天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院民 事 判 决 书（2017）黔0526民初3073号原告杨强，男，日出生，土家族，初中文化，农民，住贵州省沿河县。原告杨佐国，男，日出生，土家族，小学文化，农民，住贵州省沿河县。委托代理人马军（特别授权），贵州乾锦律师事务所律师。执业证号：******************13。被告刘晓军，男，日出生，汉族，初中文化，农民，住贵州省正安县。委托代理人李寿安（特别授权），贵州浩锐律师事务所律师。执业证号：******************18。被告贵州省仁怀市鸿基劳务有限公司。住所地：贵州省仁怀市盐津街道办事处城南社区2-8-10安置地块。统一社会信用代码：DN5LU84。法定代表人:刘学均，经理。被告贵州朗驰俊玉置业有限公司。住所地：威宁县经济开发区五里岗工业园区。统一社会信用代码：******************32R。法定代表人：任富玉，经理。被告威宁伊卓置业发展有限责任公司。住所地：威宁县威双大道高原明珠对面。统一社会信用代码：******************6275。法定代表人：任富玉，经理。委托代理人徐仁凯（特别授权），贵州浩锐律师事务所律师。执业证号：******************63。委托代理人马迁祝（特别授权），贵州浩锐律师事务所律师。执业证号：******************46。原告杨强、杨佐国诉被告刘晓军、贵州省仁怀市鸿基劳务有限公司（以下至判决主文前简称：鸿基公司）、贵州朗驰俊玉置业有限公司（以下至判决主文前简称：朗驰俊玉公司）、威宁伊卓置业发展有限责任公司（以下至判决主文前简称：伊卓公司）建设工程合同纠纷一案，本院于日立案受理后，依法适用普通程序由审判员李才富、人民陪审员李勇军、蒋文升组成合议庭于日公开开庭进行了审理。原告杨强、杨佐国的委托其代理人马军、被告刘晓军及其委托代理人李寿安、被告朗驰俊玉公司、伊卓公司的委托使人徐仁凯、马迁祝到庭参加了诉讼。被告鸿基公司经本院传票传唤未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告杨强、杨佐国共同诉称：日，被告鸿基公司伊卓尼斯草海国家度假酒店项目负责人被告刘晓军与原告签订《劳务承包合同》，约定将其位于威宁县伊卓尼斯草海国家度假酒店工程的劳务分包给原告施工，总面积为10万平方米，工期2年。具体施工范围为：A主材：木板、方木、内撑、丝杆、顶撑、钢骨架、脚手架板、安全网等；B、辅材：木工棚搭建所需材料及人工费。合同签订后，原告于日组织施工班组、租赁和购买建筑设备进场施工。日，被告突然要求停工。停工后，该工程迟迟不能复工，造成工人误工，原告只好清退施工班组人员并赔偿其误工费，其中支付木工班组32700元，外架班组7000元。经原告多次催促，日，经被告刘晓军与原告进行结算，双方确认原告施工期间的工程款及误工费、进场费、退场费共计804965元。结算后，被告拒绝支付原告，并告知原告不付款的原因是发包人朗驰俊玉公司、伊卓公司未向其支付工程款。故请求人民法院判令：1、解除原告与被告鸿基公司、刘晓军于日签订的《劳务承包合同》；2、被告鸿基公司、刘晓军连带支付原告工程款804965元；3、被告鸿基公司、刘晓军赔偿原告建筑设备租金按每日700元自日计算至付清为止；4、被告朗驰俊玉公司、伊卓公司承担上述款项的替代支付责任；5、本案诉讼费用及代理费用由被告承担。被告刘晓军辩称：双方约定支付第一笔工程款是在原告完成3万平方米工程后，原告的工程未做完，也未进行结算。被告刘晓军从未要求停工，是原告要求停工的，不是被告刘晓军违约。被告刘晓军只是被告鸿基公司的一个代工人员，鸿基公司是真正的受益人，即使承担责任也是鸿基公司。故请求驳回原告的诉讼请求。被告鸿基公司未到庭，也未提出书面答辩意见。被告朗驰俊玉公司、伊卓公司共同辩称：其不是本案的适格被告，请求驳回原告对其的起诉。经审理查明，日，被告鸿基公司的项目负责人刘晓军经被告鸿基公司同意，与原告杨强、杨佐国签订《劳务承包合同》，合同约定：被告鸿基公司将其位于草海国际养生基地的”伊卓尼斯草海国家度假酒店”土建工程劳务分包给原告承建，总面积为10万平方米，小高层、多层花园洋房单价为167元/平方米，劳务单价中包含主材：木板、方木、内撑、丝杆、顶撑、钢骨架、脚手架板、安全网等；辅材：木工棚搭建所需材料及人工费。双方还约定了劳务费结算、付款方式及相关权利义务等。原告杨强、杨佐国和被告刘晓军在该合同上签名捺印，并加盖被告鸿基公司伊卓尼斯草海国家度假酒店项目专用章。合同签订后，原告于日组织施工班组、租赁和购买建筑设备进场施工。在施工过程中因工程质量问题发生纠纷，重庆虹华建筑工程监理有限公司向四川中喻建设集团有限公司草海国际养生基地项目部开出2000元罚款通知单，被告刘晓军因此于日要求原告停工。停工后一直未复工，在原告的催促下，被告刘晓军于日与原告对3号楼完成的工程量和进、退场费、材料费以及停工后工人误工费等进行结算，各项费用共计804965元。双方在结算单上签名并捺印。此后，经原告催要，被告刘晓军、鸿基公司至今未支付原告上述款项，原告诉至本院。另查明，原告杨强、杨佐国无相关建筑资质。上述事实，有原、被告陈述笔录及原告提交的身份证复印件、《劳务承包合同》、结算单，被告刘晓军提交的手机视频光盘、罚款单、现场照片等在卷为凭，这些证据已经庭审举证、质证和本院审查，具有证明力，事实清楚，可以作为认定事实的依据。本院认为，被告刘晓军经被告鸿基公司同意将其承建的”伊卓尼斯草海国家度假酒店”土建工程劳务分包给原告承建，双方签订了《劳务承包合同》。根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：”建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的&”因原告未取得相关建筑资质，故该《劳务承包合同》违反法律规定，应属无效。因无效合同自始无效，就不存在是否解除的问题，故原告请求解除其与被告于日签订的《劳务承包合同》，于法无据，本院不予支持。根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定：”建设工程合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”该工程停工后一直未复工，后经被告刘晓军对原告所完成的工程及相关费用与原告进行了结算，并签署了结算单，系双方真实意思表示，应视为被告刘晓军对原告所完成工程验收合格，故原告请求被告鸿基公司支付其工程款和其他相关费用的主张成立，本院予以支持。原告请求被告刘晓军与被告鸿基公司承担连带责任的主张，因刘晓军系鸿基公司项目负责人，刘晓军与原告签订《劳务承包合同》的行为代表的是鸿基公司，行为后果应归属于鸿基公司，故原告该主张无事实和法律依据，本院不予支持。原告另请求被告朗驰俊玉公司、伊卓公司承担替代支付责任的主张，因原告未举证证明朗驰俊玉公司和伊卓公司是否欠付鸿基公司工程款，以及欠付工程款的具体数额，故原告该主张不成立，本院不予支持。原告在庭审中主动撤回其请求被告鸿基公司、刘晓军赔偿其建筑设备租金诉讼请求，属原告自行处分其民事权益的行为，未违反法律规定，本院予以准许。据此，为保护当事人的合法权益，维护法律权威，依照《中华人民共和国合同法》第二百七十二条第三款，《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、由被告贵州省仁怀市鸿基劳务有限公司于本判决生效后十日内支付原告杨强、杨佐国工程款804965元；二、驳回原告杨强、杨佐国的其他诉讼请求；如果未按判决确定的期间给付金钱的义务，应根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11850元由被告贵州省仁怀市鸿基劳务有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数或诉讼代表人人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。审　判　长　　李才富人民陪审员　　李勇军人民陪审员　　蒋文升二〇一七年十月二十三日书　记　员　　熊　奔置顶反馈APP微信客服活动电&&&&&&&话 : 400-871-6266工作时间 :&周一至周五 9:00-18:30在线客服 :&商务合作 :&官方论坛 :&官方微信 :&官方QQ群 :&全国企业信用信息公示系统中国裁判文书网中国执行信息公开网国家知识产权局商标局版权局&&&京公网安备 95号&违法和不良信息举报电话：400-871-6266举报邮箱：【挖掘机进出场费套定额】专区_铁甲网
挖掘机进出场费套定额
挖掘机进出场费套定额专区为我们提供挖掘机进出场费套定额，挖掘机进出场费套什么定额，挖掘机进出场套定额，挖掘机进出场费定额等内容，关于挖掘机进出场费套定额的内容尽在铁甲网，铁甲网是工程机械行业专业的信息整合平台，包括：挖掘机、装载机，推土机，起重机，泵车等工程机械行业设备的相关信息，以及工程机械设备零件，比如铲斗、震动夯、抓木钳等，更多工程机械相关内容尽在铁甲网。
挖掘机进出场费套定额精华帖子
买了个70 两台200
一台先导阀换过卖车的 说不保 问问同去的师傅 估计问题不大55W成交 我这个人记性不好
问了也是白问 再说没打算买 也就没细问
主要看了想买的车 不过就
作者：一个人的天地
2010年秋天，我正式出徒，当时师傅就在给我找活了，那个时候师傅所在的孝感北站已经差不多完工了。刚好他认识的一个项目经理的挖机没人开，就让我过去，那时候还是他带我过
作者：獨自走過い
书接上回，各位老铁请拿好你的茶杯，带上你的瓜子，坐下听我慢慢开讲（此处应有掌声）上回我们讲到机械出口的方式。今天我们来细讲挖掘机如何装集装箱。在这先普及个知识点
作者：yangxi
今天中午吃过饭 正在 小憩
板车声音巨大，出门一看我靠一台 不错的摊铺机下车。。发现是某某公司的，回想他们公司有自己专用停车场呀，不会没活放到我们家的。
司机正在跑
作者：一个不小心
那一年的夏天，因为工程需要，我们急需购进一台挖机，急需一位挖机师傅。
多方联络，朋友介绍了一位年轻的挖机师傅。技术很好。
在到处打听，得知隔壁村有个老乡
作者：雷影
挖掘机进出场费套定额相关机型
挖掘机进出场费套定额机型库
挖掘机进出场费套定额相关标签
挖掘机进出场费套定额相关重点机型
挖掘机进出场费套定额精彩文章
挖掘机进出场费套定额精彩视频
了解更多内容
请扫码关注铁甲微信公众号聪明的老板都这样做，设备分期付款，你可以拥有更多！
聪明的老板都这样做，设备分期付款，你可以拥有更多！
【铁甲网 原创】
大家都知道，在我国工程机械领域，80%的设备是个人持有，其中购买新机的交易中很多机主会选择利用金融产品分期付款，并且这一占比高达80%！
& & &&然鹅，在二手机交易市场中，长久以来的行业惯例却是必须付全款！
& & &&机主全款买二手设备，简直苦不堪言！要准备几十万资金，同时还要负担进场费、油费、机手工资等日常运营成本。
& & &&很多需要用钱的机主朋友，借钱无门，向亲戚张不开口，又不敢找小机构融资付款。&
今天，小编就带大家一起了解下二手机交易市场上专业可信赖的融租分期产品&&铁甲&购机贷&！
咱工程机械圈儿的朋友们，一定要仔细看好，收藏转发，没准哪天就能帮上您大忙呦！
设备分期付款其实是种理财观念
& & &&在很多朋友眼里，只有走投无路的人才会去借款，其实不然，借款提倡的是一种提前消费观，它不仅可以解决您当下的资金难题，更可作为一种融资手段、理财工具，聪明的人会利用资金杠杆赚取中间差价。
& & &&这也是为什么富人们都喜欢借款，用别人的钱来钱生钱的原因。
& & &&还有些朋友认为借款手续复杂、流程多，远远没有亲戚朋友间借钱来得方便。
其实也不然，亲戚朋友们彼此熟悉，借不借当然是一句话的事，但如果日后撕破脸了也是很难看的。
& & &&向正规的借款公司申请，只要你可以提供尽可能完善的资料，足以证明你的资质跟还款能力，借款就是很简单的事了。
设备融资？首选铁甲金服！
& & &&当您在铁甲二手机交易平台及铁甲认定车商处选择设备，但钱不够时，可以联系我们当地的铁甲管家，也可以拨打400-009-9032咨询热线，提出借款需求，只要您满足借款条件，我们就会为您提供资金支持！
& & &&铁甲金融业务开展以来，已为行业内的1000多位机主客户提供2亿多元的融资支持和服务，既得到客户的感谢，又得到同行业和金融机构的广泛认可。&
专业平台信得过！
铁甲&购机贷&
& & &&铁甲金服依托中国工程机械行业第一门户网&铁甲网&和铁甲二手工程机械交易平台以及强大线下团队的优势。
模式便捷放款快！
铁甲&购机贷&
& & &&线上发布信息和线下撮合交易的模式，在交易场景中嵌入金融，为购买二手工程机械设备的买家提供回租租赁服务；材料准备齐全，最快放款时间仅需3小时！
利息特惠压力小！
铁甲&购机贷&
& & &&大家想到借款，首先会想到银行，因为银行利率低，但其实在各行各业中，不止银行一条通道，各种优质借款公司还是不少的，比如工程机械行业的金融问题解决专家&铁甲金服！
服务优质，远超同行业，特惠利息，解您燃眉之急！
我要申请分期，需要提供哪些材料？
& & &&不少朋友认为借款机构都很势利，只有有房有车的人才能借到款。
& & &&其实房与车只是证明你资产状况的一个方面，相比之下，征信与还款能力更加重要。所以，只要申请人满足借款机构要求的资质条件，就算没房没车也可能成功借款；而如果征信与还款能力不满足，哪怕你有房有车也可能拿不到借款哦。
& & &&也有朋友说，准备贷款资料太麻烦了，我可搞不定！
& & &&别担心，小编为大家整理了申请设备分期购买的材料，您可以提前做些准备；
铁甲管家会为您提供贴身管家式服务，协助您成功提交申请。
提交材料后，等几天可以放款？
& & &&您提交上述相关申请资料后，铁甲金服会很快安排客户面访和风控审核，审核没问题的客户，从申请到放款提车最快为1个工作日。
为了您能尽快拿到放款，把车贷回家，我们也是蛮拼的！
工程机械行业 借款请找铁甲金服
买挖机、装载机、起重机、泵机、压路机
个人跑银行？难！
联系上银行，想贷60万？难！
如果您刚好在工程机械行业
会成为您事业发展的坚实资金后盾
最快1个工作日放款
借款靠谱又轻松&
-工程机械金融问题，有问题您找我-
不想错过新鲜资讯？ 微信"扫一扫"
大家都在看
欢迎关注我们的公众微信关注吃喝新鲜事 优惠早知道
扫一扫，关注吃喝微信订阅号
吃喝玩乐网官方微信订阅号：吃喝玩乐全接触
无缝对接网站，实时在线，热闹无边
新鲜讯息推送，及时送达
福利折扣优惠送送送
微信里的吃喝玩乐
扫一扫，关注吃喝微信服务号
吃喝玩乐网官方微信服务号：吃喝玩乐网
无缝对接网站，实时在线，热闹无边
新鲜讯息推送，及时送达
功能强大的福利折扣优惠活动
微信里的吃喝玩乐
扫一扫，加入吃喝玩乐网友QQ群
吃喝玩乐网官方网友QQ群：吃喝大家()
莫道语聊斗图耍炫酷
亦能相亲搞基聊对象
一起吐槽玄摆吹新闻
君若装逼依然好朋友--3s
查看: 7170|回复: 46
土石方工程告诫有实力的同学，重庆那个工程不要上当受骗，花冤枉钱。
签到天数: 5 天
我同学发过帖子找施工队，现在网上沸沸扬扬的，包括成都一些公司也到处送礼找关系，告诉各位这个基本上是没有暗箱操作的余地，找市领导估计都够呛，即使卖个面子都只能给个很小的盘面做，负责人是查不到任何资料的，
月底一期就要动工，二期过一个月动工，不需要任何关系的，整个流程都透明的，我受朋友所托看看能不能在成都找到工程队，我也不会收取任何费用的，很多人假打的，我就是个农民我没有资格假打，顶多到时候去数下方数。挣点工资。
有实力的不防联系下我，一期工程已经敲定差不多了，现在二期准备了，
不信的不要喷当我说笑，愿意试试的可以向我了解哈，够资质就带去商谈，找关系哪些没有用的，完全碰运气哈。
在没有动工钱你唯一支出就是去看工程的路费，都不会要你请吃饭的，工程机械的柴油，炸药哪些都可以找组委会垫付，到时候月结的时候扣除，所以进场到施工只有搬运设备的钱。相信就可以找下我，不信我也告诫一些找门路的同学，你花的很多都是冤枉钱。当然有钱可以任性嘛。
负责人电话我我有，我忠人之事，我先帮他筛选，合格了我自然带你去，我没空得话，我会吧电话给你，你们自己谈，他这段时间很忙所以叫我帮忙筛选，当然我也有自己的事情，我既然答应了，也抽空帮他弄下，最后再次告诫做土方行业的同学，这个真不需要去找门路。冤枉！
友情提示：发言及回复仅代表网友观点，不代表本站立场！
亲，你的个性签名还空着哟，
签到天数: 5 天
一说是军方的，很容易联想到骗子，各种不靠谱，所以组委会设计的方案就是没有暗箱，没有进场费，怕垫资的连油费炸药都提供了，滚动月结80%保证工人工资，设备维修和公司利润，有一点还是不是透明，至少我没有听到说，就是滚动80%月结后，2年后工程完工累计的工程款到底会是怎么样，这个我还真不知道。组委会还没有透露给我同学，这个只有自己判断了哦
亲，你的个性签名还空着哟，
签到天数: 514 天
巴中的土方弄得不？？
亲，你的个性签名还空着哟，
签到天数: 5 天
提供进场通知书，地堪报告，拆迁，征地手续，建委交两金手续给看，最后叫你交保证金的都是骗子哈，这个工程没有保证金的，保证金的作用表面上是保护甲方施工进度，还有个就是工人工资哪些，这个工程属于月结，进场的公司进去了不会违反规定的，一定吧事情做好，再次是工人工资是月结的时候乙方提供工资单由组委会扣除代发，因此组委会为促进进度，是没有保证金的。乙方利润合理，找了精算师算好了的。
亲，你的个性签名还空着哟，
签到天数: 438 天
看标题，我还以为你是骗子
亲，你的个性签名还空着哟，
签到天数: 817 天
最近我也晓得重庆那个土石方 大的很 嗨的很嘛。。感觉太悬了
亲，你的个性签名还空着哟，
签到天数: 22 天
aabbcc123 发表于
巴中的土方弄得不？？
巴中那个项目？
亲，你的个性签名还空着哟，
签到天数: 13 天
这个嗨生意 估计只有喊二妹 和飞哥切了哦
亲，你的个性签名还空着哟，
签到天数: 995 天
只能说搞工程的没什么发帖网上找合作的，基本上都是争着去。
亲，你的个性签名还空着哟，
签到天数: 3 天
哎！土石方就是个打架的活路
亲，你的个性签名还空着哟，
&2018&成都吃喝玩乐网2018&&成都欢喜伏志网络信息有限公司 &&合作热线：028-
&&增值电信业务许可：川B2-&&
地址：成都市锦江区人民东路61号锦城艺术宫大厦7层10号&&违法与不良信息举报：028-天津空气能热水器,空气能热水工程,空气能采暖,纽恩泰空气能,空气能中央空调,煤改电公司,采暖设备销售
——客户使用
——产品展示
——保证满意
——纽恩泰以领先的创新技术，长期引领着空气能行业的产品品质与性能的升级，并极具创造性的研发出独特的方形美学外观产品、多次换热产品、相变储热、变频直热等共计百余款产品，为业界内产品系列与款式齐全的企业。纽恩泰目前设立研发项目11个，并入选了国家火炬计划，为空气能行业首个入选“国家火炬计划”的品牌。
　　天津滨海新区云帅节能设备有限公司成立于2006年，成立之初就致力于新能源热水工程的使用与推广。公司产品涉及空气源热泵热水工程。公司不断加强与行业内知名品牌合作，在京津冀地区大力推广节能热水工程，并于2015年7月与纽恩泰空气能热水器达成战略合作协议。　　天津滨海新区云帅节能设备有限公司愿与社会各界同仁携手合作，谋求共同发展，继续为新老客户提供优秀的产品和服务。公司与多家天津塘沽零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理，企业实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。
家用空气能商用空气能空气能采暖
纽恩泰专业制造纽恩泰专业制造空气能产品达10余年，拥有独立自主的家用空气能、商用空气能的自动化生产线，从原材料采购、产品生产到成品出厂，采用新加坡严谨的7S高品质生产管理。纽恩泰通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境安全管理体系、全国工业产品生产许可证等多项认证，全线产品通过欧盟CE认证，其品质获得国际认可。
——与加盟商实现联营，透明管理，职责明晰。保护加盟商的独立产权，充分发挥加盟商的商业组织优势，让加盟商更专一更专业。同时在销售上，省去进场费、条码费，实现运营成本最低化，直接操作乡镇，让利消费者。让产品价格竞争优势无可匹敌。云帅科技（纽恩泰天津销售中心）采用最高效的加盟商联营合作模式，确保所售产品的绝对竞争优势。
地板采暖仅仅在于它的经济、安全、方便、高品质，而在于它将人作为生活的主体，突出了舒适、健康、环保这三大现代生活的主...
&&&&&烘干房设计是空气能热泵烘干房制作的一个重要过程，烘房设计图是工程师根据用户的产量、要求及烘干工艺定位设...
&“今年的‘煤改电’工程，除继续在平原地区实施以外，还逐步在山区推行，施工中要克服山区农村海拔高、居住分散、地质...
　　我国最为普遍选择方法的是，在强制循环热水系统中至少应选用两台循环水泵，特别是中、小型采暖系统，两台相同型号的水...
“企业为主、政府推动、居民可承受”的原则，加快推进“煤改电”。一是合理配置财政补贴。从京津冀等地区典型工程来看，单...
　　暖气设备外机开启后，他使用万用表测得启动电流14安，实际制热功率3.08千瓦。按照这个数据，以24小时计，估算...
　　煤炭燃烧是造成大气污染的主要原因之一，每年的工业燃煤和农村的取暖燃煤，都要消耗大量的煤炭，造成空气质量下降。因...
　　为切实解决南疆四地州农村居民供暖问题，提高电气化程度，新疆代表团建议，加快推进南疆四地州煤改电工程，让清洁能源...
空气能热水器是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的新一代热水装置，是综合电热水器和太阳能热水器优点的安全节能环保...
　　想知道空气能热泵热水器怎么样，看这里！　　1、安全：不用燃气，不会产生任何废气，更不会出现“煤气中毒”；不用电...
　　空气能热水器与太阳能热水器谁更节能？　　提起空气能热水器的节能性，人们就会用太阳能热水器加以对比有人说太阳能热...
　　“煤改气”“煤改电”的贡献功不可没　　今年2月，环保部等多部委联合各地方政府发布《2017年京津冀及周边地区大...