在开工、施工、变更签证、结算、验收整改过程中，信诚公司是明知的，不存在非法转包的问题。4.关于二期地下室防水工程变更的问题。一审提供了证明材料、图纸会审记录、4号楼外防水改内防水的设计变更，证明外防水改内防水是经信诚公司同意的。且欧亚超市在地下室营业，证明地下室防水未发生漏水的情况。5.关于鉴定的问题。信诚公司以签证手续不符合约定为由主张不付款是不能成立的，施工中施工人处于弱势地位，信诚公司随意推脱签字，频繁变动人员，导致签字