室外总体工程施工合同-律师365
大家都在搜：
微信扫一扫 免费问律师
手机扫一扫 法律兜里装
室外总体工程施工合同
合同效力可以分为合同有效、合同无效、效力待定，当然，合同双方当事人肯定希望合同是有效合同，但实际中经常出现合同无效和效力待定的情况，这会给一方当事人带来损失的。
关于室外总体工程施工合同的精选问答：
共 3 位律师回复Q
律所：律师365重庆运营中心区域：重庆/九龙坡区/擅长律师365重庆律师 19:31:47回复室外总体 发包方(以下简称甲方)： 　　承包方(以下简称乙方)： 　　根据《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 　　一、承包范围： 　　1.1 XX项目外墙油漆工程(含阳台天棚、凸窗板、空调板、外墙面、屋面构架、雨棚)，详见甲方提供施工蓝图及工程量清单。 　　1.2承包方式：包人工、机械;包质量、进度、安全、文明施工、施工措施费。 　　1.3包清理卫生、包垃圾清理至楼下室外堆放点，做到工完场清。 　　1.4在合同承包范围内的工作内容不得再产生任何签证费用，甲方原因造成的除外。 　　1.5施工做法及承担责任：在本分项工程设计图纸标注的做法基础上，保证省及市相关部门的验收均能通过，并达到“闽江杯”标准要求，若由于验收不通过所产生的费用及造成损失均由乙方承担全部费用。 　　二、承包工期及进度要求： 　　2.1工期：自签订合同之日起60个日历天完成本合同内的全部工程量，并经甲方验收合格。 　　2.2如因乙方原因造成工期拖延，处以￥2000.00元/天的罚款(人民币贰仟元整)，直接从进度及结算价款中扣除。总工期超过5天，甲方有权选择终止合同，按已完工合格工程量结算，同时乙方向甲方支付合同总价的30%作为。 　　三、质量要求： 　　3.1必须严格按照设计图纸及国家现行的施工验收规范进行作业，工程质量必须达到 “闽江杯”标准要求。 　　3.2施工工艺如下： 　　3.2.1、先把发黄，空鼓铲除，膨胀螺丝头切割点防锈漆，清理干净。 　　3.2.2、刷一遍108胶水封闭基底。 　　3.2.3、采用专用pvc护角，把所有阴角，阳角做直。 　　3.2.4、满刮腻子磨平。 　　3.2.5、刷封底涂料，复补腻子磨平，清理干净，刷面层丙烯酸涂料二遍。 　　3.2.6、清理垃圾，清洗外墙砖面、铝合金门窗、管道上外墙漆污渍，垃圾清运到小区指定堆放点，不含外运。 　　四、合同价款： 　　4.1本合同采用用固定综合包干方式，综合包干单价为￥35.00元/㎡，人民币叁拾伍元整/每平米。工程量暂定：28000M2，合同总价暂定：￥980,000.00元，人民币玖拾捌万元整。 　　4.2本合同为固定综合单价包干，工程量按现场实际完成并经甲乙双方确认施工部位施工图计算的工程量结算。 　　4.3以上综合单价包括如下内容：包人工、包含机械、工具、进度、包质量、包安全文明施工措施费、包验收及劳务工人一切费用、包购买所有劳动保护用品、包工人费及费、包建筑工人意外伤害保险、包工完场地垃圾清理、完工后的基本清理、各种装修材料搬运(含二次搬运)、施工用操作平台及脚手架搭设拆除，包各种风险费。包括准备工作和施工措施等完成本合格工程的全部工作所需费用均包含在本合同价款中。 　　4.4建筑工人意外伤害保险由甲方代为统一购买，根据乙方进场的平均人数按比例分 摊费用，在甲方指定的时间内将现金交至甲方财务部。如发生保险公司额不足，不足部分由乙方自行负责。 　　4.5本合同价款不包含税金。 　　五、付款方式： 　　5.1每月25日报进度款，按照当月完成的施工进度(以层为单位报进度)支付已完成工程量的80%。 　　5.2工程全部完工，并经甲方、业主、监理验收合格，办理完结算手续后支付至结算价的80%。 　　5.3本工程结算完成后，一个月后支付至结算价的95%。 　　5.4结算价的5%作为质保金，保修期为1年，1年质保期后一次性支付，保修金不计利息。保修期按本工程项目全部施工完成，经甲方、业主、监理验收合格，书面移交甲方之日起计。 　　六、甲方职责： 　　6.1甲方须及时给乙方办理进退场手续、提供住宿场地。 　　6.2按合同约定支付。 　　6.3根据工程进度要求分阶段对质量进行检查验收。 　　6.4工程施工过程中发生的所有变更单、签证单必须有甲方代表签字。如无甲方代表人员签字，单据无效不作为结算依据。当月发生当月底前签字完，逾期不补签。 　　七、乙方职责： 　　7.1乙方进场时必须向甲方提交所有工人的及计生证，协助甲方办理登记卡、工 作证，三级安全教育。新进场工人安全教育手续未办理完善擅自安排上岗，除承担全部责任外，每人次扣除违约金￥200.00元(人民币贰佰元整)。　　7.2乙方必须遵守甲方公司的项目部管理制度;认真遵照施工图纸及施工验收规范做好 自检工作，并做到交接班制度的签署工作，未做好交接交底工作，乙方不许私自作业 ， 因此产生的一切后果由乙方承担。 　　7.3做好班组管理，维持现场整洁，道路畅通，宿舍卫生达到市文明施工标准，不 合格应按甲方要求限期整改完毕，否则由甲方派人整改的一切费用由乙方负责，并处以一定数量的罚款，每次不少于￥500.00元(人民币伍佰元整)。 　　7.4分项工程在未完成之前，乙方应负责保护，乙方保护期间发生损坏由乙方无条件修复。 　　7.5每一个分项工程在验收时若未能一次性达到合格标准，则每次罚款￥5000.00元(人 民币伍仟元整)。 　　7.6分项工程完工后乙方应立即清理现场，剩余材料及时收回利用，否则每发现一例罚 款￥5000.00元(人民币伍仟元整)。 　　7.7乙方每月应按时给工人发，否则甲方有权直接从工程款中把工资发放给工人， 因此产生的一切损失由乙方承担。 　　7.8乙方不得聚集工人打架斗殴，围堵甲方及监理办公室，如发现一次，按每次 　　￥1000.00元(人民币壹仟元整)罚款，从工程进度款中直接扣除。甲方根据事件的轻重程度，有权单方终止合同，因此产生的一切损失由乙方承担。 　　7.9乙方所有进场的机械工具必须报甲方备案，退场时应征得甲方书面同意。 　　7.10施工中发生的一切质量、安全等事故，由乙方承担全部责任。乙方所需的一切劳动保护用品由乙方自行负责。从乙方班组人员进场后至分项工程经甲方验收合格清退场期间的整个施工过程，所发生的本工程的及与本工程相关的质量事故、安全事故、班组人员受轻重伤及死亡等一切事故责任由乙方承担，处理责任事故产生的一切费用由乙方支付。如乙方怠慢处理影响到甲方正常施工及声誉等时，甲方可直接代为处理事故，产生的费用直接在工程进度款或结算款中扣除，同时甲方有权终止合同，因此产生的一切损失由乙方承担。 　　7.11所有隐蔽工程须经甲方代表验收，签字合格后方可进行下一道工序。若违反规定，每发生一次罚款￥5000.00元，在结算价中直接扣除。甲方签字代表： 　　7.12根据工程整个进度要求紧密配合甲方甲供材料的采购工作，在接到甲方书面通知后二天内提供材料下单清单。因乙方延期提供下料清单造成的延期责任由乙方承担。 　　7.13所有工期顺延必须经甲方代表签字签证才能作为结算依据。 　　7.14施工过程中，乙方不得随意浪费及损耗甲供材料，如造成材料损耗超过2%，乙方须双倍赔偿甲方损失。 　　八、检查和返工： 　　8.1乙方应按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方派 出人员的检查，为检查提供便利条件，并承担因自身原因导致返工修改的一切人工及材料费。因设计变更等其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担，但乙方须持设计变更或签证单在3天内办理完签证手续并经项目经理签字，否则无效。 　　九、工程分包： 　　9.1该分项工程不得转包，否则甲方有权终止合同，乙方应立即清理后退场，因此产 生的一切损失由乙方承担。 　　9.2若乙方无故停工或怠工，甲方有权终止合同，并按乙方实际完成工程量的70%进行 结算，因此产生的其他一切损失由乙方承担。 　　十、其他: 　　10.1在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。 当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向工程所在地的人民法院起诉。 　　10.2本合同经双方签字、盖章后生效，全部履行完毕后自行失效。 　　10.3本合同未尽事宜可经双方协商后签订补充协议，与合同具有同等法律效力。 　　10.4本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。均具同等法律效力。 　　甲方(公章)： 乙方(公章)： 　　签约代表： 签约代表： 　　电 话： 电 话： 　　签订日期： 年 月 日 律所：平台法律顾问中心区域：江苏//擅长刑事辩护律师365江苏律师 19:36:47回复就你的问题，这边为你提供一个室外总体工程施工 ，希望能够帮到你。 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&室外工程范本 &&甲方：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&乙方：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装条例》、《神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定，经过双方友好协商，为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任，特订立本合同，望双方共同遵守。 一、工程概况&& 1、工程名称：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&2、工程地点：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&3、建设单位：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&4、承包范围：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 二、承包方式及工作量 1、承包方式：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && 2、总价暂定&&&&&& 万元，计价规则参见总包合同，最终以审计审核为准。&& 三、工程款结算与支付 （一）、结算方法&& 1、工程预算编制依据：同总合同条款。&& 2、乙方按建设方最终审计结算价为依据，向甲方上交结算总价&&&&&& 为总包管理及配合费（包括水电费），税金&&&& 由乙方承担，甲方代缴，工程决算编制由乙方负责。 （二）、付款方式及形式 1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格，甲方收到建设单位结算总价款的95%时，甲方支付乙方应得到结算款（工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣）。结算时，乙方提供总价的40%人工工资清单，开具劳务发票，剩余部分以材料发票抵充。 2、本工程质量保修金为结算总价的5%，保修期二年；在保修期内，由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责；保修期满后15天内无息返还。&& 四、工期&&&&本工程施工工期要求为：工程&&&& 年&&&& 月底竣工（具体满足业主要求），工期延误按&&&& 元/天处罚。&& 五、安全文明施工要求 1、乙方在施工中，应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行，安全管理按照施工总合同《省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行，切实做到安全生产。 2、如由乙方原因造成的安全事故，一切责任与费用均由乙方自负。 3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例，做到文明施工，场外保证交通安全以及道路清洁等。&&六、双方职责 （一）、甲方职责 1、参与质量、进度等管理监督工作； 2、参与资料整理验收、盖章工作；&& 3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作； （二）、乙方职责 1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工，接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改，施工时不得任意更改，确保工程质量满足设计要求。 2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排，反之，甲方有权终止合同，由此引起的经济损失和工期延误，乙方应承担所有责任。 3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程，因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。&&七、其它 1、乙方施工人员进场施工时，应做到三证齐全，严禁无证上岗。 2、本合同未尽事宜，各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成，由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。 3、本合同壹式陆份，其中甲方执肆份，甲方执贰份，双方代表签字后生效，款项付清同时。&&&& 甲方（盖章）： 代表（签字）：&&&&乙方： 代表（签字）：&& 签订日期：&&&&年&& 月&& 日 律所：律师365青海运营中心区域：青海/西宁/擅长刑事诉讼律师365青海律师 19:45:47回复协&&议&&书&&&&发包人：&&&&&&&&&&&&&&（以下简称甲方） 承包人：&&&&&&&&&&&&&&（以下简称乙方）&&甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：&& 一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。&& 二、承包方式：包工包料 三、工程造价：以最终结算为准 四、合同工期： 五、质量标准&&工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。&&六、材料控制：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。 七、进度控制： 工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。 八、工程质量、安全控制&&工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则；隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。 九、工程结算及付款方式： 9.1工程结算办法：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行2003《省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额市价目表（2008年）》，三期、四期执行《山 东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表（2011年）》。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.1.2 工程类别按照三类，土建、安装人工工日单价36元/工日，装饰工程人工工日单价38元/工日。 甲方(公章)： 乙方(公章)： 　　签约代表： 签约代表： 　　电 话： 电 话： 　　签订日期： 年 月 日 我想你就室外总体工程施工合同怎么写已经了解了，希望能够帮到你。共 3 位律师回复Q
律所：律师365四川运营中心区域：四川/成都/擅长土地房产律师365四川律师 19:34:52回复室外总体工程施工合同 发包方(以下简称甲方)： 　　承包方(以下简称乙方)： 　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 　　一、承包范围： 　　1.1 XX项目外墙油漆工程(含阳台天棚、凸窗板、空调板、外墙面、屋面构架、雨棚)，详见甲方提供施工蓝图及工程量清单。 　　1.2承包方式：包人工、机械;包质量、进度、安全、文明施工、施工措施费。 　　1.3包清理卫生、包垃圾清理至楼下室外堆放点，做到工完场清。 　　1.4在合同承包范围内的工作内容不得再产生任何签证费用，甲方原因造成的除外。 　　1.5施工做法及承担责任：在本分项工程设计图纸标注的做法基础上，保证福建省及福州市相关部门的验收均能通过，并达到“闽江杯”标准要求，若由于验收不通过所产生的费用及造成损失均由乙方承担全部费用。 　　二、承包工期及进度要求： 　　2.1工期：自签订合同之日起60个日历天完成本合同内的全部工程量，并经甲方验收合格。 　　2.2如因乙方原因造成工期拖延，处以￥2000.00元/天的罚款(人民币贰仟元整)，直接从进度及结算价款中扣除。总工期超过5天，甲方有权选择终止合同，按已完工合格工程量结算，同时乙方向甲方支付合同总价的30%作为违约金。 　　三、质量要求： 　　3.1必须严格按照设计图纸及国家现行的施工验收规范进行作业，工程质量必须达到 “闽江杯”标准要求。 　　3.2施工工艺如下： 　　3.2.1、先把发黄，空鼓铲除，膨胀螺丝头切割点防锈漆，清理干净。 　　3.2.2、刷一遍108胶水封闭基底。 　　3.2.3、采用专用pvc护角，把所有阴角，阳角做直。 　　3.2.4、满刮腻子磨平。 　　3.2.5、刷封底涂料，复补腻子磨平，清理干净，刷面层丙烯酸涂料二遍。 　　3.2.6、清理垃圾，清洗外墙砖面、铝合金门窗、管道上外墙漆污渍，垃圾清运到小区指定堆放点，不含外运。 　　四、合同价款： 　　4.1本合同采用用固定综合包干方式，综合包干单价为￥35.00元/㎡，人民币叁拾伍元整/每平米。工程量暂定：28000M2，合同总价暂定：￥980,000.00元，人民币玖拾捌万元整。 　　4.2本合同为固定综合单价包干，工程量按现场实际完成并经甲乙双方确认施工部位施工图计算的工程量结算。 　　4.3以上综合单价包括如下内容：包人工、包含机械、工具、进度、包质量、包安全文明施工措施费、包验收及劳务工人一切费用、包购买所有劳动保护用品、包工人社保费及保险费、包建筑工人意外伤害保险、包工完场地垃圾清理、完工后的基本清理、各种装修材料搬运(含二次搬运)、施工用操作平台及脚手架搭设拆除，包各种风险费。包括准备工作和施工措施等完成本合格工程的全部工作所需费用均包含在本合同价款中。 　　4.4建筑工人意外伤害保险由甲方代为统一购买，根据乙方进场的平均人数按比例分 摊费用，在甲方指定的时间内将现金交至甲方财务部。如发生保险公司赔偿金额不足，不足部分由乙方自行负责。 　　4.5本合同价款不包含税金。 　　五、付款方式： 　　5.1每月25日报进度款，按照当月完成的施工进度(以层为单位报进度)支付已完成工程量的80%。 　　5.2工程全部完工，并经甲方、业主、监理验收合格，办理完结算手续后支付至结算价的80%。 　　5.3本工程结算完成后，一个月后支付至结算价的95%。 　　5.4结算价的5%作为质保金，保修期为1年，1年质保期后一次性支付，保修金不计利息。保修期按本工程项目全部施工完成，经甲方、业主、监理验收合格，书面移交甲方之日起计。 　　六、甲方职责： 　　6.1甲方须及时给乙方办理进退场手续、提供住宿场地。 　　6.2按合同约定支付工程款。 　　6.3根据工程进度要求分阶段对质量进行检查验收。 　　6.4工程施工过程中发生的所有变更单、签证单必须有甲方代表签字。如无甲方代表人员签字，单据无效不作为结算依据。当月发生当月底前签字完，逾期不补签。 　　七、乙方职责： 　　7.1乙方进场时必须向甲方提交所有工人的身份证及计生证，协助甲方办理登记卡、工 作证，三级安全教育。新进场工人安全教育手续未办理完善擅自安排上岗，除承担全部责任外，每人次扣除违约金￥200.00元(人民币贰佰元整)。　　7.2乙方必须遵守甲方公司的项目部管理制度;认真遵照施工图纸及施工验收规范做好 自检工作，并做到交接班制度的签署工作，未做好交接交底工作，乙方不许私自作业 ， 因此产生的一切后果由乙方承担。 　　7.3做好班组管理，维持现场整洁，道路畅通，宿舍卫生达到深圳市文明施工标准，不 合格应按甲方要求限期整改完毕，否则由甲方派人整改的一切费用由乙方负责，并处以一定数量的罚款，每次不少于￥500.00元(人民币伍佰元整)。 　　7.4分项工程在未完成之前，乙方应负责保护，乙方保护期间发生损坏由乙方无条件修复。 　　7.5每一个分项工程在验收时若未能一次性达到合格标准，则每次罚款￥5000.00元(人 民币伍仟元整)。 　　7.6分项工程完工后乙方应立即清理现场，剩余材料及时收回利用，否则每发现一例罚 款￥5000.00元(人民币伍仟元整)。 　　7.7乙方每月应按时给工人发工资，否则甲方有权直接从工程款中把工资发放给工人， 因此产生的一切损失由乙方承担。 　　7.8乙方不得聚集工人打架斗殴，围堵甲方及监理办公室，如发现一次，按每次 　　￥1000.00元(人民币壹仟元整)罚款，从工程进度款中直接扣除。甲方根据事件的轻重程度，有权单方终止合同，因此产生的一切损失由乙方承担。 　　7.9乙方所有进场的机械工具必须报甲方备案，退场时应征得甲方书面同意。 　　7.10施工中发生的一切质量、安全等事故，由乙方承担全部责任。乙方所需的一切劳动保护用品由乙方自行负责。从乙方班组人员进场后至分项工程经甲方验收合格清退场期间的整个施工过程，所发生的本工程的及与本工程相关的质量事故、安全事故、班组人员受轻重伤及死亡等一切事故责任由乙方承担，处理责任事故产生的一切费用由乙方支付。如乙方怠慢处理影响到甲方正常施工及声誉等时，甲方可直接代为处理事故，产生的费用直接在工程进度款或结算款中扣除，同时甲方有权终止合同，因此产生的一切损失由乙方承担。 　　7.11所有隐蔽工程须经甲方代表验收，签字合格后方可进行下一道工序。若违反规定，每发生一次罚款￥5000.00元，在结算价中直接扣除。甲方签字代表： 　　7.12根据工程整个进度要求紧密配合甲方甲供材料的采购工作，在接到甲方书面通知后二天内提供材料下单清单。因乙方延期提供下料清单造成的延期责任由乙方承担。 　　7.13所有工期顺延必须经甲方代表签字签证才能作为结算依据。 　　7.14施工过程中，乙方不得随意浪费及损耗甲供材料，如造成材料损耗超过2%，乙方须双倍赔偿甲方损失。 　　八、检查和返工： 　　8.1乙方应按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方派 出人员的检查，为检查提供便利条件，并承担因自身原因导致返工修改的一切人工及材料费。因设计变更等其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担，但乙方须持设计变更或签证单在3天内办理完签证手续并经项目经理签字，否则无效。 　　九、工程分包： 　　9.1该分项工程不得转包，否则甲方有权终止合同，乙方应立即清理后退场，因此产 生的一切损失由乙方承担。 　　9.2若乙方无故停工或怠工，甲方有权终止合同，并按乙方实际完成工程量的70%进行 结算，因此产生的其他一切损失由乙方承担。 　　十、其他: 　　10.1在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。 当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向工程所在地的人民法院起诉。 　　10.2本合同经双方签字、盖章后生效，全部履行完毕后自行失效。 　　10.3本合同未尽事宜可经双方协商后签订补充协议，与合同具有同等法律效力。 　　10.4本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。均具同等法律效力。 　　甲方(公章)： 乙方(公章)： 　　签约代表： 签约代表： 　　电 话： 电 话： 　　签订日期： 年 月 日 律所：平台法律顾问中心区域：湖北//擅长劳动工伤律师365湖北律师 19:40:52回复就你的问题，这边为你提供一个室外总体工程施工合同范本 ，希望能够帮到你。 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&室外工程施工合同范本 &&甲方：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&乙方：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定，经过双方友好协商，为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任，特订立本合同，望双方共同遵守。 一、工程概况&& 1、工程名称：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&2、工程地点：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&3、建设单位：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&4、承包范围：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 二、承包方式及工作量 1、承包方式：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && 2、总价暂定&&&&&& 万元，计价规则参见总包合同，最终以审计审核为准。&& 三、工程款结算与支付 （一）、结算方法&& 1、工程预算编制依据：同总合同条款。&& 2、乙方按建设方最终审计结算价为依据，向甲方上交结算总价&&&&&& 为总包管理及配合费（包括水电费），税金&&&& 由乙方承担，甲方代缴，工程决算编制由乙方负责。 （二）、付款方式及形式 1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格，甲方收到建设单位结算总价款的95%时，甲方支付乙方应得到结算款（工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣）。结算时，乙方提供总价的40%人工工资清单，开具劳务发票，剩余部分以材料发票抵充。 2、本工程质量保修金为结算总价的5%，保修期二年；在保修期内，由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责；保修期满后15天内无息返还。&& 四、工期&&&&本工程施工工期要求为：工程&&&& 年&&&& 月底竣工（具体满足业主要求），工期延误按&&&& 元/天处罚。&& 五、安全文明施工要求 1、乙方在施工中，应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行，安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行，切实做到安全生产。 2、如由乙方原因造成的安全事故，一切责任与费用均由乙方自负。 3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例，做到文明施工，场外保证交通安全以及道路清洁等。&&六、双方职责 （一）、甲方职责 1、参与质量、进度等管理监督工作； 2、参与资料整理验收、盖章工作；&& 3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作； （二）、乙方职责 1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工，接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改，施工时不得任意更改，确保工程质量满足设计要求。 2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排，反之，甲方有权终止合同，由此引起的经济损失和工期延误，乙方应承担所有责任。 3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程，因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。&&七、其它 1、乙方施工人员进场施工时，应做到三证齐全，严禁无证上岗。 2、本合同未尽事宜，各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成，由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。 3、本合同壹式陆份，其中甲方执肆份，甲方执贰份，双方代表签字后生效，款项付清同时合同终止。&&&& 甲方（盖章）： 代表（签字）：&&&&乙方： 代表（签字）：&& 签订日期：&&&&年&& 月&& 日 律所：律师365青海运营中心区域：青海/西宁/擅长刑事诉讼律师365青海律师 19:50:52回复协&&议&&书&&&&发包人：&&&&&&&&&&&&&&（以下简称甲方） 承包人：&&&&&&&&&&&&&&（以下简称乙方）&&甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：&& 一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。&& 二、承包方式：包工包料 三、工程造价：以最终结算为准 四、合同工期： 五、质量标准&&工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。&&六、材料控制：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。 七、进度控制： 工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。 八、工程质量、安全控制&&工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则；隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。 九、工程结算及付款方式： 9.1工程结算办法：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行2003《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表（2008年）》，三期、四期执行《山 东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表（2011年）》。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9.1.2 工程类别按照三类，土建、安装人工工日单价36元/工日，装饰工程人工工日单价38元/工日。 甲方(公章)： 乙方(公章)： 　　签约代表： 签约代表： 　　电 话： 电 话： 　　签订日期： 年 月 日 我想你就室外总体工程施工合同怎么写已经了解了，希望能够帮到你。
别人的问题仅供参考，建议您写出问题让律师做针对性解答
关于室外总体工程施工合同的热门法律知识
关于商品房的买卖，住建部专门制定了相应的买卖合同样本，方便各开发商使用，但是需要注意一般在这个买卖合同样本的基础之上，往往还会格外签订一份补充协议。下面，律师365小编为大家带来商品房买卖合同样本一份，帮助你进行具体了解。
合同效力法律百科
善意取得作为法律上经常使用的一个词语，它在现实生活中也十分常见，如果通过善意取得了他人的财物并且使用的，则不负有归还的义务，那么善意取得到底是什么意思呢？下面律师365小编来为大家讲解善意取得的知识。
地区找律师
专业律师权威解答
注：我们将对您的联系信息严格保密
专业律师专业解答
一站式服务
案情关键词
400-64365-00
服务时间：周一至周六8：00~22:00，
提供法律咨询解答和找律师服务
吉安合同事务专业律师
关于合同效力的最新专题
其他人正在看
合同效力最新咨询
律师365，优质法律服务平台400-64365-00服务时间：周一至周六8：00~22:00服务指南平台保障律师入驻常见问题
Copyright(C) 成都六四三六五科技有限公司 版权所有 蜀ICP备号 增值电信业务经营许可证(川B2-)