架子木工承包合同范本同

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-06-02 07:25 标签： 最新架子工承包合同
大家都在搜：
您的位置： &
架子工工程承包合同的内容包括哪些
进行工程建设的时候，需要搭建架子工程，架子工程看似简单，但有一标准和要求的，如果不符合要求对建筑工人的安全会构成威胁，所以架子工程需要由专业的工程队承包，那么架子工工程承包合同的内容包括哪些?下面由小编为读者进行相关知识的解答。架子工工程承包合同甲方：&公司乙方：架子工承包班组长经甲乙双方协商，甲方同意将&楼的架子工人工费分包给乙方，为了进一步加强管理，明确双方的责任，保质保量按期完成本工程的施工任务，特签订此合同，望共同遵守执行。一、&甲方的权利和义务1、&甲方应为乙方提供必要施工场地及所需的大中型工具设备。2、&甲方为乙方所提供的设备、材料、工具必须及时的到达施工现场，并为乙方提供必备的施工条件。3、&甲方对乙方完成的工作内容及时检查验收，发现问题应及时处理。4、&甲方有权对乙方施工不符合要求的项目进行停工、返工、罚款等处理，&由此造成的全部经济损失乙方承担。二、&乙方的权利和义务1、&乙方在施工中必须服从甲方领导的统一指挥和安排，不得擅自停工、施工、我行我素。2、&乙方承包工程内容：所有相关配套工程及全部工序。1、基础脚手架搭拆。2、所有搭设(内、外、吊、跑道、满堂脚手)脚手架安拆、返跳板、“四口”过道到临边等所有防护拦等。3、根据工地需要搭好上料口，各工种所用跳板等均有架子工负责。4、架子工拆除后的铁丝、钢管堆放到指定地点。5、按工地需要绑扎各道工序的脚手架。6、工地发现安全隐患应及时整改。7、外墙挂安全网。8、安全网的搭拆、龙门架安拆、各种标语及安全门的搭设。9、质量、安全、文明施工、工期、劳动纪律等各项指标，达到内控标准。3、&施工中的劳力安排：为保证施工能够顺利进行、保证工期、保证质量，必须安排足够的力工、技工等人员。4、&乙方在施工中必须作到工完场清，拆除的脚手架及跳板、三角架等物品必须按甲方指定位置归好垛，不准随便乱扔杆、木、铁线等。5、&乙方在施工过程中必须对周转材料进行保护，不准任意折断、摔断等。发现有质量不好的材料可以不使用。6、&乙方对所签订的工期、工程质量及各种安排必须保证完成和实施，如有违约甲方有权对其班组进行处罚，情节严重的追究其责任。7、&乙方对施工现场的所有工具、设备不得损坏，若发现双倍罚款并追究责任，特别是机械设备不得随意使用，若使用必须经过甲方有关人员批准后方可使用。8、&乙方对施工现场的所有建筑材料、物品不准偷窃，若发现双倍罚款并追究责任。9、&在施工中所有施工人员必须经过技术交底、安全交底、安全教育方可上岗。10、&乙方不得以工地木料作为燃料,如发生按实际价格双倍罚款。11、&现场人员严禁赌博、酗酒、打架斗殴、随地大小便等违法乱纪的现象发生，若发生每次每人罚款1000元，情况严重的交有关部门处理。12、&因风、雨、停电及不可抗力所造成的停工乙方自己负责。13、施工前乙方应与甲方签订安全生产合同书，方可进行施工，施工人员若发现安全隐患应及时向甲方有关人员报告，并立即整改。14、乙方所有的施工人员都必须认真执行甲方的各项规章制度，对于甲方所开展的各项活动必须积极参加。15、架子工的所有安全防护品均由乙方负责。16、在本合同规定的工作范围内,乙方应按章操作、文明施工,乙方人员若发生安全和人身事故，由责任方承担所有费用。三、工期：2008年&月&日至2008年&月&日。四、质量标准：各分部分项工程均达到合格标准。五、承包价格：按建筑面积每平方米&8元计算。六、承包形式：包工不包料，消耗材料不准超定额含量。七、结算方式：甲方每月按乙方完成工作量的80%支付给乙方，其余的20%工程竣工验收后一次付清。八、违约责任:&本合同履行过程中如有单方违约,由违约方向守约方支付合同总额的20%作为。九、合同履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,不愿协商或协商不成的,可向当地人民法院起诉。十、合同条款如需补充,双方可以根据具体情况结合有关规定签定补充条款,与本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式二份,甲、乙双方各执壹份,双方签字之日起生效。甲&方：&公司&乙&方：架子工代表工地代表：&工地代表：&&& 年&月&日读者如果需要法律方面的帮助，欢迎到华律网进行。延伸阅读：
分享到朋友圈
建筑工程法规相关知识
我们知道在建筑工程里面，最重要的就是工程的质量问题，因为质量问题直接关系到人身安全。担心质量问题的就需要有人对工程的质量进行监控。工程质量的监控由自控主体和监控主体组成，那么工程质量的自控主体包括哪些单位？接下来由华律网小编为大家解答。
建筑工程的安全问题是我国政府相当重视的问题，建筑工程安全问题之间联系着人身安全问题。铺装地面是建筑工程不可缺少的一项内容，由于地面直接接触外界环境，风吹日晒，车人的踩踏，极易受到侵蚀。因此，石料铺装的质量的很关键的，需要有一定的标准来规范。接下来华律网小编就来讲讲地面铺装工程质量验收标准。
在社会发展过程当中，少不了各类工程建设，二者相辅相成，所以在工程建设当中工程质量就显得十分的重要，否则，因为工程质量瑕疵就可能威胁到不特定多数人的生命财产安全，所以为了增强建设主体的责任心，就有了工程质量惩罚条例，那么该条例具体有什么规定呢?华律网的小编整理了相关内容，希望对您能有所帮助。
在建筑工程中，涉及一些商务楼建设施工，商务楼工程质量有相应的标准，那么商务楼工程质量保质期是如何规定的，关于商务楼工程质量保质期的法律规定有哪些呢?下面，为华律网小编整理了关于商务楼工程质量保质期的法律知识，供大家学习参考。
工程建筑法律咨询
您好，拖欠工资可以去当地劳动部门投诉或是申请劳动仲裁
等1位律师回复
您好，需要立即起诉。
等2位律师回复
您好，需要立即起诉进行维权。
等1位律师回复
你们可去劳动局投诉
等1位律师回复
热门城市直达
工程建筑指南
建筑工程法规热门文章
中华人民共和国建筑法中华人民共和国主席令第　四十六　号《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈...
建筑业的发展也是我国的生活品质的巨大飞跃，建筑的产生不然能够带动经济的发展，建筑的产生也是必...
本操作指引由中华全国律师协会起草，其目的是向律师提供办理建设工程法律业务操作方面的借鉴经验，...
承包商应如何应对工程造价结算？第一点，如果是固定总价的合同，承包范围里不包括的部分一定要写得...
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人...
国家工商管理局制作的建设工程施工合同通用范本包括协议书、通用条款和专用条款，这其中需要深入研...
、工程转包是指承包人在中标，并与发包人签订《建设工程施工合同》，承包建设工程后，不派驻项目管...
(日广东省人民政府令第40号公布，自日起施行 根据2000...
建筑工程法规相关专题架子工单项承包合同_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用，需开启后体验完整功能，
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
架子工单项承包合同
阅读已结束，下载本文需要
想免费下载本文？
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢麻律师你好，我们承包工程架子工，和甲方填写合同，并向甲方交了两万元保证金 - 110网免费法律咨询
您的位置：
&& 查看咨询 　　　　　　　今日活跃律师： &&&&&&&&&&
该问题已关闭
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
麻律师你好，我们承包工程架子工，和甲方填写合同，并向甲方交了两万元保证金
甘肃－兰州&05-19 08:58&&悬赏 0&&发布者:ask201…… & 回答:(5)
麻律师你好，我们承包工程架子工，和甲方填写合同，并向甲方交了两万元保证金，我们工人等了半年多，他把工程承包给他人！号到如今都没退保证金，电话也打不通，这这属于什么行为，怎么赔偿
您也有法律问题？ 您可以 发布咨询，我们的律师随时在线为您服务
[上海-浦东新区]
198858积分
回复时间：
按合同约定处理的。
[甘肃-兰州]
回复时间：
你好！你可以起诉要求对方退还保证金及违约金。
[甘肃-兰州]
441703积分
回复时间：
你好，先去报警或是向法院起诉的
[甘肃-兰州]
回复时间：
你好，合同里面有约定违约金？违约金能否弥补你的损失？
这种情况属于合同违约，可以要求对方承担违约责任。赔偿需看你们是否有约定违约金，没有约定的需看你们的实际损失。
[甘肃-兰州]
140099积分
回复时间：
合同怎、怎么约定的？&&可以起诉要求对方承担违约责任&赔偿损失&返还保证金
问题答案可能在这里 →
无锡推荐律师
最佳律师解答
(陈铠楷)()&
(朱春泉)()&
(黄双辉)()&
(陈晓云)()&
(陈晓云)()&
最新回复律师
上海 长宁区
人气：88517
北京 海淀区
人气：328393
人气：347416
北京 朝阳区
人气：66569
人气：1044606
人气：114357架子工承包合同协议_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用，需开启后体验完整功能，
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
架子工承包合同协议
阅读已结束，下载本文需要
想免费下载本文？
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，同时保存到云知识，更方便管理
加入VIP
还剩1页未读，
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 最新架子工承包合同 的文章

 

随机推荐